7.2. Любое сверхнормативное отклонение от требований сметной документации, без предварительного согласования с Заказчиком, является дефектом. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества.

7.3. Заказчик в течение всего срока действия Государственного контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости, с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7.4. При обнаружении дефектов в процессе выполнения работ к Подрядчику применяются меры воздействия, предусмотренные в разделе 8 "Имущественная ответственность". При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

8.1. Подрядчик при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику,

- за окончание дорожно-строительных работ по объекту, указанному в п.1.1. настоящего контракта после установленного срока по вине Подрядчика пени в размере 0,001% договорной стоимости за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по настоящему контракту;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

-за осуществление строительства с отступлением от требований технической документации – штраф в размере 0,02% от контрактной стоимости конструктивного элемента, в котором обнаружен дефект,

либо Заказчик уменьшает стоимость работ за соответствующий период на расчетную сумму по настоящему Контракту.

8.2. В случае нарушения контрактных обязательств Подрядчик возмещает ущерб за ненадлежащее исполнение обязательств.

8.3. Уплата неустойки, возмещение убытков при ненадлежащем исполнении не освобождают Подрядчика от исполнения обязательства.

8.4. Заказчик при ненадлежащем выполнении условий настоящего контракта несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, и т. п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Государственного контракта.

О наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

9.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств, вследствие непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

9.3. Если стороны не смогут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Государственного контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается Арбитражным судом Курской области в порядке, установленном действующим законодательством.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Государственный контракт, в следующих случаях:

- задержки по вине Подрядчика начала строительства более чем на 10-14 дней от даты, установленной Государственным контрактом;

- не обеспечения требуемого качества производства работ, согласно Технических условий к Государственному контракту;

- консервации объекта;

- лишения Подрядчика лицензии на строительную деятельность,

- наличия других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

10.2.Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление не менее чем за 7 дней до расторжения Государственного контракта.

10.3. При расторжении Государственного контракта, по совместному решению Заказчика и Подрядчика, незавершенные объекты передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

До момента приемки незавершенного объекта Подрядчик обязан выполнить комплекс инженерно-технических мероприятий (работ), направленных на безусловную сохранность выполненных ранее работ по настоящему Государственному контракту.

При расторжении Подрядчиком Государственного контракта в одностороннем порядке, без указания причины Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего Государственного контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, государственными нормативными документами.

11.2. Право собственности на имущество, созданное в результате реализации проекта, принадлежит Курской области.

11.3. Заказчик может производить взаиморасчёты с подрядчиками, если подрядчики имеют между собой обязательства по взаимным расчетам, и каждый из них имеет Государственный контракт с Заказчиком.

11.4. Расчеты за материалы и изделия передаваемые Заказчиком Подрядчику производятся по ценам их приобретения, с учетом документально подтвержденных транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий.

11.5. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля над ходом выполнения Государственного контракта: коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту.

11.6. Подрядчик не имеет права уступить право требования по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

12. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Государственного контракта, рассматриваются судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполнения работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – Подрядчик.

12.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между сторонами в порядке, соответствующем п. п.12.1 и 12.2 Контракта, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

13.1. Срок действия Государственного контракта:

начало - _________ 2007 года;

окончание - _________ 2007 года.

13.2. Государственный контракт, заключенный на срок более одного года, подлежит уточнению по результатам выполнения завершенных этапов, а также с учетом экономической конъюнктуры и возможностей Заказчика.

13.3. Адреса и расчетные счета сторон:

Заказчик: Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области 2.

УФК по Курской области

(Комитет финансов Курской обл.) (Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области)

р/с

В ГРКЦ ГУ Банка России по Курской обл. г. Курск

Подрядчик _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Председатель комитета строительства

и эксплуатации автомобильных дорог

Курской области

_____________________ ___________________

РАЗДЕЛ 1V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комитета

строительства и эксплуатации

автомобильных дорог Курской области

_____________________

«___»_________________2007 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ для реализации программы развития дорожной сети и благоустройства населенных пунктов Курской области

Лот 1 МО «Благоустройство автодорог и дворовых территорий г. Курска»

Общая протяженность улиц г. Курска подлежащих ремонту в 2007 г., км

Общий объем работ по устранению дефектов при ремонте улиц г. Курска в 2007 г.

(по видам работ)

Ед.

изм.

