Документация (стр. 5 )

5.2. Все поставляемые для реконструкции материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5.3. Приемку, разгрузку и складирование материалов на объекте осуществляет Подрядчик.

5.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящуюся на территории строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по реконструкции с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в установленный срок.

6.2. Подрядчик обязан обеспечить:

6.2.1. производство работ в полном соответствии с проектом, строительными нормами и правилами;

6.2.2. надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям;

6.2.3. качество выполнения всех работ в соответствии действующими нормами и техническими условиями;

6.2.4. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

6.2.5. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока;

6.3. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

6.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе реконструкции выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.5. Подрядчик также обязан:

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;

- вывезти в 2-х (двух) - дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество и строительный мусор.

6.6. Подрядчик извещает Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

6.7. При готовности объекта Подрядчик в 2-х (двух) - дневный срок должен известить об этом Заказчика в письменной форме.

6.8. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.9. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчиком, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

6.10. Для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, Подрядчик привлекает эксплуатационную организацию либо с согласия эксплуатационной организации и под ее надзором эти работы Подрядчик осуществляет самостоятельно.

6.11. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.

7. Обязанности Заказчика

7.1. Согласованную смету в полном объеме либо в объеме, необходимом для начала работ, Заказчик передает Подрядчику в день подписания настоящего контракта. Передаваемая проектная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

7.2. Заказчик обязан произвести приемку работы (ее отдельных этапов) в сроки и в порядке, предусмотренные контрактом.

7.3. Заказчик обязан осуществлять технический надзор за реконструкцией.

7.4. В установленные Контрактом порядке и сроки оплачивать выполнение работ Подрядчиком.

7.5. Сформировать состав приемной комиссии для осуществления приема выполненных работ и организовать работу этой комиссии.

8. Охрана объекта

8.1. Охрану объекта до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.

8.2. Охране подлежит реконструируемый объект, а также предназначенные для строительства материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории.

9. Сдача и приемка работ

9.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о готовности работ к сдаче.

Извещение Подрядчика о готовности работ к сдаче должно быть подписано руководителем или уполномоченным им лицом.

9.2. Сдача выполненных работ производится двусторонним подписанием акта приемки выполненных работ с указанием количества в натуральных единицах и с характеристикой работ (форма №КС-2, №КС-3).

При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки.

10. Гарантия качества работы

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

10.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом реконструкции указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного законом и договором, и несет ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 3 (три) года со дня подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

11. Контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ

11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (плана - графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением Подрядчиком плана-графика выполнения работ и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям договора и проектной документации.

11.3. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции.

11.4. Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств. Заказчик (представитель Заказчика, инженер) регулярно, один раз в 5 (пять) дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Подрядчик обязуется в 2-х (двух) - дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

11.5. При осуществлении контроля над ведением работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

12. Ответственность сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

12.3. В случае неустранения в согласованный Сторонами срок недостатков выполненных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Контракта за каждый день просрочки.

12.4. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской

Федерации от стоимости Контракта за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Контракту.

12.6. За выполнение Подрядчиком некачественных работ подлежит уплате штраф в размере 10 (десяти) % от стоимости вида работ, выполненных Подрядчиком некачественно.

12.8. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причинение им вреда имуществу, здоровья и жизни как в период исполнения Контракта, так и в течение гарантийного срока (пункт 10.3 Контракта), если причинение вреда имуществу, здоровья и жизни третьих лиц наступило вследствие некачественного исполнения работ, предусмотренных Контрактом.

13. Форс-мажор

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

13.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если стороны не смогут договориться в течение 10 (десяти) дней, тогда каждая из сторон вправе требовать расторжения Контракта.

14. Обеспечение исполнения контракта

14.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме ________________ (безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по Контракту, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств в обеспечение исполнения контракта) на сумму 425 000.00 рублей (четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 коп.).

14.2. Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего Контракта подлежат выплате Заказчику при начислении Подрядчику неустойки, штрафа, предъявлении требовании о расторжении Контракта и возврате авансового платежа, а так же в качестве компенсации за любые случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

14.3. Срок действия обеспечения исполнения Контракта должен превышать 20 (двадцать) календарных дней конечный срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

14.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта будет возвращено Подрядчику не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней после даты завершения выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

14.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 3(трех) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере.

15. Разрешение споров

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

15.2. По вопросам, не урегулированным Контрактом, подлежит применению законодательство Российской Федерации.

15.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в суде (арбитражном суде) по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством.

