Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для нужд подведомственных учреждений Министерства здравоохранения КБР (стр. 6 )

в письменном/электронном виде

по адресу____________________________________________________________

почтовый адрес/адрес электронной почты

Участник размещения заказа _____________________ ()

(подпись)

МП
Форма №6

(Образец оформления титульного листа заявки)

Заявка на участие в открытом аукционе:

«Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения для нужд подведомственных учреждений Министерства здравоохранения КБР»

(АД-31)

Регистрационный номер заявки_______________________

(заполняется лицом, осуществляющим прием документов)

Куда: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина,57, Государственный комитет КБР по размещению заказов для государственных нужд.

Кому: Единая комиссия

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Лоты №№1-3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку медикаментов для подведомственного учреждения Министерства здравоохранения КБР ГУЗ «Республиканская клиническая больница» на 1 полугодие 2009 г.

г. Нальчик «__» _______200_ г.
Министерство здравоохранения КБР, в лице ___________, действующего на основании Положения о министерстве, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________, в лице ________________, действующ___ на основании _________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом____________ №_____ от «__» _____200_ г.) заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  Поставщик обязуется выполнить поставку медикаментов (в дальнейшем именуемых «Товар») для подведомственного учреждения Министерства здравоохранения КБР ГУЗ «Республиканская клиническая больница» на 1 полугодие 2009 г.

1.2.  Поставщик обязуется поставлять товар на уполномоченный склад Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями указанными в статьях настоящего Контракта.

1.3. При исполнении Контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10%, предусмотренные Контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более 10% такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт, в связи с сокращением потребности поставки таких товаров, изменить цену Контракта, в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4. Количество и ассортимент товара, поставляемого в соответствии с Контрактом, определяются в согласованном сторонами Техническом задании (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким Поставщиком и начальной (максимальной) ценой Контракта (ценой лота).

2.Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость настоящего Контракта составляет: ________ руб.

2.2. Оплата производится за счет средств ________________.

2.3. Цена за единицу продукции остается неизменной до момента исполнения контракта.

2.4. Платеж по Контракту осуществляется в рублях в течение 30 банковских дней с даты полной поставки товара, предусмотренного Контрактом.

3.Условия и сроки поставки

3.1. Поставка товара осуществляется не позднее 3-х рабочих дней после даты размещения Заказчиком заявки на разовую поставку товара (Приложение ), либо по графику поставок согласованному Сторонами на весь срок действия контракта (Приложение ).

3.2. Датой поставки товара считается дата доставки товара на уполномоченный склад Заказчика и оформления Сторонами акта приема-передачи товара.

3.3. Поставщик обязуется за 1 день до фактической поставки сообщить представителям уполномоченного склада Заказчика дату поставки Товара, количество мест, размер мест и прочие данные, прямо не оговоренные в настоящем контракте, но необходимые для организации мероприятий по разгрузке, учету, хранению и дальнейшему использованию Товара.

3.4. Товар поставляется на условиях DDР (ИНКОТЕРМС 2000).

4. Обязанности сторон

4.1.Поставщик обязуется:

4.1.1.Передать товар и относящиеся к нему документы Заказчику на условиях, установленных настоящим Контрактом.

4.1.2.Товар, передаваемый Поставщиком Заказчику, по своему качеству должен соответствовать требованиям действующих стандартов качества (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПиН, и. т.д.) по которым производится продукция. Продукция должна быть разрешена к применению в РФ.

4.1.3. Качество и комплектность товара удостоверяется паспортом завода изготовителя и (или) сертификатом анализа (копией сертификата на продукцию) выданного органом по сертификации и заверенного поставщиком. Указанные документы направляются Заказчику вместе с товаром на каждую партию Товара.

Остаточный срок годности товара поставляемого по настоящему контракту должен быть не менее 70 % от срока годности товара установленного производителем.

4.1.4. При неправильном либо неполном указании адреса и телефонов Заказчика в сопроводительных документах, а также непосредственно на таре (упаковке) Поставщик несет все расходы, связанные с перевозкой и хранением товара до момента его получения Заказчиком на уполномоченном складе.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1.Своевременно и в полном объеме произвести расчеты с Поставщиком за приобретаемый товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2.Принять продукцию по акту приемки-передачи в согласованные сроки, соответствующие требованиям настоящего Контракта.

5. Упаковка (маркировка)

5.1. Товар поставляется в упаковке обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта с учетом возможных перегрузок.

5.2. Все надписи должны быть выполнены на русском языке.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность сторон по настоящему Государственному контракту определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения срока передачи товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,5% от общей стоимости недопоставленного по Контракту Товара за каждый день просрочки.

6.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, все расходы по возмещению затрат Заказчика ложатся на Поставщика.

6.4. В случае, если остаточный срок годности товара на момент поставки ниже 70% срока годности установленного производителем данного товара, Поставщик обязан заменить партию товара на товар отвечающий условиям настоящего контракта за свой счет в срок не превышающий 5 рабочих дней.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6.Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения возложенных на него по настоящему Контракту обязательств.

