Документация (стр. 7 )

4.6.5.Обеспечить своевременное информирование Заказчика и не допускать неблагоприятных последствий выполнения Работ, в том числе, но не исключительно:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.7.Для выполнения работ по Контракту Подрядчик вправе:

-в части не противоречащей условиям Контракта, проектной и сметной документации, указаниям Заказчика самостоятельно определять способы исполнения Контракта.

5.КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

5.1.Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе, но не исключительно за соблюдением сроков выполнения работ, качества работ, соответствия используемых материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектной документации, для чего вправе заключать с третьими лицами (далее – Уполномоченное лицо) контракты или иные сделки на осуществление надзора за соблюдением проектно – сметной документации, технических нормативов при проведении Работ.

5.2.Заказчик в договоре с Уполномоченным лицом устанавливает следующие права Уполномоченного лица:

-беспрепятственно посещать Объект и наблюдать за ходом работ в течение их подготовки и выполнения, проводить дополнительный осмотр независимо от того, выполняется или уже закончена данная работа, в том числе, при наличии оснований, потребовать от Подрядчика произвести вскрытие, замер любой части работ и восстановить ее с требуемым качеством;

- проверять соответствие сертификатов (паспортов) и другой документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование государственным стандартам, техническим условиям и проектной документации;

- принимать иные меры, необходимые для осуществления надзора;

- информировать Заказчика и Подрядчика о наличии оснований для принятия мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов, предлагать порядок и характер данных мер,

5.3.Заказчик в договоре с Уполномоченным лицом не устанавливает его права на самостоятельное приостановление работ, а также направление Подрядчику обязательных для исполнения указаний. При этом Подрядчик подтверждает отказ от каких – либо претензий, связанных с выбором Уполномоченного лица.

5.4.Подрядчик незамедлительно предоставляет Заказчику, контрольным и надзорным органам, Уполномоченному лицу все документы и сведения, необходимые для осуществления контрольных и надзорных функций, выполняет все необходимые действия и обеспечивает все необходимые условия для своевременного и эффективного осуществления контроля и надзора.

6.СДАЧА – ПРИЁМКА РАБОТ

6.1.Заказчик назначает своего представителя (представителей), которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приёмку выполненных работ по акту приёмки. О назначении представителя (представителей) Заказчик письменно уведомляет Подрядчика.

6.2.Сдача-приёмка отдельных работ осуществляется по следующим правилам:

- Подрядчик письменно информирует представителей Заказчика за два рабочих дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Государственный Заказчик вправе не принимать выполненные работы в случае непредставления исполнительной документации и сертификатов на материалы. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Сторонами актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией;

- Подрядчик гарантирует выполнение последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то, по его требованию Подрядчик обеспечивает вскрытие любой части скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее;

-в случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок, но не свыше 7 рабочих дней, устранить замечания Заказчика.

7.ПРИЕМКА ЗАВЕРШЁННОГО ОБЪЕКТА

7.1.После завершения производства Работ подрядчик передает Заказчику письменное извещение о готовности Объекта к приёмке, а также два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.2.Приемка производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного извещения.

7.3.Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения существенных отступлений от утвержденной к исполнению проектной и сметной документации, которые не могут быть в разумный срок устранены Подрядчиком.

7.4.При сдаче Объекта Заказчику Подрядчик обязан передать техническую документацию по эксплуатации на установленное оборудование, инженерно-технические системы и агрегаты Заказчику в установленном порядке в двух экземплярах, а также сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования как всего Объекта в целом, так и его отдельных частей и систем, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. При неисполнении Подрядчиком предусмотренных в настоящем пункте обязанностей Заказчик вправе предъявить ему требования по осуществлению гарантийного ремонта в объёмах, сроках и порядке, которые предусмотрены в отношении существенного ухудшения результатов Работ, возникшего при их правильной эксплуатации Объекта.

8.ГАРАНТИИ

8.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по Контракту, также Подрядчик гарантирует нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации на Объекте. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик

8.2.Гарантийный срок на Работы устанавливается в течение: _____ лет со дня приёмки Объекта.

8.3.Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование устанавливается в соответствии с гарантийным сроком завода – изготовителя и исчисляется со дня приёмки Объекта. Если в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока будут обнаружены несертифицированные материалы, то все работы по их устранению и замене осуществляются Подрядчиком на общих основаниях предоставленной гарантии.

8.4. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, вне зависимости от своих взаимоотношений с субподрядными организациями и прочими контрагентами. При этом Подрядчик в договоры с субподрядными организациями и прочими контрагентами в обязательном порядке включает условие об их ответственности перед Заказчиком в пределах гарантийных обязательств Подрядчика за лично выполненные работы (поставленные материалы и оборудование) в случае объективной невозможности предъявления претензий Подрядчику и (или) их удовлетворения (фактическое прекращение деятельности, несостоятельность, ликвидация подрядчика).

