Документация (стр. 3 )

6.5. Права и обязанности заказчика

6.5.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона в случае установления факта:

6.5.1.1. проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или принятие арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.5.1.2. приостановления деятельности участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

6.5.1.3. предоставления участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 3.3.2., 3.3.3. и 3.3.4 настоящего раздела.

6.5.1.4. нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6.5.1.5. наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5.2. В случае, если это предусмотрено в пункте 8.1.24. раздела III «Информационная карта аукциона» заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров (в ходе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства – не более чем на десять процентов предусмотренного контрактом объема работ) при изменении потребности в товарах (работах), на поставку (выполнение) которых заключен контракт.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

6.5.3. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

6.5.4. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с поставщиком, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким поставщиком, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

7.1. Обжалование результатов размещения заказа.

7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Урегулирование споров

7.2.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением государственного заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган и аукционная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

7.2.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.

 

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

8. Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение заказа на выполнение работ по благоустройству здания по объекту: реконструкция здания муниципальной гимназии №2 с целью изменения функционального назначения здания под размещение поликлиники на 350 посещений в смену в г. Тында изменяют и/или дополняют положения части II «Общие условия проведения аукционов». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части II и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

Информационная карта о проводимом аукционе:

№ пункта	Ссылка на пункт части II «Общие условия проведения аукциона»	Наименование	Информация
8.1.1.	1.3.1.	Наименование муниципального заказчика, контактная информация	Муниципальное учреждение здравоохранения «Тындинская центральная районная больница» Почтовый адрес: Амурская обл., Контактный телефон: (416, Контактное лицо:
8.1.2.	1.2.	Наименование уполномоченного органа, контактная информация	Администрация г. Тынды Амурская область, 9, каб. 39, , 58-479 Контактное лицо: e-mail:*****@***ru, *****@***ru
8.1.3.	1.2.1. 5.2.11. 5.2.18.2.	Наименование, вид и предмет аукциона	Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству здания по объекту: реконструкция здания муниципальной гимназии №2 с целью изменения функционального назначения здания под размещение поликлиники на 350 посещений в смену в г. Тында
8.1.4.	4.1.4. 4.3.2.3.	Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе	Документация об аукционе предоставляется по адресу: Амурская обл., 9 , к. 39 тел.(416 Срок предоставления: Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукциона. Участникам аукциона предоставляется возможность ознакомиться с рабочими чертежами.
		Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:	http://gorod. *****
8.1.5.	3.4.2.	Объем выполненных работ, место, условия и сроки выполнения	Объем работ: указан в разделе VI. Техническое задание. Место выполнения: Амурская область, 2 Условия выполнения: в соответствии с условиями, предусмотренными в проекте муниципального контракта, а также: - в соответствии с техническими нормами и правилами, согласно объема работ; - наличие документов подтверждающие качество и безопасность применяемых строительных материалов, оборудования, изделий; - Исполнитель несет все сопутствующие расходы, связанные с исполнением контракта; - в соответствии с графиком выполнения работ; - Заказчик вправе проверять ход выполнения и качество работ Исполнителя, не вмешиваясь в его деятельность; - Заказчик осуществляет технический надзор (с помощью уполномоченного органа) за строительными работами; - Исполнитель предоставляет по окончании работ разрешение на эксплуатацию, акт ввода в эксплуатацию; - объект принимается и подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя по акту приема – передачи выполненных работ; - гарантия качества на выполненные работы не менее 3-х лет. Сроки (периоды) выполнения работ: Со дня подписания муниципального контракта по 30 июля 2010 года
8.1.6.	5.2.10. 5.2.11 5.2.13 5.3.3. 6.4.1.	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота), (с учетом НДС)	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 рублей Ценовое предложение участников должно учитывать: - условия выполнения работ; - условия оплаты; - сроки выполнения работ; -требования и условия, сформулированные в документации об аукционе; - наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по контракту; - расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; - командировочные и транспортные расходы. Ценовое предложение Участника не должно превышать начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
