1.Стоимость объекта в ценах на 01.04.2006 составляет:
- 9133,15 тыс. руб.,
в т. ч. :
-затраты подрядчика (с НДС) – 8382,94 тыс. руб.
-затраты заказчика (с НДС) – 750,01 тыс. руб.
2. Расчетная стоимость объекта в текущих ценах 2007 года c помощью индекса – дефлятора=1,091
составляет:
- затраты подрядчика (с НДС):
8382,94*1,091=9145,79 тыс. руб.
- затраты заказчика (с НДС):
750,01*1,091=818,26 тыс. руб.
9145,79 +818,26=9964,05 тыс. руб.
3. Затраты Подрядчика (с НДС,79 тыс. руб.
Затраты Заказчика (с НДС,26 тыс. руб.
______________________________________________________/______________________________________/
(должность) (подпись, расшифровка подписи)
М. П.
Форма 5
КОНТРАКТ №______
на выполнение работ для муниципальных нужд города Калининграда
от «_____» _____________2006г. г. Калининград
Муниципальное казенное предприятие города Калининграда «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», Крупина Артура Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом ______________ на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ от _______ года № _______ заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем контракт, о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по объекту «__________________________________ », согласно техническому заданию (приложение 1) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему контракту в соответствии с технической документацией и сметой, определяющей объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования, а также с условиями настоящего контракта.
2. Срок выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту определяются сторонами календарным графиком работ (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2.2. Начало выполнения работ по настоящему контракту: ______________________.
2.3. Срок окончания работ по настоящему контракту: __________________________.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость всего комплекса работ, выполняемых на объекте Подрядчиком по настоящему контракту составляет
____________ (_______________________), НДС _____________________,
включая все предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы.
Заключение дополнительных соглашений по пересмотру первоначально установленной общей стоимости настоящего контракта, за исключением случая, предусмотренного п.3.3. контракта, не допускается.
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по мере поступления бюджетных средств.
Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных городским бюджетом на соответствующий год.
3.3. Условие о цене на период действия контракта является фиксированным и пересмотру не подлежит. Цена не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, при этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены в пределах доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств.
3.4. Финансирование работ осуществляется поэтапно.
Заказчик | Подрядчик |
Заказчик перечисляет Подрядчику аванс за счет средств городского бюджета в размере до ___% от годового лимита в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств по мере поступления средств из бюджета на счет Заказчика.
В дальнейшем оплата выполненных работ производится Заказчиком после оформления и подписания актов сдачи-приемки работ, оформления и подписания справки (форм КС-2, КС-3), представленных на бумажном и электронном носителях в формате сметных программ за фактически выполненные объемы работ при условии предоставления Подрядчиком Заказчику исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы, журналов работ, накопительной ведомости по форме КС-6а, геодезических съемок, сертификатов, паспортов на материалы, изделия, оборудования и т. д. в течение 10 дней по мере поступления средств из бюджета на счет Заказчика в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика.
3.5. Заказчик производит оплату Подрядчику за временные здания и сооружения – по фактическим затратам, в пределах сводного сметного расчета. При этом Подрядчик разрабатывает ППР и согласовывает с проектной организацией смету на временные здания и сооружения.
3.6. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Заказчиком после полного завершения его строительства, включая устранение выявленных дефектов.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий настоящего контракта, технического задания на проведение работ, требований исходных данных или нормативно-правовых актов оформляются актом между Подрядчиком и Заказчиком и не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков, дефектов.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик (или по его распоряжению уполномоченное лицо) обязан:
4.1.1. В течение ____ рабочих дней после подписания настоящего контракта передать строительную площадку Подрядчику на период строительства объекта и до его завершения с оформлением в установленном порядке акта приема-передачи.
4.1.2. Передать Подрядчику утвержденную и согласованную в установленном порядке документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.
4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной контрактом стоимости работ.
4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.5. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовать и осуществить приемку их результатов с оформлением актов сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи, оформленному в установленном порядке, документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.
4.2.2. В течение 20 (двадцати) дней рассмотреть документацию, полученную от Заказчика и при выявлении в документации недостатков незамедлительно письменно сообщить об этом Заказчику. По истечении указанного срока, при отсутствии письменного сообщения Подрядчика о выявленных в документации недостатках, документация считается принятой Подрядчиком без замечаний. Дальнейшие претензии Подрядчика по качеству полученной документации не принимаются.
4.2.3. Предоставить Заказчику график производства работ в течение 2 (двух) дней со дня подписания настоящего контракта.
4.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами в объёме и сроки, установленные настоящим контрактом.
4.2.5. Ежемесячно предъявлять Заказчику: выполненные работы – не позднее 25 числа текущего месяца, формы КС-2 и КС-3 - не позднее 27 числа текущего месяца на бумажных и электронных носителях в формате сметных программ утвержденного проекта, акты на скрытые работы и исполнительную документацию на выполненные объемы.
4.2.6. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, строительную технику.
Заказчик | Подрядчик |
4.2.7. Использовать при производстве работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие качество.