Кол-во

55,5

Дворовая часть
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка Устройство щебеночного основания толщиной 15 см Устройство щебеночного основания толщиной 12 см Устройство покрытия из а/б смеси тип В марка III толщиной 5 см при плотности каменных материалов свыше 3 тн/м3 Устройство покрытия из а/б смеси тип В марка III толщиной 3 см при плотности каменных материалов свыше 3 тн/м3 Розлив вяжущих материалов Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 50 мм площадью до 5 м Установка бортовых камней Установка поребрика Разборка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с вместимостью 0,65 м3 Погрузка для автоперевозок. Мусор строительный Погрузка для автоперевозок вручную. Мусор строительный Перевозка самосвалами (вне карьеров). Расстояние 20 км

м3

м2

м2

м2

м2

тн

тн

м2

м. п.

м. п.

м3

тн

тн

тн

1500

6200

5100

91200

51000

37,5

1700

15500

3500

1350

200

860

150

2100

Автодороги по улицам
Устройство покрытия из ЩМА толщиной 3,5 см Устройство выравнивающего слоя из щебня Устройство выравнивающего слоя из а/б Устройство а/б покрытия из а/б смеси тип В марки III толщиной 5 см при плотности каменных материалов свыше 3 тн/м3 Устройство а/б покрытия из а/б смеси тип Г марки III толщиной 3 см при плотности каменных материалов свыше 3 тн/м3 Устройство песчаного основания толщиной 10 см Устройство щебеночного основания толщиной 20 см Устройство щебеночного основания толщиной 12 см Стоимость тротуарной плитки

м2

м3

тн

м2

м2

м3

м2

м2

м2

179350

8800

26600

285000

11050

13400

98900

8650

78345

Начальник отдела технического надзора

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комитета

строительства и эксплуатации

автомобильных дорог Курской области

_____________________

«___»_________________2007 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ для реализации программы развития дорожной сети и благоустройства населенных пунктов Курской области в 2007 г.

Лот 2 МО «Благоустройство населенных пунктов Курской области»

Общая протяженность улиц по населенным пунктам подлежащих ремонту в 2007 г., км

Общий объем работ по устранению дефектов при ремонте населенных пунктов в 2007 г.

(по видам работ)

Ед.

изм.

Кол-во

55,5

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 50 мм площадью до 5 м

2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка

3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня

4. Устройство покрытия из а/бетонной смеси толщиной 4 см при плотности каменных материалов свыше 3 тн/м3

5. Устройство покрытия из а/бетонной смеси толщиной 5 см при плотности каменных материалов свыше 3 тн/м3

6. Стоимость тротуарной плитки

7. Стоимость бортового камня

8. Стоимость поребрика

м2

м3

м3

м2

м2

м2

м. п./м3

м. п./м3

53000

3000

4500

303000

30000

23000

16000/688

20000/320

Начальник отдела технического надзора

Распределение объемов финансирования работ по районам Курской области

на 2007 год.

№№ п/п

Наименование районов

км

Средства областного бюджета, тыс. руб.

1

Беловский

1,5

3000

2

Большесолдатский

1,5

2000

3

Глушковский

1,5

2000

4

Горшеченский

1,5

3000

5

Дмитриевский

1,5

3000

6

Железногорский

3,0

6000

7

Золотухинский

2,0

5000

8

Касторенский

1,5

3000

9

Конышевский

1,5

3000

10

Кореневский

1,5

2000

11

Курский

4,5

6000

12

Курчатовский

2,5

5000

13

Льговский

2,5

3000

14

Мантуровский

1,5

4000

15

Медвенский

1,5

3000

16

Обоянский

1,5

3000

17

Октябрьский

1,5

3000

18

Поныровский

1,0

3000

19

Пристенский

1,0

3000

20

Рыльский

2,5

3000

21

Советский

1,5

3000

22

Солнцевский

1,5

3000

23

Суджанский

1,5

3000

24

Тимский

1,5

3000

25

Фатежский

1,5

3000

26

Хомутовский

1,5

4000

27

Черемисиновский

1,5

3000

28

Щигровский

6,5

10000

ВСЕГО по районам

55.5

100000

План благоустройства автодорог и дворовых территорий в г. Курске.

№

Округ

Наименование объекта

Сметная стоимость, млн. руб.

Протяжен-ность, км

Площадь покрытия, м2

Примечание

пр. часть

тротуар в плитке

тротуар в а/б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основные автомагистрали по улицам г. Курска

1

Сеймский

ПЛК (от Льговского поворота до поворота на ПО "Волокно")

11,32

4,3

51600

ЩМА

2

Железнодорожный

а/д по ул. Фрунзе - 8 Марта (от ул. Союзная до ул. Дубровинского)

10,1

5,4

49500

ЩМА

3

Железнодорожный

а/д от Воронежского поста ГИБДД до ул. Союзная (маг. Полет)

3,85

2,5

17500

ЩМА

4

Центральный

ул. 50 лет Октября (от Авторынка до объездной а/д "Москва-Крым")

