Учет и контроль в управлении затратами в жилищном строительстве (стр. 1 )

С О Г Л А С О В А Н О Начальник ЦАХ и ТО тыла ГУ МВД России по Волгоградской области подполковник внутренней службы «___» ___________ 2012 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю» Начальник тыла ГУ МВД России по Волгоградской области полковник внутренней службы «____» __________ 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

размещение заказа для субъектов малого предпринимательства

на право заключения государственного контракта на проведение планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений подразделений аппарата ГУ МВД России по Волгоградской области

Проведение аукциона обеспечивает: оператор электронной площадки http://www. ***** на сайте в сети Интернет

Государственный заказчик: ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоград, 2012 г.

Извещение

о проведение открытого аукциона в электронной форме

1. Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме

2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет» (место размещения заказа): http://www. *****

3. Наименование заказчика: Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области.

Место нахождения, почтовый адрес: 7.

Адрес электронной почты

Номера контактных телефонов государственного заказчика: (84, , .

4. Предмет государственного контракта, объем, место проведения работ: размещение заказа для субъектов малого предпринимательства на проведение планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений подразделений аппарата ГУ МВД России по Волгоградской области в объеме согласно техническому заданию документации об электронном аукционе.

5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта:  2 два миллиона четыреста тысяч) рублей, 00 копеек.

6. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «21» марта 2012 г. 09 часов 00 минут по московскому времени.

7. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «21» марта 2012 г.

8. Дата проведения аукциона в электронной форме: «26» марта 2012 г. __ часов ___ минут по московскому времени (по серверу http://www. *****).

9. Место выполнения работ (оказания услуг): объекты аппарата ГУ МВД России по Волгоградской области (г. Волгоград, г. Волжский), согласно п. 15 технического задания аукционной документации.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	Наименование
1.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению
2.	Информационная карта аукциона в электронной форме
3.	Техническое задание
4.	Проект государственного контракта

Раздел 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению.

Раздел 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак по каждой позиции перечня работ;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме:

- копия свидетельства о допуске к работам по организации строительства – основание - п. 3. ст. 52 Градостроительного кодекса РФ;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Закона, в случае, если такое требование установлено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона.

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа.

Раздел 2. Информационная карта аукциона в электронной форме.

№ п/п	Содержание
1.	Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 2% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет:рублей
2.	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 5 до 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта и составляет от 120 000 руб. до 12 000 рублей
3.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «21» марта 2012 г. 09 часов 00 минут по московскому времени.
4.	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «21» марта 2012 г.
5.	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «26» марта 2012 года ___ часов ___ минут по московскому времени (по серверу http://www. *****)
6.	Источник финансирования заказа: средства федерального бюджета 2012 года
7.	Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта должна включать в себя все расходы, связанные с выполнением работ, являющихся предметом настоящего открытого аукциона, в том числе транспортные расходы исполнителя, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, затраты по хранению, все налоги, а также другие обязательные сборы и платежи. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
8.	Начальная (максимальная) цена контракта: 2 два миллиона четыреста тысяч) рублей, 00 копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в соответствии с положениями статьи 19.1 Закона: на основании изучения ценовых предложений, содержащихся в коммерческих предложениях, а также с использованием официальных сайтов данных организаций в сети Интернет, а именно: а) г. Волгоград, пр. Металлургов,6-20 - коммерческое предложение на выполнение работ планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений аппарата и подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области от 01.01.2001г. б\н. Стоимость предложений рублей. б) г. Волгоград, ул.64 Армии 71А - коммерческое предложение на выполнение работ планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений аппарата и подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области от 01.01.2001г. б\н. Стоимость предложений-2 500 000 рублей. в) г. Волгоград, ул. - коммерческое предложение на выполнение работ планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений аппарата и подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области от 01.01.2001г. б\н. Стоимость предложений-2 400 000 рублей.
9.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль.
10.	Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления: не требуется
11.	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: данные требования отражены в техническом задании (Раздел 3) настоящей документации об открытом аукционе.
12.	Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. Указанные документы не представляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром: согласно условиям проекта государственного контракта.
13.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполненных работ (услуг): все оказываемые услуги должны соответствовать федеральному закону РФ от 01.01.01 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; требованиям указанным в Распоряжении Правительства РФ от 21 июня 2010 года и настоящей документации. Гарантийный срок по результатам выполненных работ, в течении которого не утрачивается работоспособность отремонтированного участка (части здания, сооружения), устанавливается в соответствии с ГОСТ, СниП, но не менее 2-х лет, начиная с момента подписания Акта выполненных работ.
14.	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): Место выполнения работ: объекты аппарата ГУ МВД России по Волгоградской области (г. Волгоград, г. Волжский), согласно п. 15 технического задания аукционной документации. Условия и сроки выполнения работ: со дня следующего за днем подписания государственного контракта до 30.06.2012г. согласно нормативам продолжительности выполнения видов и объемов ремонтных работ, без нарушения производства технологических процессов
15.  И	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата работ производится из средств федерального бюджета согласно лимитам бюджетных обязательств 2012 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно до 20 (двадцатого) числа месяца, следующим за отчетным, на основании подписанных сторонами актов КС-2, КС-3, счета-фактуры (при наличии) и счета на оплату, предъявленных Подрядчиком.
16.	Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров и объем выполняемых работ в соответствии с частью 6 статьи 9 Закона: не установлено.
17.	Требования к участникам размещения заказа:
а)	Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
б)	Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
в)	Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.
г)	Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
д)	Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №94-ФЗ от 01.01.2001 года реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
е)	Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 01.01.01 года «О развитии малого и среднего предпринимательства РФ».
18.	Срок подписания контракта с победителем аукциона: государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее, чем 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений подразделений аппарата ГУ МВД России по Волгоградской области

1.  Выполняемый Исполнителем (далее по тексту «Технического задания» - Подрядчиком) планово-предупредительный ремонт представляет собой комплекс технических мероприятий направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий и сооружений, как в целом так и отдельных конструкций. Планово-предупредительный ремонт проводится с целью поддержания конструкций здания или сооружения в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию, в соответствии с МДС 13-14.2000.

2.  Качество ремонтно-строительных работ, применяемые строительные материалы и оборудование должно строго соответствовать СНиП «Организация строительства» (разделы 3 (пункты , 4 (пункты 4.8, 4.10, 4.11), 5 (пункты 5.3, 5.6, 5.10, 5.11, 5, 6 (пункты 6., 6.2, 6.5), а также иным действующим СНиП (их частям) и национальным стандартам (на основании распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001 г. ), а также показателям, указанным в локальном сметном расчете применительно к видам выполняемых работ согласно нормативам продолжительности выполнения соответствующих видов и объемов ремонтных работ, без нарушения производства технологических процессов.

3.  Объемы и виды выполняемых работ должны соответствовать объемам и видам работ, указанных в локальном сметном расчете.

4.  Штат работников (специалистов) Подрядчика должен состоять из граждан РФ имеющих постоянную регистрацию в г. Волгограде или Волгоградской области.

5.  Планово-предупредительный ремонт производится на основании контракта заключаемого между Заказчиком и Подрядчиком.

6.  Выполнение планово-предупредительного ремонта осуществляется Подрядчиком во взаимодействии с представителями ГУ МВД России (ЦАХ и ТО). Список представителей Заказчика доводится до Подрядчика в 5-тидневный срок, после заключения контракта.

7.  Подрядчик обеспечивает своевременное поступление материалов и оборудование на место проведения работ в полном объеме.

8.  Работы должны производиться Подрядчиком с соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной охраны и производственной гигиены.

9.  Работы должны осуществляться Подрядчиком с максимальным применением механизмов и оборудования, с обеспечением высокой производительности труда.

10.  При выполнении планово-предупредительного ремонта специалистами Заказчика (ЦАХ и ТО) производится промежуточная приемка и освидетельствование скрытых работ, при их наличии. Подрядчик извещает Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ в установленном законом порядке. Скрытые работы оформляются актами с участием представителей Подрядчика и представителей Заказчика.

11.  Подрядчик обеспечивает выполнение работ планово-предупредительного ремонта в рабочее время (с 9.00 час. до 18.00 час. при пятидневной рабочей неделе – с понедельника по пятницу). В случае чрезвычайных обстоятельств: при прорывах; выход из строя различных систем; другие форс-мажорные обстоятельства локального характера, ремонтные работы, требующие оперативного вмешательства, производятся в круглосуточном режиме.

12. Для устранения повреждений аварийного характера, создающих опасность для сотрудников или порчи оборудования, разрушения конструкции здания Подрядчик организует работы незамедлительно. Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячный график работы персонала, с указанием телефонов для контакта в круглосуточном режиме исполнителей и руководителей, обеспечивает прибытие специалистов не позднее 4-х часов после оповещения о необходимости проведения работ. Основанием для начала работ является вызов ответственными лицами ЦАХ и ТО тыла ГУ МВД России. Для неотложных работ Подрядчик обеспечивает необходимый запас запасных частей, материалов, трудовых ресурсов.

13. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, выполняется за счет Подрядчика. Гарантийный срок для выполненного планово-предупредительного ремонта устанавливается в соответствии со строительными нормативами, но не менее 2-х лет, начиная с момента подписания Акта выполненных работ.

14. При выполнении планово-предупредительного ремонта Подрядчик осуществляет возврат принадлежащих Заказчику материалов в установленном порядке, оформив актами (после демонтажа трубопроводов, запорной арматуры, и других изделий, оборудования и т. п.).

15. Планово-предупредительный ремонт осуществляется в зданиях и помещениях подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области:

- Административное здание ГУ МВД России по Волгоградской области г. Волгоград ул. Краснознаменская, д.17;

- Административное здание УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области г. Волгоград, ул. ;

- ОМОН ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград ул.51-я Гвардейская,2;

- ЦПП ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград ул. ,

- ЗЦКС ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград ул. проезд Карпатский,5;

- ОПО ЦФО ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград ул. ;

- ЦАХ и ТО; ЦФО ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград, ул. а (5,6,7 этажи);

- ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград, ул. ;

- КРО ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград, ул. а, (6 эт.);

- УСТМ ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград, ул. ;

- ОСВ и МТИ ЦАХ и ТО тыла ГУ МВД России по Волгоградской области, а;

- ЦИТС и ЗТИ ГУ МВД по Волгоградской области, г. Волгоград, ул.

- Административное здание

- Административное здание (бывш. УБОП), ул. Голубинская, д.5

- Административное здание, а

- Административное здание станции диагностики и производственный корпус, с пристройкой бытового корпуса,

- Здания и помещения

- Помещения, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, ди 4 этаж)

- Помещения,