8.5.При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. В течение 3 (трех) дней после получения уведомления Подрядчику об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки их устранения. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления от составления соответствующего акта Заказчик вправе составить такой акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

8.6.При наличии неурегулированного спора Сторон в отношении обнаруженных дефектов или недоделок, любая из Сторон вправе составить односторонний акт и назначить квалифицированную экспертизу. Проведение экспертизы оплачивает назначившая экспертизу Сторона, которая получает возмещение указанных расходов, если в действиях противной Стороны будет установлено несоблюдение условий Контракта.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9.3.Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки и (или) штрафа.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. При недостаточном бюджетном финансировании Заказчика указанная ответственность не наступает.

9.5.Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

9.6.Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате производства Работ компенсируется Подрядчиком, который во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты могут быть отнесены на счёт Заказчика.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на исполнение настоящего Контракта. Каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении либо прекращении обстоятельств непреодолимой силы в минимально возможный срок с приложением соответствующих документов.

10.2.Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту приостанавливается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также их последствия.

10.3.В случае, если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в минимально возможный срок, после чего Стороны обязаны определить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения Контракта и подписать дополнительное соглашение, предусматривающее изменение обязательств Сторон, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

11.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно, в том числе на основании положений п.11.2 Контракта, и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11.2. Признавая, что нарушение условий Контракта, допущенное одной из Сторон, является существенным, если оно влечет за собой такой вред для другой Стороны, что последняя в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать на основании Контракта, Стороны согласовали, что безусловными основаниями для одностороннего отказа Заказчика от дальнейшего исполнения обязательств по контракту являются следующие:

-нарушение сроков выполнения Работ более чем на 14 календарных дней;

-неисполнение подрядчиком обязанностей, установленных пунктами 1.3, 4.6.3 Контракта.

-нарушении условий Контракта и правил производства работ, ведущих к существенному снижению качества работ, предусмотренных проектом, если такие недостатки являются неустранимыми либо Подрядчик отказывается от их устранения;

-аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

11.3. При возникновении предусмотренного п.11.2 Контракта основания для расторжения контракта и при наличии намерения расторгнуть на этом основании Контракт Заказчик направляет Подрядчику соответствующее Уведомление о предстоящем одностороннем отказе от исполнения обязательств. Подрядчик вправе в течение 10 рабочих дней со дня поступления Уведомления о предстоящем одностороннем отказе от исполнения обязательств представить на него свои возражения (далее – Возражения против расторжения).

11.4.  Если Заказчик сочтёт предусмотренные п.11.3 Контракта Возражения против отказа неудовлетворительными, либо данные возражения не поступят в установленный срок к Заказчику, Заказчик становится вправе воспользоваться своим правом отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту в одностороннем порядке, о чём направляет Подрядчику соответствующее Уведомление об одностороннем отказе от обязательств.

11.5.В случае применения Заказчиком процедуры, предусмотренной п. п.11.2-11..4 Контракта, Подрядчик не позднее 7 банковских дней со дня получения Уведомления об одностороннем отказе от обязательств возвращает Заказчику разницу между размером полученных от Заказчика денежных средств и надлежащим образом исполненных обязательств Подрядчика в качестве возврата излишне уплаченных по Контракту платежей, а равно в случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту Подрядчик не позднее 7 банковских дней со дня такого отказа возвращает Заказчику полученные в рамках настоящего контракта денежные средства.

11.6.Положения п.11..5 Контракта не лишают в дальнейшем Подрядчика права требовать разумной оплаты от Заказчика за фактически выполненный надлежащим образом объем работ, в том числе, в судебном порядке, и не лишают Заказчика права требовать от Подрядчика компенсации ущерба, причинённого Подрядчиком, а также компенсации стоимости мероприятий по устранению последствий ненадлежащих действий Подрядчика, однако не связывают Заказчика обязательствами по резервированию денежных средств с момента направления Уведомления об одностороннем отказе от обязательств.

11.7.Датой расторжения Контракта считается дата подписания соответствующего документа.

Окончание срока действия настоящего Контракта, в том числе, его расторжение в одностороннем порядке, не освобождает Стороны от ответственности за нарушение Контракта.

11.8. В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, приводящее к невозможности исполнения Контракта, Заказчик обеспечивает согласование новых сроков, а если необходимо и других условий Контракта.

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.

12  ОФИЦИАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

12.1.Все сообщения по настоящему контракту, которым Стороны намерены придать официальный характер, осуществляются Сторонами в форме Уведомлений, требования по оформлению которых предусмотрены настоящим разделом Контракта (по тексту Контракта – официальное уведомление).