8.1.7.	5.2.10 5.2.11 5.3.1.	Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)	Первоначально шаг аукциона составляет 5% (пять) от начальной (максимальной) цены контракта, в дальнейшем опускается по 0,5% от начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
8.1.8.		Источник финансирования заказа	Областной бюджет
8.1.9.		Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ	Авансирование не предусмотрено. Расчет осуществляется заказчиком на основании: подписанного акта выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), выставленных Подрядчиком платежных документов (счета, счета-фактуры, товарной накладно) в течении 10 рабочих дней. По мере поступления бюджетных средств.
8.1.10.	1.4.2. 1.5.1.	Обязательные требования к участникам размещения заказа	- соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона; - непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
8.1.11.	1.4.2. 1.5.1.	Дополнительные требования, установленные Заказчиком	-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа
8.1.13.	5.2.13. 6.4.11.	Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа	Преимуществ при участии в размещении заказа учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предусмотрено
8.1.14.	2.2.2. 2.2.3.	Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе	Запрос о разъяснении положений документации об аукционе необходимо направить по адресу: 676282 Амурская область, 9, каб. 39. со дня размещения на официальном сайте и опубликовании в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукциона, но не позднее чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.1.15.	4.3.1. 5.1.2.	Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе	22 июня 2010 г. с 10 час. 00 мин. (местное время) по адресу: 676282 Амурская область, 9, каб. 40
8.1.16.	5.2.1.	Место, дата и время проведения аукциона	25 июня 2010 г. в 10 час. 00 мин. (местное время) по адресу: 676282 Амурская область, 9, актовый зал
8.1.17.	3.1.5. 3.3. 3.4.3.	Документы, входящие в состав аукционной заявки	Заявка на участие в аукционе должна содержать: 1. Содержание заявки (опись документов с нумерацией их порядка). 2. Сведения и документы об Участнике: а) анкета Участника (форма № 1 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа»); б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 3. Сведения о наименовании, характеристике выполняемых работ. (форма №5 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа»). 4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: а) копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по следующим видам работ: Код ОК 004-93 Вид работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства 4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь 4510412 Разработка грунта эксковарорами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом 4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 4520139 Приготовление бетонов и растворов 4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 5. Заявка на участие в аукционе (форма № 4 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа»). Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.
8.1.18.	4.1.1. 4.1.2. 4.5.5.	Срок подачи заявок на участие в аукционе	Дата начала подачи заявок: 03 июня 2010 года Окончание подачи заявок: 22 июня 2час. 00 мин. (местное время) По адресу: 676282 Амурская область, 9, каб. 39 Муниципальный заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона.
8.1.19.	1.5.1. 3.3.4. 4.3.6. 4.4.2. 4.5.1. 4.5.6. 6.2.3.	Размер обеспечения заявок на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки	Не предусмотрено
8.1.20.	4.5.1. 4.5.5.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе	Не предусмотрено
8.1.21.	6.2.2. 6.3.1. 6.3.3.	Обеспечение исполнения контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта устанавливается в размере 20% от начальной (максимальной) цены контракта: 425 000.00 рубля Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.
8.1.22.	6.2.2. 6.3.3. 6.3.7.1. 6.3.7.3.	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется Участником размещения заказа в день передачи подписанного контракта. При непредставлении Заказчику обеспечения исполнения контракта, в установленные документацией об аукционе сроки, Участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
8.1.23		Срок заключения муниципального контракта	Участники после получения от заказчика проекта муниципального контракта должны его подписать не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте: - протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, с которым заключается контракт, признан участником аукциона); - протокола аукциона. Заказчик подписывает контракт после получения его от Участника, но не ранее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан не состоявшимся) или протокола аукциона. Муниципальный контракт заключается с победителем аукциона в соответствии с формой, включенной в состав документации об аукционе и с учетом предложений организации-победителя, после предоставления Заказчику аукциона безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе.