Лист согласования документации по выбору организации на выполнение работ по ремонту арендуемых помещений здания (стр. 2 )

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

на выполнение работ по ремонту помещений

г. Новороссийск «_____» ____________ 2012 г.

», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, , ремонту и связи Азово-Черноморского бассейнового филиала » Власюка Юрия Михайловича, действующего на основании Доверенности № 8-3577 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту арендуемых помещений здания (№№ 8,9,10,17,18,21,22,26,31,33,37,38,39,40,41,42, согласно плану), расположенных по адресу: , 5й этаж, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

1.2. Виды и стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, определены Локальным ресурсным сметным расчётом (Приложение ) и Ведомостью объемов работ (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему договору с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику полную информацию о месте приобретения и цене материалов, используемых при выполнении работ, включая паспорта, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество материалов, а также копии счетов на приобретенные строительные материалы и изделия.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных организаций с письменного согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, привлеченными организациями.

2.1.4. Подрядчик обязан за сутки телефонограммой известить Заказчика о готовности к приемке скрытых работ. Подрядчик может приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие и восстановление скрытых работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

2.1.5. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет за свой счет систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку остатков материалов и отходов.

2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-  иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания работ по настоящему договору и принятия их Заказчиком осуществить демонтаж и вывезти принадлежащие Подрядчику строительную технику, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и иное имущество, использовавшееся для выполнения работ по настоящему договору.

Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему договору. В этом случае Заказчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение.

2.1.8. Подрядчик при выполнении работ по настоящему договору несет ответственность за выполнение всех необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по соблюдению техники безопасности при производстве работ, мероприятий по охране окружающей среды в течение всего срока действия договора.

2.1.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, предназначенных для выполнения работ по настоящему договору.

2.1.10. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм по охране окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

2.2.Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика на территорию, указанную в п. 1.1.

2.2.2.Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

-  начало производства работ – в течение пяти рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика;

- окончание работ – в течение ___________________________ с даты начала выполнения работ, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОДРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Цена работ по настоящему договору составляет _________________________________ рублей, в том числе НДС 18% - __________________________________. Цена каждого вида работ устанавливается в соответствии с Локальным сметным расчётом (Приложение ) к настоящему договору.

4.2. Цена работ по настоящему Договору включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ, включая стоимость материалов, а также налоги и прочие обязательные официальные сборы, взимаемые на территории РФ, иные затраты, связанные с исполнением настоящего Договора.

4.3. Цена работ является твердой, изменению не подлежит.

4.4. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ, установленной п. 4.1. настоящего договора, что составляет _____________________ рублей, в том числе НДС 18% __________________________ в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего договора.

4.5. Оплата за выполненные работы производится ежемесячно за фактически выполненный объем работ, после подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3), в течение 10 рабочих дней со дня получения от Подрядчика надлежаще оформленных счета на оплату и счёта-фактуры.

4.6. Аванс погашается ежемесячно в течение срока договора пропорционально стоимости выполненных работ.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику акт о приёмке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3) с приложением исполнительной документации.

5.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), направляет Подрядчику подписанный экземпляр акта или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

5.3. Мотивированный отказ Заказчика от оформления акта о приёмке выполненных работ должен содержать перечень выявленных дефектов в работе и разумный срок для их устранения.

5.4. При неполучении Подрядчиком по истечении пяти рабочих дней со времени предоставления подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ или мотивированного отказа от приемки работ, работа считается выполненной, принятой Заказчиком, и подлежит оплате.

5.5. Стороны в течение трёх рабочих дней с момента подписания Договора письменно передают друг другу список лиц, уполномоченных представлять их на месте выполнения работ, а также определяют объемы их полномочий. В дальнейшем об изменениях в составе указанных лиц стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде в трехдневный срок.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при нарушении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т. п.).

6.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их надлежащим качеством.

6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими пользованию нежилыми помещениями, указанными в п. 1.1. настоящего договора, по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

6.4.2. потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

6.4.3. устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Подрядчик.

6.7. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.8. Если Подрядчик не выполнит свои обязательства по выполнению работ в срок, предусмотренный договором, то Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и выплачивает пеню в размере 0,1% от цены невыполненных работ за каждый день просрочки. При этом Заказчик имеет право удержать соответствующий размер пени из любого платежа по договору.

6.9. Если Заказчик не выполнит своих обязательств по оплате, то он выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

6.10. Начисление пени производится на основании направления стороной письменной претензии.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. Ответы на претензии по настоящему договору даются сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

9. ГАРАНТИИ.

