Документация (стр. 6 )

5.3. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Государственным заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций.

5.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Государственного заказчика, внесенного в журнал производства работ.

5.5. В случае если Государственным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости ремонта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Государственный заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в соответствии с договором между Государственным заказчиком и привлекаемым исполнителем работ.

5.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход работ. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика.

6. Скрытые работы

6.1. Скрытые работы должны быть приняты представителем Государственного заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих скрытых работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

6.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителем Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика согласно его указанию, а затем – восстановить ее. При неисполнении Подрядчиком этой обязанности Государственный заказчик вправе для исправления некачественных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителем Государственного заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

7. Порядок сдачи-приемки работ

7.1. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком.

7.2. Подрядчик за 7 календарных дней до сдачи объекта письменно извещает Государственного заказчика о своей готовности к сдаче объекта в эксплуатацию и посещению объекта рабочей комиссией.

7.3. Приемка объекта производится в течение 15 рабочих дней со дня получения Государственным заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

7.4. Подрядчик передает Государственному заказчику за 3 дня до начала приемки завершенного объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по Контракту.

7.5. При сдаче работы Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствий несоблюдения соответствующих требований.

7.6. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов работ для указанной в Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком.

7.7. Подрядчик после оформления приемки объекта Государственным заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством.

8. Гарантии качества

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается продолжительностью 3 года с даты подписания заказчиком итогового акта выполненных работ, на применяемые материалы – в соответствии со сроком, установленным их заводами-изготовителями.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

8.3. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 8.1 настоящего Контракта, недостатков Государственный заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.5. При неявке Подрядчика для составления акта, либо отказе его от подписания акта без указания причин, Государственный заказчик делает об этом запись в акте, подписывает его в одностороннем порядке и направляет акт Подрядчику для устранения отраженных в нем дефектов.

8.6. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

8.7. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в пункте 8.4. акта Государственный Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений обязательств Подрядчика или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - Стороны поровну.

8.8. Если в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока будут обнаружены несертифицированные материалы из числа подлежащих обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ, то все работы по их устранению и замене осуществляются Подрядчиком за его счет.

8.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.10. Дефекты или недостатки Подрядчик обязан за свой счет устранить в срок, указанный в акте, составленном в соответствии с п. 8.4 настоящего Контракта.

8.11. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в установленные сроки, Государственный заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с помощью третьих лиц и взыскать с Подрядчика возмещение своих расходов, связанных с их устранением.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством

9.2. При нарушении Подрядчиком обязательств по Контракту он уплачивает Государственному заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки на момент уплаты пени в следующих случаях:

§ за несвоевременный выход на объект по вине Подрядчика;

§ за несвоевременное окончание подрядных работ на объекте по вине Подрядчика;

§ при задержке сдачи подрядных работ свыше 10 дней.

9.3. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в натуре.

9.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предусмотреть (форс-мажор). Форс-мажор подтверждается документально стороной, которая ссылается на данное обстоятельство.

10. Расторжение контракта, изменения и дополнения к контракту

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

10.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место в случаях:

10.2.1. Существенных изменений обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта.

10.2.2. Нарушения условий Контракта Подрядчиком, влекущего такой ущерб, что Государственный Заказчик лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Контракта.

10.2.3. Одностороннего отказа от исполнения Контракта полностью или частично Подрядчиком.

10.2.4. В случае непредставления Подрядчиком обусловленного Контрактом исполнения обязательств, либо наличия обстоятельств очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок.

10.3. Контракт может быть расторгнут исключительно по письменному соглашению Сторон или на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области, вступившего в законную силу, по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

10.4. Требование о расторжении Контракта должно быть заявлено не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Контракта.

10.5. В случае неполучения согласия о расторжении Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области для принудительного расторжения Контракта.

11. Прочие условия

11.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим государственным контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации

11.2. Контракт составлен в 2-х экземплярах, скрепленных подписями и печатями и имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить другую сторону.

Приложения:

1. Локальный сметный расчёт

2. График производства работ

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

Государственный заказчик: ГУ «Навашинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»

Адрес: Нижегородская область, Навашинский район, г. Навашино, пер. Дзержинского,.

, ; Министерство финансов Нижегородской области, л/сч. , ГУ «Навашинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»); р/сч в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Н. Новгород, ;

Директор__________________ // “_______”__________________2010 г.

М. П.

Подрядчик:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

М. П. __________________ /_____________/ “_______”__________________2010 г.

Приложение 2

к государственному контракту

от ______________ № _______

График производства работ

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Объёмы работ	Сроки (периоды) выполнения этапов работ
02.08-19.08	20.08.-06.09	07.09-24.09	25.09-12.10	13.10-30.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В столбцах 1-4 таблицы указываются объёмы, единицы измерения и виды работ из ведомости объёмов работ	Столбцы 5-9 таблицы заполняются Подрядчиком по согласованию с Государственным заказчиком

Государственный заказчик: ГУ «Навашинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»

Адрес: Нижегородская область, Навашинский район, г. Навашино, пер. Дзержинского,.

, ; Министерство финансов Нижегородской области, л/сч. , ГУ «Навашинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»); р/сч в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Н. Новгород, ;

Директор__________________ // “_______”__________________2010 г.

М. П.

Подрядчик:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

М. П. __________________ /_____________/ “_______”__________________2010 г.