ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА РАБОТЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Г. МОСКВЫ
Москва, 2013
Государственный контракт № ____
на выполнение работ по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы (ОДХ)
г. Москва « ___ « ________ 20__ г.
____________________, именуемый в дальнейшем «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК», от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Положением о _______ (уставом), утвержденным _____________, в лице _________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ____________________ (указываются полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма), именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения заказа города Москвы __________ (ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ (протокол № _____________ от ______________ г.) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение работ по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы (ОДХ) по направлениям: ___________________________, убираемой площадью ____________ кв. м., в соответствии с титульным списком (Приложение 1 к настоящему Контракту).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1 Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании расчета стоимости, расценок, утверждённых Департаментом экономической политики и развития города Москвы, и с учётом результатов ____________ (протокол №_________) составляет ________ (цифрами и прописью) руб., в т. ч. НДС 18% - __________(цифрами и прописью) руб.
2.2. Оплата выполненных ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему Контракту работ осуществляется ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ежемесячно через Московское городское казначейство Департамента финансов города Москвы на основании актов о приемке выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента представления актов.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1 Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:
начало – «__» _________ 20__ г.;
окончание – «__» _________ 20__ г.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
4.1 Указания ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА о выполнении работ по настоящему Контракту обязательны для исполнения Подрядчика.
4.2 Оценка качества работ осуществляется:
- ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ совместно с ОАТИ или самостоятельно в присутствии ПОДРЯДЧИКА не менее трёх раз в месяц (ежедекадно). Проверки оформляются двухсторонними актами оценки качества работ по установленной форме. Оценка качества работ производится в соответствии с «Положением о порядке организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы», утвержденным постановлением Правительства Москвы от 01.01.2001 и другими нормативными актами, действующими на момент проверки.
- без участия ПОДРЯДЧИКА с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото - и киносъемки, видеозаписи, или средств фото - и киносъемки, видеозаписи, отвечающим техническим требованиям по подключению информационных систем к государственной информационной системе «ЕЦДХ», утвержденным распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы от 01.01.2001 № /12.
4.3 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ежемесячно осуществляет приемку работ по содержанию ОДХ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, с учетом недостатков, выявленных в период выполнения этапа работ, а также примененных в отношении ПОДРЯДЧИКА штрафных санкций, в том числе со стороны контролирующих органов, и составляет итоговый документ (Итоги оценки качества работ по комплексному содержанию ОДХ) на основании не менее трёх актов проверок за месяц Ответственным лицом ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА составляется справка об объемах уборочных работ, подлежащих оплате.
4.4 Приёмка выполненных Подрядчиком работ осуществляется ГОСУДАРСТВЕННЫМ Заказчиком во взаимосогласованные сроки, но не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчётным, и оформляется актом о приёмке выполненных работ. К акту прилагаются документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате штрафных санкций перед бюджетом.
4.5. ПОДРЯДЧИК устраняет дефекты работ, выявленные в процессе приемки и допущенные по его вине, зафиксированные в актах оценки качества работ (п.4.2), за собственный счет и в сроки, установленные ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
4.6. В случае, если ПОДРЯДЧИК не устранил дефекты работ, выявленные в процессе приемки и допущенные по его вине (п. 4.2) в установленные ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ сроки, ежемесячный итоговый документ (Итоги оценки качества работ по комплексному содержанию ОДХ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ не подписывается и оплата за указанный месяц не производится.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязан:
5.1.1. Осуществлять оплату выполненных и принятых ПОДРЯДЧИКОМ работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.2. Оплатить фактически выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы в случае досрочного расторжения настоящего Контракта.
5.1.3. Осуществлять контроль за выполнением ПОДРЯДЧИКОМ работ, предусмотренных настоящим Контрактом и проводить совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оценку качества работ (п.4.2 настоящего Контракта).
5.1.4. Составлять итоговый документ на основании не менее трёх актов оценки качества работ по содержанию ОДХ. Итоговый документ составляется ответственным лицом ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА и служит основанием для расчётов с ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему Контракту.
