Документация (стр. 6 )

Приложение 9

к документации об аукционе

(регистрационный № 000А-2-10/55142)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (проект)

на выполнение работ по ремонту помещений отделения дневного пребывания ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Навашинского района»

г. Навашино «____» _____________2010 года

______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», _________________, действующего на основании, с одной стороны, и Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Навашинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании решения аукционной комиссии (Протокол № ____от ______2010г.) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется собственными силами выполнить Заказчику работы по ремонту помещений отделения дневного пребывания ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Навашинского района» (далее – Работы) по перечню Работ, объёму, стоимости и срокам согласно смете.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и уплатить за них определенную в настоящем Контракте сумму.

2. КАЧЕСТВО РАБОТ

2.1. Выполняемые по настоящему Контракту Работы, используемые материалы и оборудование должны соответствовать установленным государственным стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия, удостоверениями качества и другими документами, подтверждающими качество и безопасность выполненных Работ, которые в обязательном порядке передаются Заказчику при сдаче выполненных Работ.

2.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН, СП, НПБ, ППБ, ВСН и другими нормативными актами по предмету Контракта и в полном объеме.

2.3. На момент заключения государственного контракта Подрядчик предоставил Заказчику обеспечение государственного контракта в виде _________ на сумму 55 192,25 рублей.

2.4. Возврат Заказчиком _______________ осуществляется после выполнения Подрядчиком обеспечиваемых обязательств и на основании письменного заявления Подрядчика о возврате суммы обеспечения, но не ранее чем через 40 дней со дня принятия Заказчиком надлежащим образом исполненного обязательства, если таковое исполнено досрочно, либо со дня расторжения контракта по соглашению Сторон, либо со дня установленного Контрактом срока окончания работ.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Работ устанавливается в рублях РФ.

3.2. Оплата Работ в соответствии с настоящим Контрактом осуществляется за счет средств областного бюджета Нижегородской области на 2010 год, предусмотренных на выполнение указанных в Контракте Работ в целях устранения нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия граждан согласно предписаниям Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 01.01.2001 г. № , коды бюджетной классификации: КФСР-1002, КЦСР, КВР-001, КОСГУ-225, КВСР-150.

3.3. Цена Контракта составляет _______________ (____________) рублей, в том числе НДС ____ рублей (_%) (или НДС не облагается в соответствии со ст. ____ Налогового кодекса РФ).

3.4. Цена Контракта включает все расходы, связанные с выполнением Работ, в том числе все расходы на приобретение или изготовление, хранение, доставку, погрузку-выгрузку материалов, приобретение или аренду оборудования, приспособлений и механизмов, необходимых для выполнения работ, оплату транспортных, командировочных и иных расходов, уплату налогов, сборов, пошлин и других платежей, которые являются обязательными в силу закона.

3.5. Цена Контракта является фиксированной и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ и иных условий исполнения Контракта.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Выполнение Работ осуществляется в течение 30 календарных дней с даты заключения настоящего Контракта. Подрядчик при исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику.

Место выполнения Работ: Нижегородская область, Навашинский район, г. Навашино, ул.1 Мая, д.4

4.2. Работы Подрядчиком выполняются собственными силами без привлечения субподрядных организаций в соответствии с техническими нормами и в полном объеме.

4.3. Заказчик при приемке выполненных Работ проверяет их полноту и качество.

4.4. При обнаружении неисправности выполненных Работ вызов представителя Подрядчика обязателен. Срок устранения неисправности выполненных Работ – 3 (три) рабочих дня с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.

Если в указанный срок Подрядчик не произведёт устранение неисправности Работ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

*соразмерного уменьшения стоимости выполнения;

*безвозмездного устранения недостатков Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.5. В случае выявления скрытых недостатков в течение всего срока службы Работ Заказчик вправе предъявить претензию Подрядчику в соответствии с п. 4.4 настоящего Контракта.

4.6. В случае недовыполнения Работ по заявке Заказчика, Подрядчик обязан довыполнить оставшуюся часть Работ в течение трех рабочих дней.

4.7. Подрядчик сдает Заказчику выполненные Работы на основании Акта приемки выполненных Работ.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

5.1. Качество и полнота Работ, материалов должны соответствовать установленным стандартам.

5.2 Подрядчик гарантирует качество и надёжность выполненных Работ в течение 3-х лет с даты подписания Заказчиком итогового Акта приёмки выполненных Работ, качество материалов и оборудования – в соответствии со сроками, установленными заводами-изготовителями.

