5.4.3. После выполнения работ по проведению ликвидации шламового амбара методом засыпки минеральным грунтом, либо полученным Вторичным продуктом в соответствии с утвержденным ТУ при наличие ГЭЭ Подрядчик формирует и направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче выполненных работ. Заказчик в течение 5 дней с момента получения уведомления обеспечивает присутствие своих представителей на Объекте. По результатам комиссионного обследования факта ликвидации оформляется и подписывается с участием супервайзера двухсторонний Акт по ликвидации шламового амбара, в котором указывается объем ликвидации на основе результатов маркшейдерской съемки.
5.5. Выполнение работ Подрядчиком по рекультивации площадке участка шламового амбара и земель, прилегающих к амбару:
5.5.1. После выполнения работ по проведению планировки и рекультивации Подрядчик формирует и направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче выполненных работ. Совместной комиссией из представителей Заказчика, Супервайзера и Подрядчика проводится натурное обследование факта рекультивации в полном объеме. В ходе обследования проводится маркшейдерская съемка по определению площади рекультивации и отбор проб грунта с рекультивированной площади для определения качества рекультивации. Отбор проб грунта производит супервайзер.
5.5.2. По результатам комиссионного обследования и полученных результатов лабораторных исследований и маркшейдерской съемки оформляется и подписывается Акт итогового контроля проведения комплекса работ по ликвидации и рекультивации шламового амбара.
5.6. Выполнение работ Подрядчиком по извлечению, вывозу и переработке шлама очистки трубопроводов и емкостей (РВС, бочек, контейнеров, цистерн, амбаров и т. д. от нефти и нефтешламов) из шламонакопителя №2 на Пономаревском месторождении:
5.6.1. После выполненного этапа работ по извлечению из шламового амбара и транспортировке на объект переработки партии шлама очистки трубопроводов и емкостей (РВС, бочек, контейнеров, цистерн, амбаров и т. д. от нефти и нефтешламов) совместная комиссия представителей Заказчика, Супервайзера и Подрядчика проводит натурное обследование факта очистки шламонакопителя в полном объеме. В ходе обследования проводится маркшейдерская съемка по определению объема извлеченной партии шлама очистки трубопроводов и емкостей.
По результатам обследования оформляется и подписывается двухсторонний Акт по извлечению и транспортировке, в котором указывается объем извлеченных из шламонакопителя и вывезенных на объект переработки партии шлама очистки трубопроводов и емкостей (РВС, бочек, контейнеров, цистерн, амбаров и т. д. от нефти и нефтешламов).
5.6.2. По завершению работ по формированию на Объекте переработки партии шлама очистки трубопроводов и емкостей (РВС, бочек, контейнеров, цистерн, амбаров и т. д. от нефти и нефтешламов), извлеченной и вывезенной из шламонакопителя, совместная комиссия представителей Заказчика, Супервайзера и Подрядчика проводит натурное обследование факта формирования Партии, подлежащей переработке. В ходе обследования проводится отбор проб сформированной Партии на площадке Подрядчика с целью определения первоначального содержания нефтепродуктов с привлечением аккредитованной независимой лаборатории, привлекаемой Заказчиком (супервайзером).
5.6.3. Выполненный первый этап работ переработки партии шлама очистки трубопроводов и емкостей (РВС, бочек, контейнеров, цистерн, амбаров и т. д. от нефти и нефтешламов) до снижения концентрации нефтепродуктов не менее чем на 40 % принимается совместной комиссией после предоставления Подрядчиком результатов лабораторных исследований, подтверждающих снижение концентрации нефтепродуктов на 40% от исходной (первоначальной) концентрации. Лабораторные исследования выполняются независимой лабораторией, согласованной с Заказчиком, привлекаемой Подрядчиком за счет собственных средств. Заказчик в срок не более 10 рабочих дней проводит проверку на достоверность предоставленных результатов лабораторных исследований. При положительном результате проверки лабораторных исследований составляется совместной комиссией представителей Заказчика, Супервайзера и Подрядчика Акт переработки Партии шлама очистки трубопроводов и емкостей (РВС, бочек, контейнеров, цистерн, амбаров и т. д. от нефти и нефтешламов) - снижение концентрации нефтепродуктов на 40% от исходной.