6.7. Несоблюдение существенных требований настоящего Контракта со стороны Поставщика, приводит к расторжению Контракта по инициативе Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и иных правовых норм.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате ситуаций чрезвычайного характера (наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии, война или военные действия, забастовки или принятия органом государственной власти или управления правового акта и др., повлекшего невозможность исполнения), которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными мерами.

7.2.Отсутствие финансирования Заказчика из бюджетов всех уровней рассматривается сторонами как обстоятельство непреодолимой силы.

8.Арбитраж

8.1. Все споры и разногласия по настоящему Контракту, или которые могут возникнуть в связи с ним в процессе его исполнения, если они не могут быть разрешены путем переговоров сторон, решаются арбитражным судом в г. Нальчике в соответствии с действующим законодательством РФ и КБР.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Односторонний отказ от исполнения обязательства по Контракту и одностороннее изменение условий Контракта не допускается.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительным соглашением и являются его неотъемлемой частью.

9.3. После подписания настоящего Контракта все предшествовавшие ему письменные и устные договоренности утрачивают силу.

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской республики.

9.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

9.6. Все налоги, пошлины и сборы, взимаемые на территории стран транзита, в связи с исполнением настоящего Контракта оплачивает Поставщик.

10.Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до «__»__________200_г.

10.2. Контракт составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах по одному для каждой стороны. К настоящему Контракту прилагаются Приложения № 1, № 2,№3 являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.3.Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

11.Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик:

Поставщик: Б.

Приложение

к Государственному Контракту

№ __ от «__» ______200 г.

Техническое задание

на поставку медикаментов для подведомственного учреждения Министерства здравоохранения КБР ГУЗ «Республиканская клиническая больница» на 1 полугодие 2009 г.

ТН	ЛФ	Дозировка	Кол-во	Цена за ед.	Сумма в руб.

Всего на сумму: руб.

От Заказчика От Поставщика

______________ ______________

М. П. М. П.

Приложение

к Государственному Контракту

№ __ от «__» ______200 г.

ГРАФИК ПОСТАВОК

на поставку медикаментов для подведомственного учреждения Министерства здравоохранения КБР ГУЗ «Республиканская клиническая больница» на 1 полугодие 2009 г.

ТН	ЛФ	Дозировка	Кол-во	Цена за ед.	Сумма в руб.	Осуществить поставку
С «__» ____200_г	По «__» ____200_г

Всего на сумму: руб.

От Заказчика От Поставщика

______________ ______________

М. П. М. П.

Приложение

к Государственному Контракту

№ __ от «__» ______200 г.

Разовая заявка

на поставку медикаментов для подведомственного учреждения Министерства здравоохранения КБР ГУЗ «Республиканская клиническая больница» на 1 полугодие 2009 г.

В соответствии с п. 3.1. ст. 3 контракта №___ от «___»________200_г. просим поставить следующий товар:

ТН	ЛФ	Дозировка	Кол-во	Цена за ед.	Сумма в руб.

Всего на сумму: _________________________________________ руб.

От Заказчика: _________________ (_______________________)

Печать Подпись Фамилия Имя Отчество

«__»____________200_г.

По Лоту№ 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку медикаментов для подведомственного учреждения Министерства здравоохранения ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» КБР на 1 полугодие 2009 г.

г. Нальчик «__» _______200_ г.

Министерство здравоохранения КБР, в лице ___________, действующего на основании Положения о министерстве, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________, в лице ________________, действующ___ на основании _________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом____________ №_____ от «__» _____200_ г.) заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.3.  Поставщик обязуется выполнить поставку медикаментов (в дальнейшем именуемых «Товар») для подведомственных учреждений Министерства здравоохранения КБР на 1 квартал 2009 г.

1.4.  Поставщик обязуется поставлять товар на уполномоченный склад Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями указанными в статьях настоящего Контракта.

1.3. При исполнении Контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10%, предусмотренные Контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более 10% такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт, в связи с сокращением потребности поставки таких товаров, изменить цену Контракта, в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4. Количество и ассортимент товара, поставляемого в соответствии с Контрактом, определяются в согласованном сторонами Техническом задании (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким Поставщиком и начальной (максимальной) ценой Контракта (ценой лота).

2.Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость настоящего Контракта составляет: ________ руб.

2.2. Оплата производится за счет средств ________________.

2.3. Цена за единицу продукции остается неизменной до момента исполнения контракта.

2.4. Платеж по Контракту осуществляется в рублях в течение 30 банковских дней с даты полной поставки товара, предусмотренного Контрактом.

3.Условия и сроки поставки

3.1. Поставка товара осуществляется не позднее 3-х рабочих дней после даты размещения Заказчиком заявки на разовую поставку товара (Приложение ), либо по графику поставок согласованному Сторонами на весь срок действия контракта (Приложение ).

3.2. Датой поставки товара считается дата доставки товара на уполномоченный склад Заказчика и оформления Сторонами акта приема-передачи товара.

3.3. Поставщик обязуется за 1 день до фактической поставки сообщить представителям уполномоченного склада Заказчика дату поставки Товара, количество мест, размер мест и прочие данные, прямо не оговоренные в настоящем контракте, но необходимые для организации мероприятий по разгрузке, учету, хранению и дальнейшему использованию Товара.