26. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
26.1. Конкурсная комиссия в десятидневный срок рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
26.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей конкурсной документацией, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
26.3. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте.
26.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
27. Исправление ошибок
27.1. Заявки на участие в конкурсе, признанные отвечающими требованиям по существу, проверяются Конкурсной комиссией на предмет наличия арифметических ошибок.
Конкурсная комиссия исправляет ошибки следующим образом:
1) если имеется расхождение между величинами, выраженными цифрами и прописью, следует руководствоваться величиной, которая выражена прописью;
27.2. Величина, указанная в заявке на участие в конкурсе, корректируется Конкурсной комиссией в соответствии с вышеизложенными правилами исправления ошибок с согласия Участника и считается обязательной для соблюдения Участником. Если Участник не принимает исправленной стоимости заявки на участие в конкурсе, заявка может быть отклонена.
28. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
28.1. Конкурсная комиссия в десятидневный срок осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
28.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
28.3. Конкурсная комиссия оценивает и сравнивает Заявки, поданные участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
28.4. Оценка осуществляется по совокупности критериев:
- качество работ;
- сроки выполнения работ;
- сроки предоставления гарантий качества работ;
- объем предоставления гарантий качества работ;
- цена государственного контракта (с учетом всех предусмотренных действующим законодательством налогов и обязательных платежей).
28.4.1. Оценка качественных характеристик выполнения работ:
- качество применяемых строительных материалов и изделий;
- методы производства строительно-монтажных работ;
- система контроля качества выполнения работ;
- материально-техническое обеспечение;
- технический уровень средств производства, которые будут использоваться подрядчиком при исполнении контракта;
- уровень подготовки исполнителей работ;
- меры по охране окружающей среды и обеспечению безопасности строительно-монтажных работ;
- объем работ, выполняемый субподрядными организациями.
28.4.2. Сроки выполнения работ:
- начало работ;
- окончание работ;
- общая продолжительность работ в календарных месяцах;
- мобилизационный период.
28.4.3. Сроки и объем предоставляемых гарантий качества работ:
- проект гарантийного паспорта с указанием гарантийных сроков по конструктивным элементам объекта.
28.4.4. Цена государственного контракта:
- цена государственного контракта с учетом всех предусмотренных действующим законодательством налогов и обязательных платежей (в российских рублях);
- условия платежей, в том числе предлагаемая отсрочка платежей.
28.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
28.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
28.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
28.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании заказчиком, соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.
28.9. Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.
29. Заключение Государственного контракта по результатам проведения конкурса
29.1. В трехдневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
29.2. В случае если победитель конкурса в течение 15 дней с момента передачи участнику конкурса проекта указанного контракта в соответствии с частью 10 статьи 28 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не представит Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение контракта, он признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
29.3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке номер два и в конкурсной документации заказчика.
30. Законодательное регулирование
30.1. Государственные закупки товаров, работ и услуг регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Р А З Д Е Л II
ФОРМЫ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ
Заявка на участие в конкурсе представляется с сопроводительным письмом (см. форму Ф-Н настоящей Конкурсной документации) и должна содержать:
1. Сопроводительное письмо к заявке на участие в конкурсе (форма Ф-Н);
2. Заявка на участие в конкурсе (составленное по форме Ф-1);
3. Пояснительная записка (по усмотрению Претендента);
4. Расчет стоимости работ по Государственному контракту;
5. Проект Государственного контракта;
6. Сведения о правомочности и квалификации;
7. Дополнительные сведения, представляемые по усмотрению Участника размещения заказа;
Упомянутые выше и в последующих пунктах формы документов (обозначение форм начинается с буквы Ф - ) содержатся в данной Конкурсной документации.
Потенциальные участники Торгов указывают следующую информацию, оформленную по рекомендуемым формам Ф-С:
1. Структура и организация (форма Ф-С-1), в которой указываются:
- общие данные об организации. Обязательными приложениями к данной форме являются копии регистрационных и уставных документов, копии лицензий и сертификатов, а также доверенность, выданная лицу, которое подписало квалификационные документы, если документы подписаны не руководителем организации;
- сведения о лицах (юридических и физических), которые имеют право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Участника.