5.6.4. После выполнения второго этапа работ по переработке, извлеченной из шламонакопителя партии шлама очистки трубопроводов и емкостей (РВС, бочек, контейнеров, цистерн, амбаров и т. д. от нефти и нефтешламов) Подрядчик формирует и направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче выполненных природоохранных работ по переработке. Заказчик в течение 5 дней с момента получения уведомления обеспечивает присутствие своих представителей на Объекте переработки для параллельного отбора проб Подрядчиком на биотестирование и соответствие ТУ, а также Супервайзером на биотестирование. По результатам лабораторных исследований составляется Акт переработки партии шлама очистки трубопроводов и емкостей (РВС, бочек, контейнеров, цистерн, амбаров и т. д. от нефти и нефтешламов), извлеченной из шламонакопителя №2 Пономаревского месторождения. При составлении Акта комиссия проводит изучение документов от супервайзеров и Подрядчика, подтверждающих получение Вторичной продукции согласно утвержденного ТУ не ниже 5 класса опасности, обезвреженной по технологии, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Результаты подтверждаются протоколом лабораторных исследований на соответствие всех показателей ТУ и протоколом биотестирования. Затраты на проведение лабораторных исследований несет Подрядчик.
5.7. Выполнение работ Подрядчиком по переработке текущего накопления партий прочих твердых минеральных отходов (грунт, почва, песок загрязнённые нефтью, мазутом, нефтесодержащей жидкостью), завезенных с мест аварий на объект переработки за счет Заказчика:
5.7.1. До начала работ по каждой сформированной партии совместная комиссия из представителей Заказчика, Супервайзера и Подрядчика проводит натурное обследование факта формирования Партии, подлежащей переработке. В ходе обследования проводится маркшейдерская съемка по определению объема сформированной партии прочих твердых минеральных отходов (грунт, почва, песок загрязнённые нефтью, мазутом, нефтесодержащей жидкостью). Проводится отбор проб сформированной Партии на площадке Подрядчика с целью определения первоначального содержания нефтепродуктов с привлечением аккредитованной независимой лаборатории, привлекаемой Заказчиком (супервайзером). По результатам этого обследования оформляется и подписывается двухсторонний Акт передачи объекта в работу, в котором указываются объемы работ по переработке на основании данных маркшейдерской съемки. Подрядчик приступает к выполнению Работ на Объекте только после подписания Сторонами Акта.
5.7.2. Выполненный первый этап работ переработки партии прочих твердых минеральных отходов (грунт, почва, песок загрязнённые нефтью, мазутом, нефтесодержащей жидкостью) до снижения концентрации нефтепродуктов в отрабатываемых грунтах не менее чем на 40 % принимается совместной комиссией после предоставления Подрядчиком результатов лабораторных исследований, подтверждающих снижение концентрации нефтепродуктов на 40% от исходной (первоначальной) концентрации. Лабораторные исследования выполняются независимой лабораторией, согласованной с Заказчиком, привлекаемой Подрядчиком за счет собственных средств. Заказчик в срок не более 10 рабочих дней проводит проверку на достоверность предоставленных результатов лабораторных исследований. При положительном результате проверки лабораторных исследований составляется совместной комиссией представителей Заказчика, Супервайзера и Подрядчика Акт переработки партии прочих твердых минеральных отходов (грунт, почва, песок загрязнённые нефтью, мазутом, нефтесодержащей жидкостью) - снижение концентрации нефтепродуктов на 40% от исходной.
5.7.3. После выполнения второго этапа работ по переработке партии прочих твердых минеральных отходов (грунт, почва, песок загрязнённые нефтью, мазутом, нефтесодержащей жидкостью) Подрядчик формирует и направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче выполненных природоохранных работ по переработке. Заказчик в течение 5 дней с момента получения уведомления обеспечивает присутствие своих представителей на Объекте переработки для параллельного отбора проб Подрядчиком на биотестирование и соответствие ТУ, а также Супервайзером на биотестирование. По результатам лабораторных исследований составляется Акт переработки партии прочих твердых минеральных отходов (грунт, почва, песок загрязнённые нефтью, мазутом, нефтесодержащей жидкостью), завезенных с мест аварий. При составлении Акта комиссия проводит изучение документов от супервайзеров и Подрядчика, подтверждающих получение Вторичной продукции согласно утвержденного ТУ не ниже 5 класса опасности, обезвреженной по технологии, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Результаты подтверждаются протоколом лабораторных исследований на соответствие всех показателей ТУ и протоколом биотестирования. Затраты на проведение лабораторных исследований несет Подрядчик.