9.1. Гарантийный срок на выполненные по настоящему договору Подрядчиком работы и использованные материалы составляет ______ (____________) месяцев с даты подписания сторонами окончательного акта приемки-сдачи выполненных работ.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в период выполнения работ и в течение гарантийного срока.

9.3. Если в течение гарантийного срока будет обнаружено, что работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, что является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядчиком по настоящему договору, Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами или силами привлеченных к выполнению работ субподрядчиков в указанный Заказчиком срок устранить выявленные дефекты, если не докажет, что они произошли не по его вине.

9.4. В случае если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранит выявленные дефекты в работе, то Заказчик вправе, без ущемления прав по гарантии, устранить дефекты в работе за счет собственных средств с последующим взысканием с Подрядчика понесенных убытков.

9.5. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были выявлены при приемке работ, если они связаны с некачественным выполнением работ Подрядчиком.

9.6. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют пользоваться нежилыми помещениями, указанными в п. 1.1. настоящего договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.4. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

10.5. Приложения:

-  №1 - Локальный ресурсный сметный расчет.

-  № 2 - Ведомость объемов работ.

-  № 3 - График производства работ.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК »: , стр.7 Азово-Черноморский бассейновый филиал »: 9. , Р/с Филиал «ВТБ» в г. Краснодаре К/с		ПОДРЯДЧИК
Заместитель директора АЧБФ по капитальному строительству, ремонту и связи ________________ //		_______________/_____________/

4.1  Общие требования к заявкам на участие в запросе предложений

4.1.1  Участник должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, включающую в себя письмо о подаче оферты, коммерческое предложение. Кроме того, каждый участник должен представить справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №3); справку о кадровых ресурсах (форма №4); анкету участника запроса предложений (форма №5); график производства работ; копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений, оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей, дополнительно – копию паспорта), копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса (копия доверенности, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством).

4.1.2  Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.3  Участник запроса предложений не допускается к участию в запросе предложений в случае:

- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации, в том числе если:

§  заявка не соответствует форме документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации;

§  документы не подписаны должным образом.

4.1.4  Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке.

4.1.5  При подготовке оригинала заявки на участие в запросе предложений не допускается применение факсимильных подписей.

4.1.6  Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника, должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц).

4.1.7  Участник также должен подготовить 1 копию оригинала заявки на участие в запросе предложений. Копии подготавливаются путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в заявку после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц.

4.1.8  Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.2  Требования к сроку действия заявке на участие в запросе предложений

4.2.1  Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (пункт 4.5). В любом случае этот срок не должен быть менее, чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

4.3  Требования к языку заявки на участие в запросе предложений

4.3.1  Все документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке.

4.4  Требования к валюте заявки на участие в запросе предложений

4.4.1  Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях.

4.5  Подготовка письма о подаче оферты

4.5.1  Основным документом, определяющим суть заявки на участие в запросе предложений, является письмо о подаче оферты. Письмо о подаче оферты должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений — 11.1 Письмо о подаче оферты (форма 1).

4.6  Подготовка коммерческого предложения

4.6.1  Коммерческое предложение должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений — 11.2. Коммерческое предложение (форма 2).

4.6.2  Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями, изложенными в Запросе предложений.

4.6.3  В состав цен (статей расходов) должны быть включены все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки.

4.7 Цена и валюта заявки на участие в запросе предложений

4.7.1 Цена договора, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальной (лимитной) цены договора, указанной в Уведомлении о проведении запроса предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (лимитную) цену договора, данная заявка отклоняется комиссией по запросу предложений на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

4.7.2 Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в запросе предложений, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой запроса предложений.

5. Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием

5.1  Участникам необходимо представить оригинал заявки на участие в запросе предложений в срок до 15 часов 00 минут по Московскому времени 10 февраля 2012 года по адресу: г. Новороссийск, ул. , . Ответственный за прием предложений: – начальник тендерного отдела АЧБФ » , 676-502.

Заявки на участие в запросе предложений, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

6. Оценка заявок на участие в запросе предложений

6.1  В рамках оценочной стадии комиссия оценивает и сопоставляет заявки, исходя из следующих критериев:

№ п/п	Весомость, %	Весомость, %	Наименование показателя
Уровень 1	Уровень 2
1	40		Стоимость выполнения работ
	30		Сроки выполнения работ
2	20		Квалификация участника
2.1		40	Наличие графиков производства работ и степень их проработки
2.2		30	Квалификация технического персонала
2.3		30	Опыт выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений за последние 3 года
	10		Гарантийные обязательства
	100

Для получения итоговой интегральной оценки для сложной системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала. При применении балльной методики по каждому из показателей уста­навливается шкала допустимых балльных оценок, то есть максимально и минимально возможное количество баллов по каждому из показателей.