2. Справочная информация: Контактные лица (форма Ф-С-2), в которой указывается:
- участник представляет сведения о контактных лицах, с которыми уполномоченные представители Заказчика, независимые эксперты Конкурсной комиссии могут связаться в целях получения информации по кадровым, техническим, финансовым, общим вопросам и вопросам управления. В данной форме приводится информация по двум контактным лицам, с указанием их телефонов по каждой группе вопросов.
3. Репутация: Участие в судебных разбирательствах (форма Ф-С-3), в которой указывается:
- претендент представляет данные о своем участии в судебных процессах по поводу выполнения условий Государственного контракта или разбирательствах в связи с Государственными контрактами, заключенными за последние 3 года или по текущим Государственным контрактам, с указание наименования истца, основания для тяжбы, оспариваемой суммы и решением суда.
Сведения о судебных разбирательствах представляются, с одной стороны, для оценки способности Претендента к бесконфликтной работе с Заказчиком и умения его выдерживать условия Государственного контракта, а с другой стороны, для оценки серьезности его подхода к условиям Государственного контракта. Кроме того, сведения о судебных исках могут использоваться для оценки финансовой надежности Претендента.
4. Надежность: Финансовая деятельность (форма Ф-С-4), в которой указывается:
- претендент представляет сведения о своей финансовой деятельности, по факту за предыдущий год, а также прогноз на следующий год, по требуемым показателям.
- обязательным приложением к данной форме являются заверенные руководителем финансовые отчеты за последний год.
5. Ресурсы: Квалификационный состав Участника (форма Ф-С-5), в которой указывается:
претендент представляет данные по составу и квалификации технического и производственного персонала за последние три года. По основным категориям персонала надлежит указывать статистические показатели за год.
6. Ресурсы: Оборудование (форма Ф-С-6), в которой указывается:
претендент представляет перечень и количество оборудования (машин и механизмов) для производства работ по проекту, предложенному на Торгах, основные технические характеристики данного оборудования, а также указывает, имеет ли он это оборудование в собственности или собирается взять в аренду.
7. Выполненные Участником дорожные работы (форма Ф-С-7), в которой указывается:
участнику следует указать свой опыт и стаж дорожных работ, указать введенные объекты, сопоставимые по виду и объему с предметом Торгов.
представить, если они имеются, буклеты, статьи, отзывы Заказчиков и другие документы, подтверждающие опыт Участников и его способность реализовать проект, предложенный на Торгах, с высокими организационно-техническими параметрами в сжатые сроки, а также информацию о текущих проектах, включая те, по которым организация получила только письма о намерениях, но формально договор не был заключен.
участники предоставляют данные о своих текущих обязательствах по всем уже заключенным контрактам, по контрактам, по которым получено письмо о намерении принять предложение или письмо о принятии заявки, и по контрактам, которые близятся к завершению, но по которым еще не выдан сертификат о полном завершении
В случае консорциума эти же сведения представляет каждая партнерская фирма.
8. Субподрядчики (форма Ф-С-8), в которой указывается:
претендент должен указать всех субподрядчиков, с которыми собирается сотрудничать в процессе реализации проекта;
в случае консорциума приводится перечень субподрядных организаций для каждой партнерской фирмы, если они имеются. Если какой-либо субподрядчик будет выполнять работы, подлежащие Государственному лицензированию, то Участник должен представить соответствующую лицензию субподрядчика.
9. Поставщики (форма Ф-С-9), в которой указывается:
- претендент должен указать всех поставщиков, с которыми собирается сотрудничать в процессе реализации проекта. По каждому поставщику следует указать объем поставки по конкретному предмету Торгов. Объем следует указать как в натуральных физических показателях, так и в процентах к общему объему поставки данного вида материалов, полуфабрикатов, оборудования или конструкций, необходимых для данного предмета торгов.