2,69

1,8

18000

ЩМА

5

Центральный

а/д по ул. Студенческая, кольцо ул. Косухина-пр-кт Энтузиастов

3,52

0,9

17100

ЩМА

6

Центральный

пр-кт Дружбы ( от ул. 50 лет Октября до пр-та Энтузиастов)

3,62

0,9

17100

ЩМА

7

Центральный

пр-кт Энтузиастов

2,137

0,45

8550

ЩМА

ИТОГО

37,237

16,25

179350

Центральный

Капитальный ремонт

1

1-й Аэродромный пер (от 2-го Воротнего пер. до -й Дивизии)

1,3

3000

а/бетон

2

ул. Володарского (на спуске с ул. Володарского на ул. Нижнюю Набережную)

1

2500

а/бетон

3

ул. Куровая - Береговая

1,5

4000

а/бетон

4

ул. Любажская

1,6

4500

а/бетон

5

ул. Нижняя Набережная (от дома №40 до дома № 92)

4,2

14000

а/бетон

6

Ново-Бугорский проезд

0,52

1300

а/бетон

7

ул. .Новая Бурцевка

2,2

4800

а/бетон

8

ул. Пионеров (с тротуарами)

7,4

12800

а/бетон

9

ул. Проезжая

0,6

2000

а/бетон

10

Суворовский проезд

0,9

3000

а/бетон

11

ул. Чулкова Гора

0,36

1200

а/бетон

12

ул. Скорятина (от ул. В. Луговая до -й Дивизии)

1,8

6000

а/бетон

13

ул. Советская

0,45

1500

а/бетон

14

ул. Щепкина (с тротуарами)

2,2

5600

а/бетон

15

ул. Ягодная

1,2

4000

а/бетон

16

ул. Тропинка (с расширением и остановочными площадками)

6,5

15000

а/бетон

17

ул. Пучковка

1,5

9000

а/бетон

18

ул. Большевиков (с заменой борт. камня)

8,8

17000

а/бетон

Итого капитальный ремонт

44,03

111200

Новое строительство

1

ул. 1,2-я Бугорская

1,7

3000

а/бетон

2

1,4-8-й Даньшенский пер.

2,64

4800

а/бетон

3

Масловский проезд

1,44

2400

а/бетон

4

ул. Масловка

3,36

5600

а/бетон

5

ул. Новая Масловка

1,54

2800

а/бетон

6

ул. Павлуновского (от дома № 000 до конца улицы)

0,9

1500

а/бетон

7

ул. Понизовка (от остановки маршрутного такси до ул. Тропинка)

1,7

3000

а/бетон

8

Развязка ул. Кр. Армии – ул. Энгельса

0,4

500

а/бетон

9

Развязка ул. Добролюбова – ул. Пионеров

2,2

4000

а/бетон

10

ул. Димитрова – ул. 1-я Пушкарная

1,8

3000

а/бетон

Итого новое строительство

17,68

30600

Устройство тротуаров в плитке

1

ул. Садовая

3,2

800

трот. плитка

2

ул. Кирова

0,7

1500

трот. плитка

3

ул. Почтовая

0,5

1200

трот. плитка

4

ул. Димитрова

3,6

8000

трот. плитка

5

ул. К. Маркса (левая сторона от пл. Перекальского до ул. Ломакина)

3,1

6800

трот. плитка

6

Парк Пионеров

2,6

5800

трот. плитка

7

Курский педагогический колледж

1,1

2500

трот. плитка

8

Библиотека им. Асеева

1,4

3000

трот. плитка

9

Сквер по ул. Перекальского (Областная филармония)

1,1

2700

трот. плитка

10

Красная площадь

8

15000

трот. плитка

11

Драматический театр

1,8

4000

трот. плитка

12

Мемориал (ул. К. Маркса)

4,2

6500

трот. плитка

Итого тротуаров в плитке

31,3

57800

Дворовая часть

1

ул. Дзержинского – ул. 50 лет Октября – ул. Чернышевского д.№4 – ул. Большевиков

1,5

5000

а/бетон

2

ул. Дзержинского – ул. Павлуновского д. №51 – ул. Чехова д. №8 – ул. Большевиков

1,5

5000

а/бетон

3

ул. Дзержинского – ул. Чехова д. №14 – ул. Ломоносова д. №34 – ул. Большевиков

1

3000

а/бетон

4

ул. Дзержинского – ул. Щепкина д. №9 – ул. Советская - ул. Большевиков

1,2

4000

а/бетон

Итого дворовая часть

5,2

17000

Всего центральный округ

98,21

158800

57800

Сеймский

Капитальный ремонт

1

ул. Серегина от д/с №99 до дома № 51

0,63

2100

а/бетон

2

ул. Малиновая

2,5

10500

а/бетон

3

ул. 3-я Песковская

2,2

6500

а/бетон

4

ул. 1-я Строительная от нефтебазы до ул. Сливовая (шириной 8м с тротуаром и разворотной площадкой)

