Документация (стр. 5 )

В соответствии с условиями и требованиями документации об аукционе вносим следующее предложение о качестве работ:

№ п/п	Наименование показателя
1	2
	Заполняется в обязательном порядке:
	С видами и объёмами работ, С требованиями действующих нормативных документов, регламентирующих качество работ, С требованиями к качеству работ, изложенными в документации об аукционе, Ознакомлены и согласны. В случае признания нас победителем / единственным участником аукциона принимаем на себя обязательство: - в день проведения аукциона подписать технический протокол аукциона / протокол аукциона;
	- в срок не более 2-х дней с даты подписания итогового протокола аукциона государственному заказчику расчёт цены контракта и график производства работ, заверенные печатью (для юридических лиц) и подписью руководителя организации или лица, надлежащим образом им уполномоченного. - заключить государственный контракт по цене, определенной в ходе проведения аукциона, на условиях, определенных в документации об аукционе. С проектом государственного контракта, сроками и условиями оплаты, сроками выполнения работ, сроками и объёмами гарантий качества работ мы ознакомлены и согласны.

III. Декларация соответствия участника размещения заказа требованиям действующего законодательства

1. Декларируем наше соответствие следующим обязательным требованиям:

- Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Примечание: участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

Достоверность сведений подтверждаю:
(должность)	(подпись), М. П.	(ФИО)

Приложение 3

к документации об аукционе

регистрационный номер 1054А-2-10/55101

Том 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключить государственный контракт на выполнение ремонтных работ в ГУ «Навашинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (код по ОКДП 4500000)

I. Документы об участнике размещения заказа

Документ	Оригинал/ копия*	Номер*	Дата*
1	2	3	4
Оригинал или нотариально заверенная копия Выписки из ЕГРЮЛ 1 (для юридических лиц)
Оригинал или нотариально заверенная копия Выписка из ЕГРИП 1 (для индивидуальных предпринимателей)
Копия документа, удостоверяющего личность 1 (для иных физических лиц)
Перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства 1 (для иностранных лиц)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). (для юридических лиц)
доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заполненная по форме приложения 2 к документации об аукционе, заверенная печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанная руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом / нотариально заверенная копия такой доверенности (для всех участников размещения заказа, в случае, если от имени участника размещения заказа действует (подписывает заявку или планирует принять участие в процедуре аукциона) иное лицо)
документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного руководителем участника размещения заказа на подписание доверенности (если доверенность подписана не руководителем) (для всех участников размещения заказа, в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа)
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) Примечание: в соответствии с законодательством РФ учредительными документами являются: - для хозяйственных обществ: для Обществ с ограниченной ответственностью - устав для Акционерных обществ - устав, - для производственных кооперативов – устав, - для государственных и муниципальных унитарных предприятий – устав, - для некоммерческих организаций: для общественных организаций (объединений), фондов, некоммерческих партнерств, частных учреждений и автономных некоммерческих организаций - устав, для ассоциаций и союзов - устав и учредительный договор, - для государственных и муниципальных учреждений: для автономных учреждений - устав, для бюджетных учреждений – согласно соответствующему законодательству (устав, положение и т. п.). Изменения и дополнения в учредительные документы общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки / копия такого решения – в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе является крупной сделкой; (для юридических лиц, при необходимости)

1 Документ должен быть получен не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

* Столбцы заполняются указанием на вид (оригинал либо копия) и реквизиты документа, находящегося в составе заявки.

II. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска

Документ	Оригинал/ копия*	Номер*	Дата*
1	2	3	4
документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копия такого поручения, по форме соответствующего образца приложения 2 к документации об аукционе)

* Столбцы заполняются указанием на вид (оригинал либо копия) и реквизиты документа, находящегося в составе заявки.

Опись содержимого второго тома заявки

От «__» ____ 2010 года

На __ листах в 1 экз.

Достоверность сведений подтверждаю:
(должность)	(подпись), М. П.	(ФИО)

Приложение 4

к документации об аукционе

(регистрационный № 000А-2-10/91001)

Требования к описанию участником размещения заказа

выполняемых работ

1. Участник размещения заказа в разделе II Тома 1 Приложения 3 к настоящей документации об аукционе по предлагаемой форме указывает своё согласие на выполнение работ в строгом соответствии с ведомостью объёмов работ, требованиями документации об аукционе (включая требования к качеству работ), а также с условиями исполнения государственного контракта.

2. Не допускается указывать в заявке на участие в аукционе сведения о цене контракта. Цена контракта определяется в ходе открытого аукциона на основании предложений участников открытого аукциона.

Примечание: данное приложение №4 не подлежит включению в состав заявки на участие в аукционе и носит информационный характер, т. е. предназначено для разъяснения участникам размещения заказа порядка заполнения сведений о качестве работ в составе заявки на участие в аукционе.

Приложение 5

к документации об аукционе

(регистрационный № 1054А-2-10/55101)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (проект)

г. Навашино «_____»___________2010 год

______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующей на основании ____________________________, с одной стороны и ГУ «Навашинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» , действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», с другой стороны, на основании решения аукционной комиссии по размещению заказов (протокол от __________ № ________) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ в ГУ «Навашинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» на объекте, расположенном по адресу: Нижегородская область, Навашинский район, г. Навашино, пер. Дзержинского, д.1 (далее - объект), с подписанием акта выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

1.2. Ремонтные работы осуществляются в соответствии со сметой (Приложение ) определяющей объем, содержание работ и цену работ, и Графиком производства работ (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

1.3. Подрядчик выполняет работы из своих материалов, собственными силами, за исключением работ по замене оконных блоков. Для выполнения работ по замене оконных блоков Подрядчик вправе привлечь иные (субподрядные) организации по договорам возмездного оказания услуг. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество и безопасность предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

2. Цена контракта

2.1. Цена настоящего Контракта является твердой, определена в смете (Приложение 1), которая является неотъемлемой частью Контракта, и составляет ______рублей, в том числе НДС 18% ______ рублей:

средства областного бюджета - ___________________________________ ;

2.2. Авансирование не предусмотрено.

