Документация открытого аукциона на право заключения государственного контракта: выполнение работ по ремонту фасада и внутренних помещений отдела ЗАГС Петровск-Забайкальского района для нужд Департамента записи актов гражданского состояния Забайкальского края

«Утверждаю»

И. о. руководителя

Департамента государственных закупок

Забайкальского края

___________________

(подпись)

«____» ___________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2547-ЭА

на право заключения государственного контракта:

выполнение работ по ремонту фасада и внутренних помещений отдела ЗАГС Петровск-Забайкальского района

для нужд Департамента записи актов гражданского состояния Забайкальского края

Уполномоченный орган: Департамент государственных закупок

Забайкальского края

г. Чита 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1.  Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме. 2.  Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ. 3.  Место, условия и сроки выполнения работ. 4.  Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота). 5.  Порядок формирования цены контракта (цены лота). 6.  Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ. 7.  Источник финансирования заказа 8.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта. 9.  Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 10.  Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. 11.  Дата проведения аукциона. 12.  Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 13.  Порядок разъяснений положений документации об аукционе. 14.  Срок заключения государственного контракта 15.  Требования к участникам размещения заказа. 16.  Размер обеспечения заявки на участие в аукционе. 17.  Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его представления, банковские реквизиты. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ. Проект государственного контракта

Уполномоченный орган Департамент государственных закупок Забайкальского края

Место нахождения – .

Номер контактного телефона/

Наименование Заказчика:

Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края.

Адрес: 8.

Контактное лицо:

Должность: Консультант.

Телефон: (30

Электронный адрес: *****@

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по ремонту фасада и внутренних помещений отдела ЗАГС Петровск-Забайкальского района.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается участником размещения заказа, получившим аккредитацию на электронной площадке, в электронной форме и состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме;

2) при размещении заказа на выполнение работ для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в настоящей документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения и документы:

- фирменное наименование (наименование) организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены в подпункте 1 пункта 15 настоящей документации;

- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона, в пункте 15 настоящей документации;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

В случаях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, предоставляются копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (документальное удостоверение соответствия работ, процессов монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил).

При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с результатом работ.

2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества:

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять 3 года с момента подписания комиссией Заказчика акта окончательной сдачи-приемки выполненных работ.

3. Место, условия и сроки выполнения работ:

Работы должны быть выполнены по адресу - Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, .

Условия выполнения работ:

- Работы будут осуществляться в существующем здании в стесненных условиях (отсутствие места для складирования материалов, пересечение с людскими потоками в коридорах и на лестничных клетках).

- Иные условия выполнения работ согласно проекту государственного контракта.

Работы должны быть выполнены и сданы заказчику в течение 60 календарных дней с момента подписания контракта.

4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 872470.00 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта определена согласно сводного сметного расчета стоимости строительства на ремонт (утепление) фасада и внутренних помещений отдела ЗАГС Петровск-Забайкальского района, утвержденного руководителем 26 августа 2011 г.

5. Порядок формирования цены контракта (лота):

В цену контракта включены все расходы Генподрядчика связанные с выполнением работ, в том числе транспортные расходы (доставка на объект строительных материалов и оборудования, расходы на вывоз строительного мусора), оплата труда рабочих, стоимость материалов, стоимость работы оборудования и механизмов, амортизация оборудования, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате в соответствии с законодательством РФ.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата выполненных работ осуществляется в безналичной форме, в валюте Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика, по мере поступления средств из источника финансирования, но не позднее 31.12.2011 года.

7. Источник финансирования заказа:

Федеральный бюджет.

8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Российский рубль. Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении аукциона.

9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме:

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме завершается 18 часов 00 минут (местного времени) 26 сентября 2011 года.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до установленных даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 1 настоящей документации заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

10. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме:

Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме завершается 30 сентября 2011 года.

11. Дата проведения аукциона:

Аукцион будет проведен 3 октября 2011 года.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

13. Порядок разъяснений положений документации об аукционе.

Документация об аукционе размещена в форме электронного документа на официальном сайте: www. *****.

Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного запроса уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

14. Срок заключения государственного контракта:

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

15. Требования к участникам размещения заказа:

К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1)  соответствие участника аукциона требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона: не установлено;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Уполномоченный орган проверяет участников размещения заказа на соответствие требованию, указанному в подпункте 5 настоящего пункта, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах

16. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и составляет 5.00% от начальной (максимальной) цены контракта - 43623.50 руб.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

17. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его представления, банковские реквизиты:

Не установлено.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ.

Выполнение работ по ремонту фасада и внутренних помещений отдела ЗАГС Петровск-Забайкальского района.

Объемы работ, подлежащие исполнению, указаны в проектной документации.

Проект государственного контракта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

г. Чита

« » 2011 г.

Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края (далее - Заказчик), выступая от имени Российской Федерации, , действующего на основании Положения, и _______________________ (далее -Подрядчик) в лице ___________________ , действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с условиями, указанными в аукционной документации, по цене, предложенной Подрядчиком – победителем открытого аукциона в электронной форме, и согласно протоколу подведения итогов открытого аукциона заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту (утеплению) фасада и внутренних помещений отдела ЗАГС Петровск-Забайкальского района расположенного по адресу: 673000 Забайкальский край г. Петровск-Забайкальский ул. (далее – «работы»), включая возможные непредвиденные работы, а Заказчик обязуется произвести оплату за выполненные работы.

1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с перечнем ремонтно-строительных работ (приложение № 2 к Контракту), требованиями к выполнению ремонтно-строительных работ (приложение № 1 к Контракту) и конструктивным решением фасада (далее – чертежи АС), предоставленным Заказчиком.

2. СРОКИ

2.1. Начало действия Контракта – с момента его подписания Сторонами.

2.2. Срок выполнения работ Подрядчиком – 60 дней.

2.3. Срок подписания Сторонами акта выполненных работ - в соответствии с разделом 5 Контракта.

2.4. Срок оплаты Заказчиком выполненных работ – в соответствии с разделом 3 Контракта.

2.5. Контракт прекращает свое действие по истечении сроков, оговоренных в пунктах 2.2 – 2.4 настоящего раздела.

2.6. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия.

3. ЦЕНА И ОПЛАТА КОНТРАКТА

3.1. Цена выполняемых по Контракту работ (далее – Цена Контракта) в соответствии с протоколом составляет __________ рублей ____ коп.

3.2. Цена Контракта является твердой в течение всего срока действия Контракта.

3.3. Цена Контракта включает в себя стоимость работ и материалов, стоимость обязательных платежей, организационно-производственные затраты, затраты на доставку материалов, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, стоимость иных расходов, связанных с выполнением работ.

3.4. Заказчик производит оплату до 31.12.2011г после выполнения всего комплекса работ одним платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком счета.

3.5. Заказчик не производит авансирование выполнения работ.

3.6. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

3.7. Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Заказчика

4.1.1. Заказчик выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.1.2. Заказчик в пятидневный срок с даты подписания Контракта передает Подрядчику архитектурное решение.

4.1.3. Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в установленные Контрактом сроки.

4.1.4. Заказчик обязан оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с разделом 3 Контракта.

4.1.5. Если Подрядчик в согласованный в письменном виде с Заказчиком срок не исправит выполненные некачественно работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления выполненных некачественно Подрядчиком работ.

4.2. Права и обязанности Подрядчика

4.2.1. Подрядчик выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.2.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с перечнем ремонтно-строительных работ (приложение № 2 к Контракту), требованиями к выполнению ремонтно-строительных работ (приложение № 1 к Контракту) и конструктивным решением фасада и внутренних помещений здания отдела ЗАГС Петровск-Забайкальского района с устройством козырька, включая возможные непредвиденные работы.

4.2.3. В случае нарушения пункта 2.2 Контракта Подрядчик будет нести ответственность за все расходы, связанные с просрочкой выполнения работ.

4.2.4. Подрядчик обязан обеспечить производство работ в полном соответствии с действующими нормами и правилами, своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4.2.5. Подрядчик обязан обеспечить при выполнении работ соблюдение необходимых противопожарных мероприятий и выполнение требований по технике безопасности и охране труда.