2,6

5600

а/бетон

5

ул. Текстильшиков, проезд от ПЛК до Силикатного завода (с рашрением)

4

7700

а/бетон

6

ул. Резиновая от ул. Обоянская до ул. Краснополянская

0,315

1050

а/бетон

7

Тротуар по ул. Харьковская от ЗАГСа Сеймского округа до ул. Народная

0,2

1000

а/бетон

8

Дорога на оздоровительные лагеря от ул. сумская до ДОЛ (Ульяна Громова с расширением и остановочными площадками)

6,3

14000

а/бетон

9

ул. Черниховского (тротуары)

0,5

3000

а/бетон

10

ул. Васильковая

0,8

1200

незавершенное строительство

11

ул. Прилужная

0,3

7000

незавершенное строительство

Итого капитальный ремонт

20,345

59650

Капитальный ремонт дворовый территорий

1

Дворовая территория пос. Волокно

29,8

88722

2

ул. Серегина д. №23-25

0,5

1200

а/бетон

3

ул. Серегина д. №35а

0,5

1500

а/бетон

4

ул. Харьковская проезд между д. №22,24 до ул. Народная

0,5

1500

а/бетон

5

ул. Парковая д.№1а, двор и проезд до ул. Харьковская

0,5

1200

а/бетон

Итого капитальный ремонт дворовых территорий

31,8

94122

Новое строительство

1

ул. Арматурная

5,04

9000

а/бетон

2

ул. Лучистая

5,04

9000

а/бетон

3

ул. Парусная

6,48

10800

а/бетон

4

ул. Сливовая

2,7

4500

а/бетон

5

ул. Кольцевая

1,26

2100

а/бетон

6

ул. Пограничная

8,1

13500

а/бетон

7

2-й Даньшенский пер.

1,26

2100

а/бетон

8

4-й Даньшенский пер.

1,26

2100

а/бетон

Итого по новому строительству

31,14

53100

Устройство тротуаров в плитке

1

Сквер площади им. Рокасовского от остановки общественного транспорта до проезжей части ул. Харьковская

0,9

2045

трот. плитка

Итого тротуаров в плитке

0,9

2045

Всего Сеймский округ

84,185

206872

2045

Железнодорожный

Капитальный ремонт

1

ул. Артема

1,5

5000

а/бетон

2

ул. Гунатовская

0,72

2400

а/бетон

3

ул. Полевая (от школы №12 до конца улицы)

2

6000

а/бетон

Итого капитальный ремонт

4,22

13400

Новое строительство

1

ул. Калинина (от ул. Восточная до ул. Каширцева)

2

3500

а/бетон

2

ул. Коммунальная

2,6

4900

а/бетон

3

ул. Козлова

2,1

3500

а/бетон

4

ул. Маяковского (от дома № 000 с выходом на ул. Первомайскую)

1,7

3000

а/бетон

Итого новое строительство

8,4

14900

Устройство тротуаров в плитке

1

ул. Союзная (нечетная сторона от ул. Станционная до 2-й Рабочей. Четная сторона от ул. Станционная до ул. 8 Марта)

8,1

18500

трот. плитка

Итого тротуаров в плитке

8,1

18500

Ремонт дворовых территорий

1

от ул. Союзной до ул. Республиканская

4,2

14000

а/бетон

2

от ул. Станционная до Республиканского проезда

3,5

7000

а/бетон

3

Дворовые территории жилых домов выходящих на ул. Союзная на четную сторону

2,5

6700

а/бетон

4

Дворовые территории ул. Маяковского д. №93а/1 с выходом на ул. Дубровинского

1,7

5700

а/бетон

Итого ремонт дворовых территорий

11,9

33400

Ремонт тротуаров

1

ул. Чайковского

0,48

1600

а/бетон

2

ул. Вокзальная

0,33

1100

а/бетон

3

ул. 1-я,3-я, Щигровские

1,38

4600

а/бетон

4

ул. Станционная

0,66

2200

а/бетон

5

ул. Артема

0,18

600

а/бетон

6

1-й,2-й Молодежный пер.

0,135

450

а/бетон

7

ул. Парижской Коммуны

0,15

500

а/бетон

Итого ремонт тротуаров

3,315

11050

Всего Железнодорожный округ

35,935

61700

18500

11050

Текущий ремонт автодорог по улицам г. Курска

4,46

14870

ИТОГО по г. Курску

260,0

78 345

11 050

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7