По всем выше перечисленным данным Участник должен приложить требуемые документы, а также заполненные без пропусков и подписанные приложения. Незаполненные или заполненные ненадлежащим образом приложения не рассматриваются.
Ф-Н
Штамп организации - Наименование и адрес
Претендентов Организации Торгов
К заявке на участие в конкурсе
Наименование предмета конкурса _____________________________________________
Дата и время окончания приема заявки на участие в конкурсе ________________________
Уважаемые господа!
Направляю Вам заявку на участие в конкурсе.
Документы заявки на участие в конкурсе на основании представленных мною полномочий подписаны
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Приложение:
2 (два) экземпляра заявки на участие в конкурсе в запечатанных конвертах, оформленных согласно «Инструкции участникам конкурса».
Документация заявки на участие в конкурсе в составе:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
«_______» ________________2007 г. Руководитель предприятия
________________________
(фамилия, имя, отчество)
М. П.
Ф-1
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
Дата, исх. номер
Заявка на участие
В открытом конкурсе « Развитие дорожной сети и благоустройство населенных пунктов Курской области на 2007 год»
Лот ___ ____________________________________________________________
1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице, __________________________________________________________________________
( наименование должности, Ф. И.О. руководителя )
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить дорожные работы по программе « Развитию дорожной сети и благоустройству населенных пунктов Курской области на 2007 год»
Лот ___ ____________________________________________________________
в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
№№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) |
1. | Цена контракта в текущих ценах, в т. ч. НДС | тыс. руб. | |
2. | Сроки выполнения работ по контракту | дата начала и окончания | |
3. | Срок предоставления гарантии качества выполняемых работ | лет |
3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
3.1. Расчет цены контракта и обоснование величины снижения начальной стоимости на ______ листах,
3.2. Данные по качественным характеристикам выполнения работ на _________ листах,
3.3. Данные о привлекаемых субподрядчиках на _______ листах.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющими на стоимость выполнения работ.
5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
Не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____________% (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
8. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт с комитетом строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не ранее, чем 10 дней и не позднее 15 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
9. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с комитетом строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене контракта.
10. Мы информированы, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключения с нами государственного контракта, в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, сведения о нас будут внесены в Реестр недобросовестных поставщиков.
11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по всем вопросам нами уполномочен ______________________________________________________
( контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
12. Юридический и фактический адреса/ место жительства, телефон ________, факс _____________, банковский реквизиты: ____________________________.
Участник размещения заказа ________________________ ( Ф. И.О.)
( уполномоченный представитель)
Главный бухгалтер _________________________ (Ф. И.О.)
М. П.
Стандартная форма:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ
Примечания к квалификационным сведениям:
Сведения, представляемые самими участниками на последующих страницах, будут использованы для квалификационной оценки, предусмотренной конкурсной документацией
Сведения не включаются в Контракт
1. Структура и организация:
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Ф-С-1
1. | Наименование организации | |||
2. | Прежнее название организации | |||
3. | Форма собственности (ОАО, ЗАО, ООО, АОЗТ, МП, ГП …) | |||
4. | Дата, место, орган регистрации | |||
5. | Почтовый адрес | |||
6. | Юридический адрес | |||
7. | Банковские реквизиты | |||
8. | Руководитель: должность фамилия, имя, отчество | |||
9. | Телефон, факс, T-male | |||
10. | Головная организация * | Дочерние организации | ||
11. | Виды работ, на которые выдана лицензия, срок действия (копии лицензии прилагается) | |||
* В графе 10 в случае отсутствия головной и дочерних организаций с другими названиями и юридическими адресами следует написать: «Не имеется»
Приложения:
1. Копии регистрационных документов
2. Копии уставных документов
3. Копии лицензий
4. Сведения о финансовой деятельности: балансовые отчеты за прошедший год
Руководитель организации
М. П.
Ф-С-1а
Аффилированные лица
Сведения о лицах (юридических и физических), которые имеют право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Участника.
Юридические лица:___
_______________________________________
Полное наименование | Юридический адрес | Телефон для справок |
Физические лица:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