В обязательном порядке в форме Официальных уведомлений составляются следующие документы:

Уведомление о предстоящем одностороннем отказе от исполнения обязательств, Возражения против отказа, Уведомление об одностороннем отказе от обязательств, Уведомление о смене контактных данных, Уведомление о смене реквизитов, Уведомление о реорганизации (ликвидации).

12.2.Уведомление составляется Стороной на её бланке, нумеруется и датируется, вносится в реестр корреспонденции, подписывается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя), подпись которого заверяется печатью Стороны, содержит контактные данные исполнителя.

12.3.Уведомление направляется факсимильной связью: Заказчику по телефону , Подрядчику по телефону _________. Подтверждением отправки Уведомления служит отчёт факса об отправке. Сроки направления и получения Уведомления определяются моментом отправки, зафиксированном в отчёте факса об отправке и отметках факса на листе полученного Уведомления.

12.4.В день направления уведомление дублируется почтовой связью заказным письмом с уведомлением: Заказчику г. Н.Новгород, Кремль, кор.1 каб.225, Подрядчику по адресу: ______________. При невозможности установления в порядке п. п.12.3 сроков Стороны вправе сослаться на сроки, определяемые отметками почты.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

13.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

13.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

14.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, либо Контрактом, а также иным образом не согласовано Сторонами, все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются Сторонами путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не свыше 5 рабочих дней. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров в течение 20 рабочих дней, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

14.2. Недействительность отдельных пунктов Контракта, иных соглашений Сторон, связанных с исполнением Контракта, подтвержденная вступившим в законную силу решением суда и (или) иного уполномоченного органа власти, не влечёт безусловной недействительности остальных положений Контракта, однако может быть основанием для заключения Сторонами по итогам переговоров дополнительного соглашения, направленного на урегулирование правоотношений Сторон в отсутствие признанных недействительными положений Контракта.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Подрядчик не имеет права продать или иным образом передать используемую либо предназначенную для исполнения обязательств по настоящему Контракту проектную и сметную документацию, или отдельную её часть третьему лицу без письменного разрешения Заказчика, а также гарантирует включение аналогичных положений в договоры с субподрядными организациями.

15.2. Стороны принимают все разумные меры к сохранению конфиденциальности своих взаимоотношений по Контракту, а также полученных в результате исполнения Контракта данных о деятельности противной Стороны за исключением случаев, предусмотренных Контрактом, а также случаев обязательного раскрытия информации в отношении Контракта правоохранительным, контролирующим и иным уполномоченным органам власти. В отступление от положений настоящего пункта Контракта Заказчик вправе раскрывать информацию в отношении Контракта и его исполнения в той мере, в которой это будет необходимо для использования результатов Работ.

15.3. Подрядчик подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются в период производства работ и полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Заказчика из средств областного бюджета, которые могут повлиять на условия Контракта.

15.4. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

15.5. Контракт составлен в письменной форме на русском языке в двух экземплярах равной юридической силы (по одному – для каждой из Сторон), вступает в силу с момента его подписания Сторонами и исполняется Сторонами, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством или Контрактом с момента регистрации Контракта Заказчиком в уполномоченном на то органе государственной власти.

15.6. Все дополнения и изменения к Контракту, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также указанных в Контракте, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.

15.7. В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

15.8. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.

15.9. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении номеров телефонов, телефаксов, телексов не позднее 10 (Десяти) дней со дня их изменений.

15.10. Если какое-либо из положений настоящего Контракта в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

15.11. В отступление от положений п.15.5 Контракта Стороны согласовали, что нумерация и датировка всех экземпляров Контракта осуществляется Заказчиком, а в случае различной датировки и (или) нумерации экземпляров Контракта, действительной для целей оформления бухгалтерских документов, а также оформления и толкования различного рода уведомлений, актов и прочих составленных в целях исполнения Контракта документов будет датировка и нумерация экземпляра, находящегося у Заказчика.

15.12. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать рабочим днём – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днём – рабочий день министерства финансов Нижегородской области в соответствии с режимом его работы.

15.13. Во всем, что не урегулировано положениями Контракта, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.14. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложения к контракту: 1.Ведомость цены контракта.

2.Техническое задание на выполнение работ

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Управление делами Правительства Нижегородской области Адрес: 603082 г. Нижний Новгород, Кремль, кор.1 Министерство финансов Нижегородской области л/с в УФК по Нижегородской области (лицевой счет № Управление делами Правительства Нижегородской области) р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области Управляющий делами _______________________ М. П.	Указывается наименование организации Указывается адрес и телефон Указываются реквизиты Указывается должность ____________________ указывается ФИО М. П.