4.2.6. Подрядчик своими силами и средствами осуществляет поставку, разгрузку, складирование материалов, необходимых для выполнения работ.

4.2.7. Подрядчик обязан при приобретении материалов учесть мнение Заказчика по форме, цвету, фактуре, качеству материалов.

4.2.8. Подрядчик обязан информировать Заказчика за два дня до начала приемки скрытых работ об их готовности.

4.2.9. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.2.10. Подрядчик обязан своевременно осуществлять вынос строительного мусора за пределы здания и вывоз его на городскую свалку.

4.2.11. Подрядчик обязан своевременно сообщать о необходимости проведения дополнительных работ.

4.2.12. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ субподрядчиков и несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по Контракту субподрядчиками.

4.2.13. Подрядчик несет все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, необходимые для выполнения работ.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ

5.1. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Если акт освидетельствования скрытых работ не подписан и Заказчик не дал разрешения на проведение последующих работ, а Подрядчиком они были выполнены, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.2. Подрядчик в течение 2-х рабочих дней после завершения работ направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (в двух экземплярах), которые подтверждают выполнение работ, предусмотренных Контрактом.

5.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ от Подрядчика обязан подписать указанный акт или представить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ Сторонами составляется акт с перечнем дефектов и необходимых доработок, с указанием срока выполнения работ.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

6.2. Срок гарантии качества выполненных ремонтных работ – 3 года с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную государственную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов и недоделок.

6.6. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, будет соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, а также подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик/Заказчик должен незамедлительно направить Заказчику/Подрядчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

7.3. При нарушении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на период нарушения, за каждый день просрочки исполнения этого обязательства, исходя из Цены контракта.

Максимальная сумма неустойки не может превышать 10 (десять) % от Цены контракта. После достижения этого максимума Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении Контракта в соответствии с пунктом 9.3 Контракта.

7.5. При расторжении Контракта подлежат приему Заказчиком и оплате на условиях Контракта работы, выполненные на дату уведомления о расторжении Контракта.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

8.2. При возникновении разногласий, Стороны в течение 5 рабочих дней со дня возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для их разрешения в составе 4 человек путем подписания протокола уполномоченными представителями каждой стороны. Решение принимается комиссией единогласно.

8.3. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров Стороны разрешают разногласия в судебном порядке. Любая из Сторон может обратиться в суд.

9. Прочие УСЛОВИЯ

9.1. Контракт регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.4. Все изменения и/или дополнения к Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

9.5. В случае противоречий между условиями или положениями Контракта и приложениями, перечисленными в пункте 10.1 Контракта, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в приложениях к Контракту.

9.6. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

9.7. Стороны заключили Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

9.8. Адреса для направления уведомлений:

Адрес Заказчика: г. Чита, ул. . Тел./

Адрес Подрядчика:

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

10.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

- Приложение . Требования к выполнению ремонтно-строительных работ.

- Приложение . Перечень ремонтно-строительных работ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11.1. Заказчик:	11.2. Подрядчик:
Департамент ЗАГС Забайкальского края 8 тел./ р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю Для перечисления: УФК по Забайкальскому краю (л/с Департамент ЗАГС Забайкальского края)

12. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

от Заказчика:		от Подрядчика:
Руководитель Департамента ЗАГС Забайкальского края
(подпись) М. П.	(ФИО)		(подпись) М. П.	(ФИО)

Приложение

РАздел IV. требования к РАБОТАМ

1. В целях выполнения требований Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 01.01.2001 № 3-1 «Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации») к выполнению работ должны привлекаться работники, имеющие гражданство или вид на жительство Российской Федерации.

2. Работы будут осуществляться в существующем здании в стесненных условиях:

- отсутствие места для складирования материалов;

- пересечение с людскими потоками в коридорах и на лестничных клетках.

3. Работы должны быть выполнены с высоким качеством в наиболее короткие сроки.