4.2.8. Предъявить Заказчику сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций.
4.2.9. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.
4.2.10. В обязательном порядке согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ. Организация, планирование работы субподрядных организаций и финансирование согласовываются с Заказчиком. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения. В информационном письме должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика, наличие лицензии. К информационному письму прилагаются проекты договоров субподряда, копии лицензий субподрядных организаций.
4.2.11. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлечёнными субподрядными организациями, за координацию их деятельности.
4.2.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение.
4.2.13. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
4.2.14. При содействии Заказчика получить в эксплуатирующих службах города разрешение на проведение раскопок.
4.2.15. По поручению Заказчика осуществить страхование строительных рисков.
4.2.16. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.
4.2.17. Вывезти в недельный срок со дня полного завершения работ на объекте за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
4.2.18. Осуществить охрану строящегося объекта.
4.2.19. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иного используемого для выполнения работ по настоящему контракту имущества, а также нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
4.2.20. Немедленно письменно предупредить Заказчика о наличии не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.21. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносяться в соответсвующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные имнедостатки в выполненной работе или иные отступления от настоящего контракта.
4.2.22. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.
4.2.23. Вести работы по настоящему контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. Лицензия, иные разрешения должны быть действительны на весь срок действия настоящего контракта.
Не менее чем за месяц до истечения срока действия лицензии, иных разрешений продлить срок их действия или получить новые.
В случае приостановки действия лицензии в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Заказчика.
При отсутствии соответствующих лицензий, разрешений Подрядчик компенсирует Заказчику все возникшие в связи с этим убытки, упущенную выгоду.
4.2.24. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) немедленно уведомить Заказчика, а также заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.
4.2.25. Сдать результат выполненных работ в установленном законом порядке по акту установленной формы.
4.2.26. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные законом, иными правовыми актами, настоящим контрактом.
Заказчик | Подрядчик |
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. В одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ в соответствии с условиями п.3.3. настоящего контракта.
4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения настоящего контракта.
4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.
5. Производство работ. Порядок сдачи и приемки работ.
5.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей, которые совместно (каждый в пределах своих обязанностей по должности) решают вопросы, связанные с оформлением актов на выполнение работ, осуществлением технического надзора и контроля выполнения работ, а также проверкой соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектно-сметной документации.
Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время и в течение всего периода строительства.
5.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
5.3. Подрядчик производит индивидуальное и комплексное испытание смонтированного им оборудования.
5.4. По окончании строительства Подрядчик передаёт Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
5.5. Подрядчик письменно за два дня до начала приёмки извещает Заказчика и представителя авторского надзора о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается трехсторонними актами промежуточной приёмки ответственных конструкций и актов освидетельствований скрытых работ с участием представителей авторского надзора. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.
5.6. Промежуточная приемка выполненных Работ не снимает с Генерального подрядчика ответственности за сохранность данных Работ до момента окончательной их приемки.
5.7. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон, а также журналы специальных работ.
Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
5.8. При завершении всего комплекса работ по настоящему контракту Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает Заказчика о выполнении работ.
5.9. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не более семи дней приступает к приемке результата выполненных работ, осуществляет мероприятия, связанные с приемкой работ.
5.10. Подрядчик передаёт Заказчику за пять дней до начала приёмки завершённого строительством объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
5.11. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом, подписанным обеими сторонами, с соблюдением требований, установленных законодательством.
5.12. Работы считаются выполненными в полном объеме после принятия результата Работ в эксплуатацию в целом.
5.13. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов, недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень недоделок, дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
Заказчик | Подрядчик |
Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок устранить недоделки, дефекты. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счёт Подрядчика.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.
5.14. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта, для указанной в контракте цели, и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.15. В случае ненадлежащего выполнения работ, Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
5.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки результата работ Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации, строительных нормах и правилах.
6.3. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий настоящего контракта Заказчик прекращает финансирование контракта и требует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части.
6.4. В случае использования Подрядчиком полученных от Заказчика средств не по назначению, Подрядчик возвращает Заказчику полученную и нецелевым образом использованную сумму по контракту.
6.5. При нарушении Подрядчиком контрактных обязательств он уплачивает Заказчику:
· за несвоевременное окончание строительства объекта - пени в размере 0,1% от контрактной цены объекта за каждый день просрочки.
· за нарушение сроков выполнения работ относительно сроков, предусмотренных календарным графиком производства работ – 0,1% от стоимости невыполненной в срок работы;
· при задержке сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает помимо пени неустойку в размере до 0,3% контрактной цены;
· за невыполнение или несвоевременное выполнение условий п. 4.2.5. настоящего контракта - штраф в размере 1000 руб. за каждый день просрочки;
· за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф в сумме 500 руб. за каждый день задержки;
· за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом – пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости работ и конструкций, выполненных с дефектом, за каждый день просрочки.
6.6. При невыполнении обязательств, кроме пени и неустойки Подрядчик также возмещает понесенные Заказчиком убытки.