5.1.5. Контролировать устранение ПОДРЯДЧИКОМ в установленные сроки недостатков, выявленных при выполнении работ по настоящему Контракту
5.2. ПОДРЯДЧИК обязан:
5.2.1. Выполнять работы в строгом соответствии с требованиями Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утверждённых постановлением Правительства Москвы ; постановления Правительства Москвы от 01.01.2001 «Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства»; Регламентами комплексного содержания городских дорог в зимний и летний периоды, утвержденными в установленном порядке, а также технологией зимней уборки проезжей части магистралей, улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства г. Москвы) с применением противогололедных реагентов и гранитного щебня фракции 2-5 мм (на зимние периоды с гг. и далее), утвержденной распоряжением ДЖКХиБ г. Москвы от 01.01.2001 № /1.В случае издания новых, либо изменении указанных регламентов, технологий, инструкций и правил по порядку уборки городских территорий руководствоваться ими.
5.2.2. Обеспечивать удаление наледи и снежного наката с тротуаров и пешеходных зон (согласно приложению №2 Постановления Правительства Москвы от 01.01.2001. «О готовности топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города Москвы к работе в зимний период гг.»).
5.2.3. Обеспечить уборку и техническое содержание построенных сходов/съездов с тротуара на проезжую часть (понижений и тактильных поверхностей), а также выполнять работы по содержанию буферов безопасности находящихся на подведомственных территориях.
5.2.4. Обеспечить оснащение машин и механизмов, применяемых для производства работ, системой спутникового позиционирования ГЛОНАСС с обеспечением возможности передачи информации о местонахождении указанных машин и механизмов в автоматизированную систему управления «Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы» (АСУ ОДС ДЖКХиБ).
5.2.5. Предоставлять по запросу ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА всю необходимую информацию, касающуюся исполнения условий настоящего Контракта.
5.2.6. Назначить своего уполномоченного представителя для проведения совместно с ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ процедуры оценки качества выполнения работ по настоящему Контракту.
5.2.7. Устранять выявленные недостатки за собственный счёт и в сроки, установленные ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ, в случае выявления фактов некачественного выполнения работ.
5.2.8. Обеспечивать требования, установленные постановлением Правительства г. Москвы от 01.01.2001 «Об утверждении заданий по ремонту дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства», для чего:
- осуществлять постоянный контроль за состоянием асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров;
- сообщать о фактах проведения работ по разрытию проезжей части;
- при обнаружении провалов, просадок, повреждения или открытия люков колодцев и дождеприёмных решеток, других дефектов, недопустимых в соответствии с требованиями указанного стандарта, а также при поступлении предписаний или информации от служб ГИБДД, ОАТИ, городского пассажирского транспорта, префектур административных округов:
а) оградить повреждённый участок;
б) в течение двух часов с момента обнаружения повреждения произвести ремонт дорожного покрытия;
в) обеспечить безопасность дорожного движения на поврежденном участке с целью исключения возможности причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также окружающей среде с момента обнаружения дефекта до момента получения от организации, выполняющей ремонтные работы извещения о начале работ.
5.2.9. Обеспечить постоянную (круглосуточную) оперативную связь с ГОСУДАРСТВЕННЫМ Заказчиком, а также средства передачи информации:
а) электронная почта - _____________,
б) телефон/факс - _____________.
5.2.10. При введении плана специальных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций использовать по назначению имеющуюся на балансе и в арендном пользовании дорожно-уборочную и строительную технику на предоставленных ГОСУДАРСТВЕННЫМ Заказчиком объектах независимо от их балансовой и титульной принадлежности.
5.2.11. Обеспечить ежедневный выход техники и мобильных бригад в составе и количестве в соответствии с нормативами (приложение №2 к настоящему Контракту).
6. ПРАВА СТОРОН
6.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК вправе:
6.1.1. Отказать в оплате ПОДРЯДЧИКУ выполненных им работ, в случае несоблюдения п. 5.2 настоящего Контракта, а также в случае наличия у ПОДРЯДЧИКА задолженности по оплате штрафных санкций.
6.1.2. Расторгнуть настоящий Контракт досрочно в установленном порядке, в случаях:
- неоднократного (2 и более раз в течение месяца) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству и нарушения технологии производства работ;
- невыполнение п.5.2.10 настоящего контракта
- неоднократного (2 и более раз в течение месяца) срыва Подрядчиком сроков производства работ.
6.1.3. Привлекать к исполнению настоящего Контракта подрядные организации без проведения торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
6.1.4. Предоставить ПОДРЯДЧИКУ в аренду на срок исполнения им Контракта специализированный автотранспорт для скоростной уборки улично-дорожной сети.