5.8. Выполнение работ Подрядчиком по переработке текущего накопления партий шлама очистки трубопроводов и емкостей (нефтесодержащих отходов бурения, бурового шлама от ЗБС), завезенных на объект переработки за счет Подрядчика по бурению:
5.8.1. До начала работ по каждой сформированной партии совместная комиссия из представителей Заказчика, Супервайзера и Подрядчика проводит натурное обследование факта формирования Партии, подлежащей переработке. В ходе обследования проводится маркшейдерская съемка по определению объема сформированной партии шлама очистки трубопроводов и емкостей (нефтесодержащих отходов бурения, бурового шлама от ЗБС) текущего накопления. Проводится отбор проб сформированной Партии бурового шлама на площадке Подрядчика с целью определения класса опасности с привлечением аккредитованной независимой лаборатории, привлекаемой Заказчиком (супервайзером). По результатам этого обследования оформляется и подписывается двухсторонний Акт передачи объекта в работу, в котором указываются объемы работ по переработке на основании данных маркшейдерской съемки. Подрядчик приступает к выполнению Работ на Объекте только после подписания Сторонами Акта.
5.8.2. После выполнения работ по переработки текущего накопления партии шлама очистки трубопроводов и емкостей (нефтесодержащих отходов бурения, бурового шлама от ЗБС) Подрядчик формирует и направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче выполненных природоохранных работ по переработке. Заказчик в течение 5 дней с момента получения уведомления обеспечивает присутствие своих представителей на Объекте переработки для параллельного отбора проб Подрядчиком на биотестирование и соответствие ТУ, а также Супервайзером на биотестирование. По результатам лабораторных исследований составляется Акт переработки партии шлама очистки трубопроводов и емкостей (нефтесодержащих отходов бурения, бурового шлама от ЗБС) текущего накопления. При составлении Акта комиссия проводит изучение документов от супервайзеров и Подрядчика, подтверждающих получение Вторичной продукции согласно утвержденного ТУ не ниже 5 класса опасности, обезвреженной по технологии, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Результаты подтверждаются протоколом лабораторных исследований на соответствие всех показателей ТУ и протоколом биотестирования. Затраты на проведение лабораторных исследований несет Подрядчик.
5.9. При наличии у Заказчика замечаний по качеству выполненных работ, Подрядчик устраняет недостатки за свой счет и после этого повторно предъявляет работы к сдаче. После устранения недостатков составляется Акт устранения недостатков.
6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
6.2. 3а нарушение по вине Подрядчика сроков выполнения работ, определенных Календарным планом, Заказчик имеет право предъявить Исполнителю к оплате пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора.
6.3. За каждый случай невыполнения Подрядчиком в установленный срок требований и предписаний Заказчика по устранению выявленных нарушений Подрядчик уплачивает штраф в размерерублей.
6.4. В случае несвоевременной оплаты выполненных и принятых Работ Подрядчик имеет право предъявить Заказчику пеню в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченной задолженности.
6.5. В случае если подрядчик представляет недостоверные данные об опасности или качестве Вторичной продукции или по обращению с ними. Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора.
6.6. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в представленных документах объемов выполненных Работ, а также в случае выявления фактов ненадлежащего качества выполненных Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафы в следующих размерах:
- 3% от суммы завышения объемов выполненных Работ;
- 3% от стоимости работ, выполненных с ненадлежащим качеством.
Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в работе Подрядчика могут быть предъявлены как до подписания акта сдачи-приемки работ, так и после подписания акта сдачи-приемки работ.
6.7. Сторона Договора, права которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или должна будет произвести для восстановления своих нарушенных прав и интересов; утрата, порча или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода), за исключением случаев, предусмотренных Договором.
6.8. В случае отказа _________ (указывается обозначение контрагента как стороны в договоре) от предоставления Информации, согласно п. 4.1.4.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
6.9. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т. е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение к настоящему Договору) направляет повторный запрос о предоставлении Информации дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
7. Требования по конфиденциальности
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору каждая их Сторон в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, вправе передать информацию, составляющую ее коммерческую тайну (далее - Информация), другой Стороне (далее – Получающая Сторона), а Получающая Сторона обязана использовать полученную Информацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
7.2. Информация Стороны (далее – Раскрывающая Сторона), может быть предоставлена Получающей Стороне, уполномоченным ею лицам в устной форме, или путем предоставления доступа к документам, содержащим Информацию, или путем передачи документов, содержащих Информацию.