Оплата за выполненные работы осуществляется Государственным заказчиком на основании акта приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и выставленного счета-фактуры за счет средств областного бюджета Нижегородской области на 2010 год в течение 10-ти банковских дней со дня подписания вышеуказанных документов.

3. Срок действия контракта и срок выполнения работ

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

3.2. Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Государственному заказчику в течение 90 календарных дней с даты подписания государственного контракта.

3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены по согласованию сторон ввиду наступления форс-мажорных и других обстоятельств, препятствующих выполнению сторонами обязательств по настоящему Контракту, возникших помимо их воли. Все изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон к настоящему Контракту.

3.4. В случае отсутствия финансирования Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3.5. Срок окончания работ определяется моментом подписания Государственным заказчиком акта приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

4. Права и обязанности Государственного Заказчика и Подрядчика

4.1. Государственный Заказчик:

4.1.1. Осуществляет общий контроль за целевым использованием бюджетных средств.

4.1.2. Вправе запрашивать любую информацию в целях исполнения настоящего Контракта.

4.1.3. Вправе осуществлять выборочный контроль за ходом выполнения работ.

4.1.4. Осуществляет оплату работ в соответствии с пунктом 2.2 настоящего государственного контракта.

4.1.5. Назначает лицо, осуществляющее контроль за ходом выполнения работ.

4.1.6. Передаёт Подрядчику всю исходно-разрешительную документацию.

4.1.7. Предоставляет Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту, на котором
необходимо производить работы, в течение всего срока их выполнения.

4.1.8. В течение 5-ти дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Государственный заказчик обязан рассмотреть и подписать документы либо дать мотивированный отказ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, он обязан устранить основания, по которым Государственным заказчиком был дан отказ от приемки работ в сроки, согласованные с Подрядчиком.

4.1.9. Предоставляет по запросу Государственного заказчика необходимую информацию, касающуюся исполнения настоящего Контракта.

4.1.10. Имеет право не принимать выполненные работы в случае непредставления исполнительной документации и сертификатов на материалы.

4.1.11. Обеспечивает эффективное использование бюджетных средств, выделенных на
выполнение указанных в Контракте работ.

4.1.12. После проверки качества и объема выполненных работ в течение 10 дней рассматривает и подписывает акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3) или в случае отказа от их подписания - дает мотивированное обоснование своего отказа.

4.1.13. В случае несоответствия объема и качества выполненных работ, представленных Подрядчиком в акте выполненных работ, или ненадлежащего оформления акта выполненных работ имеет право в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Подрядчиком акта выполненных работ вернуть его на доработку.

4.1.14. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнить все работы собственными силами в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.2.2. Оформить сметную и другую необходимую документацию для выполнения ремонтных работ, к моменту подписания настоящего Контракта предоставив Заказчику график производства работ.

4.2.3. Обеспечить производство и качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

4.2.4. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, обеспечив ремонт объекта в соответствии со сметной документацией. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заключение договоров на поставку оборудования строго согласовывается с Государственным заказчиком и Заказчиком.

4.2.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на объекте.

4.2.6. По мере выполнения работ составить и предъявить Заказчику акт приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 4-х оригинальных экземплярах и счет-фактуру с предоставлением исполнительной документации, сертификатов, паспортов качества и других документов, удостоверяющих качество материалов.

4.2.7. Возводить своими силами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.8. Получать и оплачивать за счёт собственных средств ордера, разрешения и согласования на производство земляных работ за территорией площадки ремонта.

4.2.9. При необходимости приобрести и оплатить установку дорожных знаков.

4.2.10. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.2.11. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ на объекте.

4.2.12. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания актов приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

4.2.13. Подрядчик обязуется обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории объекта от начала работ до завершения ремонта и приемки Заказчиком завершенного объекта.

4.2.14. Немедленно известить Государственного Заказчика, Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного Заказчика, Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.2.15. Согласовывать с Государственным Заказчиком, Заказчиком замену отдельных видов материалов и комплектующих изделий.

4.2.16. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку объекта и прилегающей к нему уличной полосы от остатков материалов и отходов.

4.2.17. Исполнять полученные в ходе ремонта письменные указания Государственного Заказчика, Заказчика, если таковые указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.18. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работы материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ.

4.2.19. При выполнении скрытых работ без подтверждения Заказчиком по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть работ.

4.2.20. Осуществлять ведение исполнительной документации в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении и введении в действие Требований по составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

4.2.21. Передать гарантийные обязательства, руководящую документацию по эксплуатации на установленное оборудование, инженерно-технические системы и агрегаты Заказчику в установленном порядке.

4.2.22. Уведомить Государственного Заказчика, Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений.

4.2.23. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности и за нанесенный материальный ущерб.

5. Производство работ

5.1. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

5.2. Подрядчик письменно информирует Государственного заказчика за 3 (три) дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций по мере их готовности.