16. Подписание и вступление контракта в силу

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта обеими Сторонами и действует до полного исполнения каждой из Сторон своих контрактных обязательств.

17. Изменения, расторжение, прекращение контракта

17.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

17.2. Стороны признают все условия настоящего Контракта существенными и при нарушении любого из условий одной стороной другая вправе требовать расторжения Контракта.

17.3. Заказчик вправе требовать расторжения Контракта в случаях:

- задержки Подрядчиком начала реконструкции более чем на 1 (один) день по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущих увеличение срока окончания строительства более чем на 5 (пять) дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку реконструкции более чем на 5 (пять) дней;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

17.4. Подрядчик вправе требовать расторжения Контракта в случаях:

- остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 3 (три) дня, за исключением случаев консервации объекта реконструкции.

18. Прочие условия

18.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

18.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

18.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

19. Приложения к контракту

19.1. Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:

Приложение N 1 Техническое задание

Приложение N 2 Смета

Приложение N 3 Протокол аукционной комиссии №___ от «___»____________2010 г.

Сторонами могут быть использованы следующие формы документов:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.1.1999 N 100);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

- Акт о приостановлении строительства (форма КС-17);

- Другие унифицированные формы первичной учетной документации, применяемые при выполнении строительно-монтажных работ.

20. Адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

_________________ ___________________

М. П. М. П.

Приложение
к муниципальному контракту

от « » __________ 2010 г. №___

Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству здания по объекту: реконструкция здания муниципальной гимназии №2 с целью изменения функционального назначения здания под размещение поликлиники на 350 посещений в смену в г. Тында

Требование к выполнению работ: Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ, а также в соответствии с дефектной ведомостью объемов работ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

Требования к безопасности работ: СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

Гарантийные обязательства: гарантия качества не менее 3-х лет.

Срок выполнения работ: в срок по 30 июля 2010 года.

Ведомость объема работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	Подпорная стенка
1	Разборка существующей подпорной стенки	м3	6,336
2	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3м, толщиной до 500мм (без стоимости бетонных блоков)	100 м3	0,06336
3	Разборка грунта вручную в траншеях глубиной 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,15
4	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100 м3	0,1332
5	Бетон	м3	13,58
6	Армирование ленточного фундамента	т	0,3381
7	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, массой конструкций до 0,5т	100 шт	0,01
8	Бетонные блоки 12*4*6	шт	1
9	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, массой конструкций до 1,5т	100 шт	0,09
10	Бетонные блоки 24*4*6	шт	9
11	Устройство набетонки	100 м3	0,027
12	Бетон	м3	2,75
13	Устройство металлического сетчатого ограждения, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу	т	1,368
14	Уголок 63	тн	0,979
15	Сетка дорожная	м2	121,6
16	Устройство ограждений из сетки	100м	0,8
	Благоустройство
17	Разборка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6)м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,342
18	Автомобильные перевозки грунта до 8 км	т	445,633
19	Планировка площадей механизированным способом группа грунтов	1000 м2	2,1
20	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	5,33
	Проезды и тротуары
21	Тип 1: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	1,045
22	Щебень	м3	131,67
23	Тип 2: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,42
24	Щебень	м3	52,92
25	Тип 4: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно гравийной смеси	100 м3	0,326
26	Песчанно гравийная смесь	м3	39,77
27	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	100 м3	0,326
28	Щебень	м3	41,07
29	Тип 5: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,335
30	Песчанно гравийная смесь	м3	40,87
31	Устройство покрытий бетонных толщиной 100мм	100 м2	3,35
32	Бетон	м3	34,17
33	Тип 6: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,723
34	Песчанно гравийная смесь	м3	88,2
35	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,723
36	Щебень	м3	91,09
	Отмостка
37	Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной 4см с помощью молотков отбойных пневматических	100 м2	0,21
38	Устройство полов бетонных толщиной 150мм	100 м2	2,1
39	Бетон	м3	32,13
	Ограждение
40	Изготовление металлического сетчатого ограждения, сборка с помощью крана на автомобильном ходу	тн	3,45
41	Уголок 63	тн	2,46636
42	Сетка дорожная	м2	307,4
43	Устройство ограждений из сетки	100м	2,02
	Ворота
44	Изготовление металлических сетчатых ворот, сборка с помощью крана на автомобильном ходу	тн	0,321
45	Уголок 63	тн	0,21763
46	Сетка дорожная	м2	20,52
47	Устройство ограждений из сетки	100м	0,135

Заказчик: _________________ «__» ______________________ 2010г.

Подрядчик: _________________ «__» ______________________ 2010г.

Приложение
к муниципальному контракту