7.3. По каждому факту предоставления доступа к документам, содержащим Информацию, или передачи документов, содержащих Информацию Получающей Стороне Сторонами непосредственно после предоставления доступа к документам, содержащим Информацию, или передачи документов, содержащих Информацию должен подписываться Акт в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон). По каждому факту предоставления Информации в устной форме должен подписываться Протокол встречи.
7.4. Вся Информация, передаваемая в письменной форме, должна быть помечена грифом «Коммерческая тайна» с указанием Раскрывающей Стороны (ее реквизитов).
7.5. Получающая Сторона должна соблюдать строгую конфиденциальность в отношении Информации, не разглашать, не копировать, не воспроизводить и не передавать Информацию любому третьему лицу, не использовать Информацию в целях, отличных от предусмотренных настоящим Договором.
7.6. Получающая Сторона имеет право передать Информацию третьим лицам при условии предварительного письменного согласия на это Раскрывающей Стороны. За действия третьих лиц по соблюдению режима коммерческой тайны в отношении Информации отвечает Получающая Сторона.
7.7. Получающая Сторона не вправе в нарушение действующего законодательства предоставлять Информацию органам государственной власти по их требованиям без письменного согласия на это Раскрывающей Стороны.
7.8. Требования настоящего Договора в отношении Информации прекращают действовать:
- через 5 (пять) лет со дня подписания уполномоченными представителями Сторон последнего Акта или Протокола встречи по отношению ко всем подписанным Сторонами соответственно Актам или Протоколам встреч;
- по заключении Сторонами соглашения, содержащего положения, заменяющие положения настоящего Договора в отношении Информации; или
- по письменному согласованию Сторон.
7.9. Получающая Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня прекращения действия, в том числе расторжения, по какой-либо причине настоящего Договора, или при получении в любое время письменного запроса Раскрывающей Стороны; или принятия решения о реорганизации или ликвидации Раскрывающей Стороны уничтожить или передать Раскрывающей Стороне все имеющиеся у Получающей Стороны документы или любые другие материалы, содержащие Информацию, в том числе копии таких материалов и удалить Информацию из любых носителей данных, в том числе компьютеров или другой аппаратуры, содержащей Информацию.
7.10. Раскрывающая Сторона имеет право получить документальное подтверждение уничтожения Информации, надлежащим образом заверенное уполномоченным лицом Получающей Стороны, контролирующим этот процесс.
8. Возможность уступки прав по Договору
8.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права по Договору третьей Стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
9. Требования в области ОТ, ПБ и ООС
9.1. Подрядчик обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании», Стандарты и инструкции Компании, изложенные в Приложении №10 и дополнениях №№1-7 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате выполненных Работ, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т. е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
10.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
10.3. В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы превышает 30 дней настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.
10.4. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
10.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
11. Срок действия договора,
изменение, расторжение договора, порядок рассмотрения споров.
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30.07.2015г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по договору.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон. Изменения, внесенные в одностороннем порядке, не имеют юридической силы, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем договоре.
11.3. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т. д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Уведомление об изменении банковских реквизитов может быть сделано также путем предоставления счета на оплату, содержащего новые платежные реквизиты.
В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.
11.4. Настоящий договор может быть расторгнут:
1) в любое время по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке по инициативе Заказчика при условии письменного уведомления Подрядчика за 20 дней до расторжения (при этом Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, фактически выполненных Подрядчиком до даты расторжения договора, и принятых по акту приема-сдачи выполненных работ, при условии, что работы были выполнены надлежащим образом);
3) по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
11.5. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
11.6. В случае если спор, требование и (или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня направления первого письменного уведомления о существовании спора, требования или претензии, любая из Сторон Договора вправе обратиться в Арбитражный суд.
11.7. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области
12. Требования к оформлению Договора
12.1. Договор составлен в письменной форме.
12.2. Уведомления и возможность обмена документами по факсу и электронной почте:
12.2.1. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в статье 20 Договора или в приложениях/дополнениях к нему.
12.2.2. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.
В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.
12.2.3. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.
12.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.4. Требования к подписи:
12.4.1. Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон.
12.4.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
12.5. Стороны договорились, что при оформлении Дополнительных соглашений, изменений и приложений к Договору не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
12.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон
13. Заключительные положения
13.1. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, номеров телефонов и телефаксов, платежных реквизитов в течение 5-ти календарных дней с даты их изменения.