5.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных Работ и применяемых материалов в течение всего гарантийного срока при условии соблюдения Заказчиком условий использования.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата Работ производится по безналичному расчету. Авансирование не предусмотрено. Расчет производится Заказчиком по факту выполнения Работ на основании Акта приемки выполненных Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчёт за выполненные Работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания им Акта приемки выполненных Работ и справки о стоимости выполненных работ и понесенных затрат на основании выставленных Подрядчиком счёта, счёта-фактуры.

6.2. В случае уменьшения Заказчику главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, - и других условий Контракта (ст.161 бюджетного кодекса Российской Федерации).

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Предоставить документы, удостоверяющие качество выполненных Работ, используемых материалов и оборудования в соответствии с действующим законодательством (сертификаты соответствия, качества).

7.1.2. Своевременно сдать Заказчику выполнение Работ на условиях настоящего Контракта.

7.1.3.Обеспечить соответствие выполненных Работ требованиям настоящего Контракта.

7.1.4.Соблюдать свои гарантийные обязательства.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Принять выполненные Работы по количеству, качеству в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством.

7.2.2. Произвести оплату выполненных Работ в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

7.2.3. Обеспечить сохранность выполненных Работ при возникновении разногласий по вопросам качества и количества Работ, незамедлительно уведомить Подрядчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае нарушения срока сдачи объекта, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной действующей на день неуплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по сдаче выполненных Работ, установленных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного данным Контрактом срока исполнения обязательств.

8.3. В случае несоответствия выполнения Работ требованиям, указанным в приложении к настоящему Контракту и заявке Заказчика, а именно несоответствия качественным характеристикам, внешнему виду, полноте выполнения Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, если указанные требования существенно нарушены Подрядчиком и значительно отличаются от условий заявки Заказчика. В данном случае Заказчик вправе потребовать исправления Работ и уплату неустойки в размере 1 % от стоимости Контракта.

8.4. Уплата неустоек по Контракту не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.5. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Подрядчику либо вычитается из очередного причитающегося Исполнителю платежа. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.

8.6. В случае причинения убытков одной из Сторон Контракта, другая Сторона обязуется возместить причиненные убытки в полном объёме.

8.7. Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.

8.8. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после обязательного претензионного порядка досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней.

8.9. Ответственность Заказчика наступает при наличии его вины.

9.  ФОРС-МАЖОР

9.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия, решения органов государственной власти, затрудняющие либо делающие невозможным исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Контракту.

9.2.  Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту, представив документ, выданный компетентными органами, подтверждающий действие непреодолимой силы.

9.3.  Срок выполнения обязательств по Контракту сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.  СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1.  Срок действия настоящего Контракта устанавливается с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

10.2.  Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

11.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1.  Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законом.

11.2.  Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

11.3.  Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.  В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменении банковских реквизитов, почтового адреса, Подрядчик обязан уведомить Заказчика в срок 3 рабочих дня.

12.2.  Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом или нарочным получателю по его адресу, указанному в Контракте.

12.3.  Все сообщения, переданные Сторонами друг другу, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, в случае отправки нарочным сопровождением – в день фактического получения, подтвержденного соответствующим штампом (отметкой о получении).

12.4.  Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.5.  К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. График производства работ;

2 . Локальный сметный расчет

12.6.  Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.7.  Настоящий Контракт выражает все договорные условия и понимание между Сторонами, во всем остальном, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: Полное наименование Подрядчика Юридический, почтовый адрес Банковские реквизиты	Заказчик: ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Навашинского района» Юридический, почтовый адрес: Нижегородская область, Навашинский район, г. Навашино, ул. 1 Мая,. , УФК по Нижегородской области (Министерство финансов Нижегородской области, ГУ «КЦСОН Навашинского района» л/с ), р/сч: в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области, ,
________ ______ ___________ (должность) (подпись) (расшифровка)	Директор _____________ (должность (подпись) (расшифровка)
М. П.	М. П.

Приложение 1

к государственному контракту от _______ №_______

График производства работ

№	Виды работ	Ед. изм.	Объёмы работ	Периоды выполнения этапов работ
С___ по ___	С___ по ___	С___ по ___	С___ по ___	С___ по ___	С___ по ___

Подрядчик: Полное наименование Подрядчика Юридический, почтовый адрес Банковские реквизиты	Заказчик: ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Навашинского района» Юридический, почтовый адрес: Нижегородская область, Навашинский район, г. Навашино, ул. 1 Мая,. , УФК по Нижегородской области (Министерство финансов Нижегородской области, ГУ «КЦСОН Навашинского района» л/с ), р/сч: в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области, ,
________ ______ ___________ (должность) (подпись) (расшифровка) уполномоченного лица	Директор _____________ (должность (подпись) (расшифровка)
М. П.	М. П.