Учет и контроль в управлении затратами в жилищном строительстве (стр. 3 )

•  Выполнять Работы с надлежащим качеством.

•  Осуществлять подбор работников (специалистов) для выполнения Работ, указанных в Разделе 3 настоящей документации, с учетом профессиональных знаний и навыков

•  Выполнять Работы, указанные в Разделе 3 настоящей документации, работниками (специалистами), прошедшими соответствующее обучение и инструктаж по во­просам проведения и требуемого качества работ, применения материалов и оборудования, знания техники безопасности, охраны труда, противопожарных, сани­тарных и иных норм и правил.

•  Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка действующих на территории Заказчика, времени проведения работ согласно Разделу 3 настоящей документации, а также установленных правил техники безопасности и пожарной безопасности.

•  Согласовывать с Заказчиком списки работников (специалистов), допущенных для выполнения работ в соответствии с настоящей документацией в течение суток с момента подписания государственного контракта.

•  Освободить помещения Заказчика от принадлежащего Подрядчику имущества и/или строительного мусора в течение 48 часов с момента приемки работ Заказчиком.

РАЗДЕЛ 4.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт № ____

на проведение планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений подразделений аппарата ГУ МВД России по Волгоградской области

г. Волгоград «____» _______________ 2012г.

Главное управление Министерства внутренних Российской Федерации дел по Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», . С. действующего на основании доверенности от 01.01.2001 года, с одной стороны, и ……………………, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице …………………………, действующего на основании ……………. с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов открытого аукциона в электронной форме (протокол « ____» от «____» _____________ 2012 года) заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется в течение срока, указанного в п. 3.1. настоящего Контракта, выполнять планово-предупредительный ремонт зданий и сооружений подразделений аппарата Заказчика (далее «Работы») согласно п. 23 Приложения № 1, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием (Приложение ), а также с локальной сметой, определяющей объем, виды и содержание выполняемых работ, составленной Подрядчиком и утвержденной Государственным заказчиком, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение ).

1.3. Работы подлежат выполнению согласно условиям настоящего Контракта на объектах Заказчика, расположенных по адресам, указанных в п. 15 Приложения № 1 к настоящему Контракту.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Общая цена Контракта составляет __________(___________) рублей, в том числе НДС ____% в сумме _______________(___________) рублей.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе транспортные расходы Исполнителя, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, затраты по хранению, все налоги, а также другие обязательные сборы и платежи. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Оплата работ производится из средств федерального бюджета согласно лимитам бюджетных обязательств 2012 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно до 20 (двадцатого) числа месяца, следующим за отчетным, на основании подписанных сторонами актов КС-2, КС-3, счета-фактуры (при наличии) и счета на оплату, предъявленных Подрядчиком.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начальный срок выполнения работ – со дня следующего за днем подписания государственного контракта до 30 июня 2012 года.

3.2. До начала выполнения работ Подрядчик обязуется в течение 3-х рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта составить локальную смету базисно-индексным методом и предоставить Заказчику на утверждение.

3.3. Сроки отдельных видов выполняемых работ по контракту должны соответствовать нормативам продолжительности выполнения данных видов и объемов ремонтно-строительных работ, без нарушения производства технологических процессов.

4. Права и обязанности Государственного заказчика

Государственный заказчик

4.1. вправе:

4.1.1 осуществлять постоянный контроль за ходом и качеством работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2. обязан:

4.2.1 оказать содействие в выполнении работ подрядчику (в форме обеспечения доступа работников (персонала) Подрядчика в рабочее время суток к месту выполнения работ на весь период их выполнения);

4.2.2 принять результат выполненных работ и оплатить их на условиях настоящего контракта;

4.2.2 исполнить иные свои обязанности, предусмотренные в настоящем контракте.

5. Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик

5.1 обязан:

5.1.1 выполнить все работы своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) в объеме, по качеству и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, действующими строительными нормами и правилами (их частями), национальными стандартами (на основании распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001 г. ) применительно к видам выполняемых работ, являющихся предметом настоящего контракта, и предъявить результат выполненных работ государственному заказчику.

5.1.2. обеспечить:

- оформление исполнительной документации в полном соответствии со строительными нормами и правилами;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ, за свой счет;

- бесперебойное функционирование смонтированных инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного срока.