14. Приложения к договору.
Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон: В случае противоречия текста Договора и текста приложений определяющим (превалирующим) является текст Договора.
Приложение – Календарный план;
Приложение – Техническое задание;
Приложение – Протокол согласования договорной цены;
Приложение – Форма уведомления о готовности к сдаче выполненных работ;
Приложение – Форма акта освидетельствования скрытых работ;
Приложение – Форма акта транспортирования нефтешламов на производственную площадку Подрядчика для переработки в соответствии с ТУ;
Приложение – Форма акта переработки нефтешламов соответствии с ТУ (получение вторичного продукта) с последующим использованием вторичной продукции для ликвидации бурового шламового амбара и рекультивации буровой площадки, либо использование в качестве инертного материала для пересыпки ТБО на свалках;
Приложение – Форма акта итогового контроля ликвидации шламового амбара;
Приложение – Антикоррупционные условия;
Приложение - Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании;
Дополнение №1 – Стандарт компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»;
Дополнение №2 – Политика компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
Дополнение №3 – Стандарт компании «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений»;
Дополнение № 4 – Перечень работ повышенной опасности проводимых на объектах ;
Дополнение № 5 – Инструкция по охране труда и промышленной безопасности при производстве работ и перемещению техники вблизи воздушных и кабельных линий электропередач на объектах ;
Дополнение № 6 – Акт о состоянии работника, отстраненного от работы.
Дополнение № 7 – Результаты статистического анализа травматизма работников по видам работ.
15. Реквизиты Сторон
Подрядчик: | Заказчик:
Юридический адрес: г. Бузулук ул. Магистральная, дом № 2 Почтовый адрес: Оренбургская область г. Бузулук ул. Магистральная, дом № 2
Банк БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» () р/с к/с |
Подрядчик | Заказчик |
Генеральный директор _________________ |
Приложение
к Договору № ________
от «___» ____________ 2013 г.
Календарный план
выполнения работ
№ этапа | Наименование и содержание этапа | Срок выполнения работ |
1 ЭТАП | ||
1. | Обследование шламового амбара, расположенного на территории ЦППН-4 Донецко-Сыртовского месторождения и шламонакопителя №2, расположенного на Пономаревском месторождении (проведение маркшейдерской съёмки, подготовка и подписание актов сдачи – приёма мест временного накопление). | с момента подписания до 30.09.13 г. |
2. | Проведение комплекса работ по извлечению и транспортировке нефтесодержащих отходов из шламового амбара, расположенного на территории ЦППН-4 Донецко-Сыртовского месторождения и шламонакопителя №2, расположенного на Пономаревском месторождении. Формирование партий извлеченных отходов к переработке, взятие первоначальных проб на содержание нефтепродуктов. | с момента подписания по 25.05.14 г. |
3. | Проведение технологического процесса переработки сформированных партий нефтесодержащих отходов (как извлеченных с шламонакопителей, так и завезенных с мест аварий) в соответствии с технологическим регламентом до снижения концентрации нефтепродуктов в отрабатываемых грунтах не менее чем на 40 % | с момента подписания по 30.10.14г. |
4. | Проведение технологического процесса переработки сформированных партий буровых шламов, от ЗБС в соответствии с технологическим регламентом. | с момента подписания по 30.10.14г. |
5. | Проведение ликвидации шламового амбара, расположенного на территории ЦППН-4 Донецко-Сыртовского месторождения методом засыпки минеральным грунтом, либо полученным вторичным продуктом в соответствии с утвержденным ТУ при наличии ГЭЭ. | с 25.05.14 г. по 30.09.14 г. |
2 ЭТАП | ||
7. | Проведение комплекса работ по обезвреживанию нефтесодержащих отходов, в соответствии с технологическим регламентом. Получение протоколов биотестирования, подтверждающих 5-ый класс опасности и вторичной продукции согласно утвержденного ТУ. | с 30.05.14 г. по 30.06.15 г. |
8. | Работа комиссии по приему выполненных работ. Вынесение комиссионного решения о способе использования обезвреженного грунта в соответствии с ТЗ. | с 01.07.15 г. по 30.07.15 г. |
От Подрядчика: | От Заказчика: | |
_______________ | Генеральный директор
_________________ |
Приложение
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