При оценке принято, что участник запроса предложений, давший наилучшее предложение по каждому показателю, получает по нему максимально возможные баллы, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как отно­сительные. В то же время возможно и «назначение» баллов, например, экспертно. При этом количество баллов находится в заданных границах принятой шкалы.

Для получения итоговой интегральной оценки предложений участников запроса предложений использованы методы квалиметрии, которые обеспечивают сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

В квалиметрии используются следующие основные понятия.

Дерево свойств (показателей) — показывает взаимозависимость различных свойств (показателей) объекта, строится по иерархическому принципу, обобщенное свойство определяется свойствами более высокого уровня.

Значение показателя — абсолютная размерная характеристика какого-либо свойства (сроки, стоимость и т. д.). Зна­чение показателя может быть и логической величиной («да»/»нет»), например наличие тех или иных документов.

Вес показателя (или весомость) — безразмерная величина, характеризующая относительную значимость данного показателя при переходе на другой, более низкий уровень.

Для получения интегральной оценки предложений претендентов использован следующий алгоритм:

1.  Построение дерева свойств (системы показателей). При построении системы показателей соблюдается основной принцип: свойства i-го уровня определяются соответствующими свойствами i + 1-го уровня (i = 0, 1, ..., m). Уровень 0 соответствует обобщенному комплексному показателю объекта или его интегральной оценке.

2.  Назначение интервала изменений значений Pij каждого показателя (индексы показывают, что рассматривается j-й показатель на i-м уровне).

3.  Выбор (на каждом уровне рассмотрения свойств) значений базовых показателей для сравнения (Рij ). В каче­стве базового показателя принимается наилучший из предложенных всеми участниками запроса предложений.

4.  Определение зависимости между значениями показателей Рij и их оценками Кij, причем оценки должны являться функциями значений показателей. Само значение показателя Рij не дает возможность определить его качество, в отличие от их оценки.

5.  Оценка показателя является функцией его значения

Kij = f(Pij Pij баз)

принимается, что:

Kij = f

При оценке используются функциональные зависимости между показателями и соответствующими оценками.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:

Kij = 10 r

где - наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показате­ля.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»:

Kij = 10 r

где - наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показа­теля.

6. Выбор размерности комплексной оценки «К» (для сопоставления единиц измерения отдельных показателей). В на­стоящей методике применяется безразмерная балльная оценка.

7. Определение весов (весомостей) отдельных показателей. Это чрезвычайно важный шаг, при котором определя­ется значимость оценки какого-либо отдельного показателя относительно других показателей. Вес показателя задается в процентах.

Каждый показатель определяется своей относительной оценкой и ее весомостью Мij, таким образом шкала оценок неодинакова для разных показателей: оценка показателя включает его весомость. Необходимо отметить, что сумма всех весомостей постоянна на каждом уровне, в нашем случае это 100%:

= const = 100%

При определении весомостей наиболее употребим экспертный способ: назначение весомостей с последующим их усреднением.

Сведение воедино оценок различных показателей и получение итоговой интегральной оценки. На этом шаге используются математические средневзвешенные величины.

Следует иметь в виду, что весомость и оценка показателя i-го уровня определяются соответствующими значениями показателей (i — 1)-го уровня.

На данном запросе предложений используется средневзвешенная арифметическая итоговая оценка:

Ki = r Kij

Победителем запроса предложений является участник данного запроса, заявка которого, по назначенной системе показателей с заданными весомостями, получила наибольшее число баллов и которой присвоен первый номер.

7.  Проведение переговоров

7.1  Заказчик вправе проводить переговоры с участниками в отношении их заявок и может запрашивать или разрешать их пересмотр, соблюдая следующие условия:

7.1.1  Переговоры между Заказчиком и любым из участников конфиденциальны, и за исключением информации в установленном порядке включаемой в отчеты; содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны;

7.1.2 Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам, заявки которых не были отклонены на отборочной стадии.

7.2  Такие переговоры могут проходить как до оценочной стадии, так и после. Во втором случае результаты оценочной стадии являются предварительными.

7.3 После завершения переговоров Заказчик может предложить каждому Участнику, продолжающему участвовать в настоящем запросе предложений, представить к определенной дате (одинаковой для всех участников) окончательное коммерческое предложение взамен ранее поданного либо будет рассматривать ранее поданные предложения.