5.1.3 Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций, на период выполнения работ в помещениях по месту выполнения работ.

5.1.4. Обеспечить выполнение в помещениях мероприятий, предусмотренных проектом организации реконструкции, по охране труда и технике безопасности, в период выполнения работ, в соответствии с требованиями действующих СН и П.

5.1.5. Известить Государственного заказчика о готовности скрытых работ за 5 (пять) дней до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки государственным заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения государственного заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика, за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Государственного заказчика, а затем восстановить за свой счет.

5.1.6. Обеспечить содержание и уборку помещений и прилегающей территории, с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.1.7. Немедленно известить государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- возможных неблагоприятных для государственного заказчика последствий выполнения его предложений (в форме комментариев в журнале согласно пункту 7.1 контракта) о способе исполнения работ.

5.1.8. При готовности результата выполненных работ к приемке письменно известить об этом государственного заказчика.

5.1.9. Нести ответственность перед государственным заказчиком за последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками (в случае их привлечения).

5.1.10. Нести ответственность за случайное уничтожение и /или повреждение материалов, оборудования, результата выполненных работ до даты подписания Акта приемки выполненных работ.

5.1.11. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить все необходимые документы и информацию по выполненным работам.

5.1.12. Передать по окончании работ, предусмотренных контрактом, государственному заказчику исполнительную документацию о выполненных работах, предусмотренных контрактом.

5.1.13. Передать государственному заказчику (в комплекте исполнительной технической документации) чертежи, сертификаты на строительные материалы и изделия, технические паспорта на установленное оборудование, а также руководства по его эксплуатации и техническому обслуживанию.

5.1.14. Выполнить в полном объеме иные свои обязанности, предусмотренные в других статьях (пунктах) настоящего контракта.

5.2. Вправе:

5.2.1 требовать приемки государственным заказчиком результата выполненных работ и их оплаты в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Контракта.

6.2. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, надлежащего качества, иметь сертификаты соответствия уполномоченных органов (в случае, если требования по сертификации предусмотрены законодательством Российской Федерации).

7. Порядок выполнения работ

7.1. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях государственного заказчика и подрядчика.

Еженедельно Государственный заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Государственный заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в срок, согласованный с Государственным заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Государственным заказчиком.

7.2. Подрядчик письменно, за 5 (пять) дней до начала приемки, извещает Государственного заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Готовность подтверждается двухсторонним актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

7.3. Подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

7.4. Государственный заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

7.5. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ в реконструируемых помещениях и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с Техническими условиями, выданными государственным заказчиком.

8. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

8.1. Государственный заказчик после получения письменного уведомления Подрядчика о готовности к приемке результата выполненных работ, обязан приступить к организации приемки выполненных работ.

Приемка осуществляется государственным заказчиком с участием подрядчика после получения письменного сообщения подрядчика в срок, указанный в пункте 8.3. контракта.

8.2. В начале приемки Подрядчик представляет Государственному заказчику акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата) и справку о стоимости выполненных работ и затрат, по форме № КС-3, утвержденным указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и необходимые для оплаты счета-фактуры.

8.3. Государственный Заказчик в течение 5 календарных дней с момента предоставления подрядчиком документов, указанных в пункте 8.2 настоящего контракта, осуществляет приемку результата выполненных работ, рассматривает, оформляет (в том числе, подписывает) представленные документы или направляет обоснованный отказ в письменной форме.

8.4. В случае обнаружения Государственным заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, сторонами в процессе приемки составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества и вновь предъявить их к сдаче государственному Заказчику.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика.

8.5. В случае, если государственный Заказчик в установленный срок не оформил представленные документы (п. п. 8.2. и 8.3 контракта), или не предоставил обоснованного отказа, данные документы по истечении 10 (дней) календарных дней с момента их получения от Подрядчика, считаются оформленными государственным заказчиком, работы принятыми, стоимость выполненных работ (в рамках цены настоящего контракта) подтвержденной и подлежащей оплате.