6.2. ПОДРЯДЧИК вправе:
6.2.1. Требовать от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА соблюдения сроков при приёмке работ по настоящему Контракту.
6.2.2. Привлекать после уведомления и получения согласия ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА (до начала производства работ) за свой счёт и под свою ответственность к производству работ третьих лиц (субподрядчиков), обладающих необходимым опытом, техникой и персоналом.
6.2.3. Получить оплату за работы, выполненные качественно и в установленные сроки в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. ПОДРЯДЧИК представляет ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту в размере ___%, что составляет _______________руб., в виде перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА денежных средств, банковской гарантии или поручительства.
7.1.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту распространяется на срок выполнения работ.
7.1.2. В случае продления срока выполнения работ ПОДРЯДЧИК обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения настоящего Контракта соразмерно увеличению срока выполнения работ.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение условий исполнения КОНТРАКТА к ПОДРЯДЧИКУ применяются штрафные санкции, в том числе за нарушения, зафиксированные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото - и киносъемки, видеозаписи, или средств фото - и киносъемки, видеозаписи, отвечающим техническим требованиям по подключению информационных систем к государственной информационной системе «ЕЦДХ», утвержденным распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы от 01.01.2001 № /12, с указанием даты и точного времени выявления нарушения, а также адреса места съемки.
8.2. Работы, выполненные с нарушением технологического процесса или некачественно, зафиксированные в итоговом документе (ИТОГИ оценки качества работ по комплексному содержанию ОДХ) оплате не подлежат.
8.3. Объекты (улицы, проезды и т. п.), на которых ОАТИ выявлены нарушения требований и правил содержания объектов дорожного хозяйства, указанных в пп. 5.2.1., 5.2.2 настоящего Контракта, оплате не подлежат за месяц, в течение которого произошли указанные нарушения.
8.4. В случае неоднократного (не менее двух раз в течение одного месяца) некачественного выполнения работ по уборке вверенной территории (либо ее части), в случае факта невыполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, а также в случае факта перерыва движения транспортных средств, произошедшего из-за неудовлетворительных дорожных условий, возникших по вине Подрядчика, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт с Подрядчиком в установленном законодательством РФ порядке.
8.5. В случае некачественного выполнения работ ПОДРЯДЧИК уплачивает ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 5% от стоимости некачественно выполненных работ.
В случае повторного выявления неустраненного нарушения ПОДРЯДЧИК может быть оштрафован на 10% от стоимости некачественно выполненных работ.
8.6. ПОДРЯДЧИК за нарушение сроков выполнения работ, установленных настоящим Контрактом, уплачивает ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки (без НДС).
8.7. ПОДРЯДЧИК несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы или действиями третьих лиц.
ПОДРЯДЧИК возмещает ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ все расходы, понесенные им по вине ПОДРЯДЧИКА.
8.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных п. 5.2 настоящего Контракта, ПОДРЯДЧИК в полном объёме несёт ответственность перед ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ и третьими лицами, которым был причинён ущерб, в объёме налагаемых на ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА финансовых и административных претензий, вследствие невыполнения, несвоевременного выполнения, либо некачественного выполнения работ и обязательств, принятых на себя ПОДРЯДЧИКОМ, а также по предписаниям городских контролирующих организаций, возникающим в связи с некачественным выполнением работ.
8.9. В случае несвоевременной оплаты ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ ПОДРЯДЧИК вправе потребовать выплаты неустойки в размере 1/300 (одной трёхсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости выполненных, но не оплаченных работ.
8.10. Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств.
8.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта (форс-мажор).
В этом случае соответствующая Сторона должна незамедлительно сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой Стороне путём направления уведомления и разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения настоящего Контракта. Уведомление считается произведённым с момента его получения уведомляемой Стороной.
8.12. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания, но не ранее «__» _________ «____» г., подлежит регистрации в ЕАИСТ и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами или расторжения настоящего Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, но не позднее «__» _________ «____» г.
9.2.Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде Дополнительных соглашений к Контракту, после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в ЕАИСТ.