4. Выполнение работ должно быть осуществлено в соответствии с перечнем работ по утеплению помещений и фасада Петровск-Забайкальского отдела ЗАГС, г. Петровск-Забайкальский (приложение №2) и конструктивными решением утепления согласно архитерно-строительным чертежам с устройством козырька над. Копия чертежей конструктивного решения утепления прилагается к документации об открытом аукционе в электронной форме - файл «Конструктивное решение. doc».

5. Перемещения, укрывание защитным материалом для предотвращения повреждений и расстановка мебели, связанные с выполнением работ, выполняются подрядчиком.

6. Выполнение работ будет осуществляться в два этапа.

Первый этап – установка окон ПВХ и утепление внутреннего помещения (разборка стекольного заполнения проема, кладка проема кирпичной кладкой) согласно Локальному сметному расчету части раздела 2 и части раздела 1.

Второй этап - утепление фасада согласно разделу 1 , локального сметного расчета, сантехнические работы согласно раздела 3 локального сметного расчета, прочие работы.

7. Необходимо выполнить следующие работы:

-произвести облицовку стен фасада плитами Базалит;

-установить пароизоляционный слой ;

-произвести облицовку, стен фасада изолированных плитами Базалит керамогранитной плитой ;

-произвести отбивку штукатурки с поверхности стен фасада, пилона;

-произвести нанесение штукатурного слоя поверхности стен фасада, пилона;

-выполнить окраску фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая

-демонтировать существующие деревянные окна;

-произвести установку окон ПВХ, с отливами, с москитными сетками, с установкой подоконных досок

-демонтировать устройство козырька;

-заделать пустоты в панелях перекрытия, между панелей перекрытия, в вертикальных, а также горизонтальных швах стен, перекрытий легким бетоном;

-произвести изготовление и монтаж козырька из панелей Алюкобонд;

- разобрать стеклоблоки во внутреннем помещении;

-произвести кирпичную кладку во внутреннем о помещении с утеплением плитами Базалит ;

-произвести штукатурку откосов оконных и дверных с последующей окраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами :улучшенными 3

-установить металлические экраны на батарею отопления;

-произвести добавление секций к батареям отопления;

-произвести демонтаж и монтаж батарей с целью извлечь батареи отопление из конструкций стен;

8. Приобретение строительных материалов для выполнения ремонта должно осуществляться по согласованию с заказчиком.

9. Работы должны соответствовать перечнем работ по утеплению помещений и фасада Петровск-Забайкальского отдела ЗАГС, г. Петровск-Забайкальский (таблица ) и производиться в строгом соответствии со СНиП и другими нормативными документами, касающимися производства ремонтно-строительных работ.

10. Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам.

11. При производстве работ должны соблюдаться правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

12. На строительные материалы и конструкции, используемые для выполнения работ, подрядчик должен предоставить сертификаты и другую документацию, предусмотренную СНиП.

13. Строительный мусор должен ежедневно выноситься за пределы здания и своевременно вывозиться на городскую свалку.

14. Срок гарантии качества выполненных ремонтных работ – не менее 3 (трех) лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Приложение

Перечень работ

по утепление фасада и помещений Петровск-Забайкальского отдела ЗАГС, .

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Изоляция стен плитами Базалит	1 м3 изоляции	5,6
2	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,56
3	Облицовка стен фасадов зданий плитами керамогранит на металлическом каркасе	100 м2 поверхности облицовки	0,56
4	Облицовка пилонов плитами керамогранит на металлическом каркасе	100 м2 поверхности облицовки	0,655
5	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0,6
6	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6
7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6
8	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,2205
9	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 2,1х1,5/7 шт	100 м2 проемов	0,2205
10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,16
11	Заделка пустот панелей легким бетоном	100 м3	0,004
12	Разборка стеклоблоков	100 м2	0,14
13	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	3,7
14	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,13
15	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13
16	Металлические экраны на радиаторы отопления	шт	9
17	Демонтаж козырька	100 м2 покрытия	0,46
18	Монтаж м/конструкций козырька	1 т конструкций	0,227
19	Устройство козырька	100 м2 поверхности облицовки	0,46
20	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	100 радиаторов	0,07
21	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1	100 радиаторов	0,07
22	Секции радиаторные	шт	23