8.6. Расчет за выполненные работы и их результат производится государственным заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно до 20 (двадцатого) числа месяца, следующим за отчетным, на основании подписанных сторонами актов КС-2, КС-3, счета-фактуры (при наличии) и счета на оплату, предъявленных Подрядчиком.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить, в письменной форме, другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10. Гарантии качества

10.1. Подрядчик гарантирует:

-  качество выполнения всех работ, в соответствии со сметной документацией и действующими нормами, правилами и национальными стандартами, своевременное устранение недостатков и дефектов (включая оборудование, расходные и комплектующие материалы, элементы  конструкций, запасные части, приспособления и прочие независимо от срока службы), выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ;

-  возможность эксплуатации результата выполненных работ на протяжении гарантийного срока;

-  устранение недостатков результата работы  в течение гарантийного срока осуществляется за счет подрядчика.

10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет: на общестроительные работы – 2 года. Гарантийные сроки исчисляются с момента приемки государственным заказчиком результата выполненных работ.

10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанных в пункте 10.3 настоящего Контракта недостатков, Государственный заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок при их обнаружении.

В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках результата выполненных работ Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта, Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Государственный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию, с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

11. Обеспечение исполнения обязательства. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

11.2 За несвоевременное начало и окончание работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 0,5% (пяти десятых процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

11.3.При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

11.4. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

11.5. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.

11.6. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета.

11.7. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

11.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12. Порядок урегулирования споров

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением, настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом Волгоградской области.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Волгоградской области, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

13. Срок действия и порядок расторжения Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения уполномоченными представителями Сторон и действует по 25.12.2012 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

13.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут только по соглашению Сторон (в письменной форме), а также решению суда по основаниям, установленным гражданским законодательством РФ.

13.3. При досрочном расторжении Контракта по соглашению сторон государственный заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством, соответствующему условиям контракта, на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика, подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, по форме № КС-3, или предоставить обоснованный отказ;

- в течение 30 банковских дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат, и справки о стоимости выполненных работ и затрат, оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

14. Особые условия.

14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

14.2. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Государственного заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по контракту не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

14.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

14.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой.

14.5. Подрядчик предоставляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

14.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение – техническое задание.

Приложение – смета на бумажном носителе и в электронном виде.

15. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

Государственный заказчик: ГУ МВД России по Волгоградской области , Адрес место нахождения: г. Волгоград, Лицевой счет № в УФК по Волгоградской области	Подрядчик:
От государственного Заказчика:		От Подрядчика:
________________		_________________
М. П.		М. П.
«___» ______________ 2012 г.		«___» _______________ 2012 г.

Приложение

к Государственному контракту

№ ______________________

от «____» _____________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений подразделений аппарата ГУ МВД России по Волгоградской области

1. Выполняемый Исполнителем (далее по тексту «Технического задания» - Подрядчиком) планово-предупредительный ремонт представляет собой комплекс технических мероприятий направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий и сооружений, как в целом так и отдельных конструкций. Планово-предупредительный ремонт проводится с целью поддержания конструкций здания или сооружения в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию, в соответствии с МДС 13-14.2000.

2. Качество ремонтно-строительных работ, применяемые строительные материалы и оборудование должно строго соответствовать СНиП «Организация строительства» (разделы 3 (пункты , 4 (пункты 4.8, 4.10, 4.11), 5 (пункты 5.3, 5.6, 5.10, 5.11, 5, 6 (пункты 6., 6.2, 6.5), а также иным действующим СНиП (их частям) и национальным стандартам (на основании распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001 г. ), а также показателям, указанным в локальном сметном расчете применительно к видам выполняемых работ согласно нормативам продолжительности выполнения соответствующих видов и объемов ремонтных работ, без нарушения производства технологических процессов.

3. Объемы и виды выполняемых работ должны соответствовать объемам и видам работ, указанных в локальном сметном расчете.

4. Штат работников (специалистов) Подрядчика должен состоять из граждан РФ имеющих постоянную регистрацию в г. Волгограде или Волгоградской области.

5. Планово-предупредительный ремонт производится на основании контракта заключаемого между Заказчиком и Подрядчиком.

6. Выполнение планово-предупредительного ремонта осуществляется Подрядчиком во взаимодействии с представителями ГУ МВД России (ЦАХ и ТО). Список представителей Заказчика доводится до Подрядчика в 5-тидневный срок, после заключения контракта.