10.2. Все споры по настоящему Контракту разрешаются Сторонами путём переговоров, а в случае не достижения взаимоприемлемого решения, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
10.3. В случае выяснения нецелесообразности (невозможности) дальнейшего продолжения работ ЗАКАЗЧИК за 15 дней уведомляет ПОДРЯДЧИКА о досрочном расторжении настоящего Контракта. Все работы, выполненные по настоящему Контракту на момент получения указанного уведомления, принимаются и оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с условиями настоящего Контракта по фактическим затратам.
10.4. Расторжение настоящего Контракта допускается:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменной форме;
- по решению суда.
10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Титульный список (Приложение 1);
2. Сменная потребность уборочной техники (Приложение 2).
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик: Адреса: - юридический: - фактический: Телефон ________, факс ______ Электронный адрес: Получатель: л/с ______________ ОГРН ___________________ ИНН __________________ КПП ________________ БИК ________________ р/с _____________________ М. П. | Подрядчик: Адреса: - юридический: - фактический: Телефон ________, факс ______ Электронный адрес: Получатель: л/с ______________ ОГРН ____________________ ИНН __________________ КПП ________________ БИК ________________ р/с _____________________ М. П. |
Приложение
к Государственному контракту №______________
от «____»_______201_г.
примерное
Техническое задание
на выполнение работ по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства города Москвы _____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Основные характеристики
Наименование выполняемых работ: Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства г. Москвы (далее — ОДХ).
Перечень ОДХ:
1.
2.
3.
4.
5.
Объем выполняемых работ: натуральные показатели объемов работ по каждому объекту дорожного хозяйства города Москвы определяются утвержденным в установленном порядке Титульным списком ОДХ (приложение 2 к Государственному контракту).
Сроки (периоды) выполнения работ: С 01 января201_ по 31 декабря 201_г.
Условия выполнения работ:
1. Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, утвержденные постановлением Правительства Москвы Постановление Правительства Москвы .
2. Положение о порядке организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, утвержденное постановлением Правительства Москвы от 01.01.2001 .
3. Регламент комплексного содержания ОДХ в зимний период (указать наименование).
4. Регламент комплексного содержания ОДХ в летний период (указать наименование).
5. Регламент технической эксплуатации накопительных баз, заправочных пунктов для жидких противогололедных реагентов, баз хранения твердых противогололедных реагентов, баз хранения щебня в г. Москве (указать наименование).
6. Регламент выполнения работ по комплексному содержанию территорий города Москвы, связанных с первоочередным жизнеобеспечением населения, в условиях аномальных погодных явлений, утвержденный распоряжением ДЖКХиБ города Москвы от 01.01.2001№/0.
7. Регламент обработки и публикации информации на порталах Правительства Москвы, утвержденный распоряжением заместителя Мэра в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы от 01.01.2001 N 61-РР.
8. Регламент взаимодействия городских и окружных дорожных организаций с отделами ГИБДД ГУВД АО г. Москвы в вопросах содержания городских дорог в зимний период», утвержденный распоряжением Правительства Москвы от 01.01.01 г. .
9. Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации .
10. ГОСТ Р . Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
11. ТУ Смеси асфальтобетонные литые и литой асфальтобетон.
12. ТР 164-04 Технические рекомендации по устройству и ремонту дорожных покрытий с применением литого асфальтобетона.
13. СТО ТР04-05. Стандарт организации по ремонту объектов улично-дорожной сети с использованием смесей битумоминеральных холодных.
14. ТР 171-06 Технические рекомендации по составам и технологии ремонта дорожных одежд с применением холодных битумоминеральных смесей (холодного асфальта).
15. Временный порядок обеспечения безопасной организации работ на проезжей части дорог и магистралей в городе Москве.
16. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (ВСН 37-84), утвержденная Минавтодором РСФСР 5 февраля 1984 г.
При выполнении работ вышеперечисленные документы применяются в действующей на момент заключения государственного контракта редакции.
2. Общие требования к выполнению работ
Подрядчик – победитель аукциона на выполнение работ по комплексному содержанию ОДХ должна предоставить в течение 15 дней после заключения государственного контракта:
1. Акт готовности дорожно-уборочных машин и механизмов к работе в зимнем периоде, подписанный комиссией государственного учреждения «Московская городская служба дорожной экспертизы и надзора» (ГУ «Мосдорэкспертнадзор»).
2. Акт комиссионного обследования состояния дорожно-эксплуатационной (-ых) базы (баз) организации, в том числе:
- состояние территории и подъездных путей.