6.7. В случае неисполнения Заказчиком п.4.1.1. и п.4.1.2. настоящего контракта Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время просрочки Заказчика. При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.
6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300 (одну трехсотую) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Заказчик | Подрядчик |
6.9. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
6.10. Убытки или повреждение собственности, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего контракта, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объем компенсируются Подрядчиком.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, иное стихийное бедствие, война, военные действия, блокада, эмбарго, существенное изменение законодательства, определяющие условия настоящего договора, либо иные объективные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. По согласованию сторон срок исполнения обязательств в таком случае, может быть продлен соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть удостоверены компетентными органами.
7.2. Если вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик не сможет исполнить настоящий договор, то он обязан возвратить Заказчику в срок, установленный по соглашению сторон, все средства, полученные по настоящему контракту.
7.3. Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по оплате по настоящему контракту в случае непоступления бюджетных средств на счет Заказчика по независящим от него причинам.
8. Гарантии
8.1. Подрядчик гарантирует:
· надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение неполадок и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки;
· функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в пределах гарантийного срока.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается ___ (_____) лет со дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
8.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, согласования порядков и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
8.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе Стороны поровну.
Заказчик | Подрядчик |
9. Расторжение контракта
9.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и в одностороннем порядке расторгнуть контракт в следующих случаях:
- задержки по вине Подрядчика начала работ более чем на 10 дней от даты, установленной графиком производства работ;
- нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта, ведущих к снижению качества работ;
- консервации Объекта;
- лишения Подрядчика лицензии на строительную деятельность;
- применение к Подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.2. При отказе Заказчика от исполнения настоящего контракта Заказчик за 10 рабочих дней до даты расторжения контракта направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении.
9.3. При расторжении контракта Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанном обеими Сторонами.
9.4. При наличии у Подрядчика не отработанного аванса на момент расторжения контракта, он обязан возвратить неиспользованный аванс на счет Заказчика.
9.5. Односторонний отказ Подрядчика от исполнения настоящего контракта не допускается.
10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон (с приложением печатей) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
11. Прочие условия
11.1. Подрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного согласия Заказчика.
11.2. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего контракта и/или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области.
11.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены надлежащим образом, подписаны уполномоченными представителями Сторон и имеют ссылку на настоящий контракт.
11.4. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему контракту получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе незащищенных законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны настоящего контракта.
11.5. Стороны обязаны в течение 7 (семи) дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитах. В противном случае негативные последствия такого неуведомления возлагаются на сторону контракта, не известившую о таких изменениях.
11.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.7. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Заказчик | Подрядчик |
Приложения:
Приложение 1 – Техническое задание
Приложение 2 – График производства работ
Приложение 3 – Смета
Адреса и реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казенное предприятие города Калининграда «Управление капитального строительства» (МКП «УКС») г. Калининград, пл. Победы, 1
р/с 410 1964 в Калининградском г. Калининград к/сч 300634 48634 Директор __________________________________ м. п. | ПОДРЯДЧИК: |
Приложение
к контракту № _______
от _______________2006 г.
Утверждаю: ________________________________________ (полностью должность Заказчика) ________________________________________ (Ф. И.О.) «_____»_________________2006 г. | Согласовано: ________________________________________ (полностью должность Подрядчика) ________________________________________ (Ф. И.О.) «_____»_________________2006 г. |
Техническое задание
контракту №___ от "___ "_____________ 2006 г.
на выполнение заказа __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение
к контракту № _______
от _______________2006 г.
Утверждаю: ________________________________________ (полностью должность Заказчика) ________________________________________ (Ф. И.О.) «_____»_________________2006 г. | Согласовано: ________________________________________ (полностью должность Подрядчика) ________________________________________ (Ф. И.О.) «_____»_________________2006 г. |
Календарный график
производства работ по муниципальному контракту N___ от "___ "_____________2006 г.
№ | Наименование работ и | Срок исполнения | Подрядчик | Заказчик, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Форма 6 |
В отдел муниципального заказа комитета экономического развития мэрии г. Калининграда |
«_____»________________ 200__ г. |
Запрос на разъяснение конкурсной документации
открытого конкурса (наименование)
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации по открытому конкурсу:
№ п/п | Раздел конкурс-ной докумен-тации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации по открытому конкурсу |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________________________
(почтовый адрес предприятия, направившего запрос)
_____________________________________________________________________________________________
Руководитель _________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М. П.
Форма № 7
ДОВЕРЕННОСТЬ
НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Калининград ________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник размещения заказа:
_____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _________ №__________________ выдан ____________________ «____»__________________
кем _________________________________________________________________________________________
представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
на конкурсах, проводимых Отделом муниципального заказа комитета экономического развития мэрии.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии по размещению муниципальных заказов города Калининграда необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением, давать необходимые разъяснения.
Подпись_____________________ ________________________ удостоверяю.
(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «______» ______________________ _____ г.
Руководитель организации _____________________ ( ___________________ )
(Ф. И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________ ( ___________________ )
(Ф. И.О.)
М. П
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