7. Подрядчик обеспечивает своевременное поступление материалов и оборудование на место проведения работ в полном объеме.

8. Работы должны производиться Подрядчиком с соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной охраны и производственной гигиены.

9. Работы должны осуществляться Подрядчиком с максимальным применением механизмов и оборудования, с обеспечением высокой производительности труда.

10. При выполнении планово-предупредительного ремонта специалистами Заказчика (ЦАХ и ТО) производится промежуточная приемка и освидетельствование скрытых работ, при их наличии. Подрядчик извещает Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ в установленном законом порядке. Скрытые работы оформляются актами с участием представителей Подрядчика и представителей Заказчика.

11. Подрядчик обеспечивает выполнение работ планово-предупредительного ремонта в рабочее время (с 9.00 час. до 18.00 час. при пятидневной рабочей неделе – с понедельника по пятницу). В случае чрезвычайных обстоятельств: при прорывах; выход из строя различных систем; другие форс-мажорные обстоятельства локального характера, ремонтные работы, требующие оперативного вмешательства, производятся в круглосуточном режиме.

12. Для устранения повреждений аварийного характера, создающих опасность для сотрудников или порчи оборудования, разрушения конструкции здания Подрядчик организует работы незамедлительно. Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячный график работы персонала, с указанием телефонов для контакта в круглосуточном режиме исполнителей и руководителей, обеспечивает прибытие специалистов не позднее 4-х часов после оповещения о необходимости проведения работ. Основанием для начала работ является вызов ответственными лицами ЦАХ и ТО тыла ГУ МВД России. Для неотложных работ Подрядчик обеспечивает необходимый запас запасных частей, материалов, трудовых ресурсов.

13. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, выполняется за счет Подрядчика. Гарантийный срок для выполненного планово-предупредительного ремонта устанавливается в соответствии со строительными нормативами, но не менее 2-х лет, начиная с момента подписания Акта выполненных работ.

14. При выполнении планово-предупредительного ремонта Подрядчик осуществляет возврат принадлежащих Заказчику материалов в установленном порядке, оформив актами (после демонтажа трубопроводов, запорной арматуры, и других изделий, оборудования и т. п.).

15. Планово-предупредительный ремонт осуществляется в зданиях и помещениях подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области:

- Административное здание ГУ МВД России по Волгоградской области г. Волгоград ул. Краснознаменская, д.17;

- Административное здание УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области г. Волгоград, ул. ;

- ОМОН ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград ул.51-я Гвардейская,2;

- ЦПП ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград ул. ,

- ЗЦКС ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград ул. проезд Карпатский,5;

- ОПО ЦФО ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград ул. ;

- ЦАХ и ТО; ЦФО ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград, ул. а (5,6,7 этажи);

- ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград, ул. ;

- КРО ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград, ул. а, (6 эт.);

- УСТМ ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград, ул. ;

- ОСВ и МТИ ЦАХ и ТО тыла ГУ МВД России по Волгоградской области, а;

- ЦИТС и ЗТИ ГУ МВД по Волгоградской области, г. Волгоград, ул.

- Административное здание

- Административное здание (бывш. УБОП), ул. Голубинская, д.5

- Административное здание, а

- Административное здание станции диагностики и производственный корпус, с пристройкой бытового корпуса,

- Здания и помещения

- Помещения, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, ди 4 этаж)

- Помещения,

- Помещение склада, г. Волгоград, пл. Возрождения, д. 5

- Помещение служебные,

- Помещения служебные,

- Помещения архива

- Служебные помещения (ГСУ), г. Волгоград, ул.

- Административные помещения, 1

16. При подготовке к производству планово-предупредительного ремонта Подрядчиком учитываются опасные и вредные производственные факторы, которые могут повлиять на характер работ.

17. Работы по восстановлению работоспособности инженерных сетей или сооружений осуществляются Подрядчиком по существующим, действующим схемам. Внесение изменений в связи с проведением планово-предупредительного ремонта в схемы инженерных сетей, замены видов материалов, оборудования, подлежащих замене, либо ремонту, осуществляется в соответствии с действующими нормативами Ростехнадзора по согласованию с Заказчиком.