- наличие и состояние бытовых помещений.
- наличие технической документации (маршрутно-технологические карты, журнал выхода на линию, журнал медицинского освидетельствования и др.).
- наличие и состояние ремонтной зоны.
- наличие спецодежды и др.
3. Состав работ
Комплексное содержание ОДХ - это выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) комплекс работ, в результате которых поддерживается надлежащее санитарно-техническое и транспортно-эксплуатационное состояние ОДХ в соответствии с установленными настоящим техническим заданием требованиями.
Комплексное содержание ОДХ включает в себя:
- санитарное содержание (уборка) ОДХ – комплекс работ по уборке всех структурных элементов ОДХ, урн на остановках общественного транспорта, дорожных ограждений, шумозащитных экранов (стенок), дорожных знаков и указателей со стойками и креплениями (на внегородских магистралях, МКАД и ТТК), включая работы по удалению (погрузка и вывоз, роторная перекидка) и утилизация снега с ОДХ, ликвидации зимней скользкости с применением противогололедных материалов в зимний период;
- техническое содержание ОДХ – комплекс работ по устранению (ремонту) постоянно возникающих незначительных повреждений и дефектов дорожных покрытий, бортовых камней (бордюров), покрытий на обочинах, урн на остановках общественного транспорта, контейнеров для хранения аварийного запаса щебня фракции 2-5 мм, металлических направляющих пешеходных ограждений и тротуарных столбиков, восстановлению или ремонту ИДН, устранению повреждений металлических барьерных ограждений, выполняемых для обеспечения безопасности дорожного движения, а также профилактических работ по уходу за дорожными покрытиями, выполняемых для предупреждения образования на них дефектов.
Работы по комплексному содержанию ОДХ в зимний период:
- Комплексное содержание проезжей части.
- Комплексное содержание тротуаров.
- Комплексное содержание технических средств организации дорожного движения.
- Уборка обочин.
- Ручная уборка посадочных площадок общественного транспорта.
- Погрузка и транспортировка снега.
- Техническая эксплуатация накопительных баз, баз хранения и заправочных пунктов противогололедных материалов.
Работы по комплексному содержанию ОДХ в летний период:
- Комплексное содержание проезжей части.
- Комплексное содержание тротуаров.
- Комплексное содержание технических средств организации дорожного движения.
- Уборка обочин.
- Ручная уборка посадочных площадок общественного транспорта.
4. Требования к используемой технике
Уборочная техника, используемая при осуществлении комплексного содержания ОДХ, должна быть оборудована устройствами позиционирования ГЛОНАСС, позволяющими осуществлять передачу данных о её местонахождении техники в автоматизированную систему управления АСУ ОДС.
Устройства для распределения противогололедных материалов должны быть оборудованы автоматическими регуляторами норм расхода (включение, отключение и регулировка непосредственно из салона машины).
Уровень выбросов уборочной техники должен соответствовать требованиям технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ».
5. Иные требования
Подрядчик обязан:
- устранять выявленные нарушения по сообщениям, поступившим на порталы Правительства Москвы «Наш город. Программа развития Москвы» (gorod. *****), «Дороги Москвы» (doroga. *****), в соответствии с Регламентом обработки и публикации информации на порталах Правительства Москвы.
- обеспечивать оперативное выдвижение к месту работы аварийной бригады, укомплектованной необходимой техникой при получении от государственного заказчика сообщения о возникновении чрезвычайной ситуации.
- принимать незамедлительные меры в случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить в известность соответствующие службы ГИБДД и диспетчерскую государственного заказчика.
- нести ответственность перед третьими лицами и городскими контролирующими организациями за наличие или несвоевременное устранение дефектов дорожного покрытия на объектах находящихся не на гарантии, в соответствии с титульным списком на техническое содержание ОДХ.
- иметь список первоочередной обработки проезжей части противогололедными материалами.
- иметь список первоочередного вывоза снега.
- иметь список мест для установки контейнеров со щебнем фракции 2-5 мм.
- нести ответственность за перерасход противогололедных материалов.
- для координации работ и обеспечения регулярного мониторинга состояния дорожного полотна иметь круглосуточную диспетчерскую службу.
- ежедневно предоставлять информацию государственному заказчику информацию о ходе выполнения работ.
(дополнительные условия по усмотрению государственного заказчика)
