УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ ДОД «ДЮСШ»

_________________

« 30 » ноября 2010 г.

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 2

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА УСТАНОВКУ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В ИГРОВОМ ЗАЛЕ ЗДАНИЯ «МОУ ДОД «ДЮСШ» по проспекту Победы, 15-а.

Уважаемые дамы и господа!

1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» проспект Победы, 15-а в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции от 01.01.2001г.), Законом РСФСР от 01.01.2001г. № 000-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 01.01.2001 «О защите конкуренции», Федеральным законом от 01.01.01 «Об электронной цифровой подписи», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001г. № 000 «Об установлении начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства», Приказом Минэкономразвития России от 01.01.2001 г. № 000 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями, внесенными Приказом Минэкономразвития России ) извещает всех заинтересованных лиц о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства на выполнение работ на установку оконных блоков из алюминиевого профиля в игровом зале здания ДЮСШ по проспекту Победы, 15-а.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Участником размещения заказа (далее участник) может быть только субъект малого предпринимательства, соответствующий требованиям Федерального закона от 01.01.2001г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Котировочные заявки, поданные не субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.

Участник, подавший котировочную заявку должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 01.01.01 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

а) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

б) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

в) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001г. № 000 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» установлены предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость для субъектов малого предпринимательства – 400 млн. рублей.

2. Источник финансирования заказа: местный бюджет Озерского городского округа Челябинской области.

3. Форма котировочной заявки: приложение №1 к настоящему запросу;

Предмет контракта: Выполнение работ по изготовлению, монтажу и установке витражных оконных блоков из алюминиевого профиля (сплав марки 6060, 6063 по ГОСТу 4784-97) в игровом зале здания ДЮСШ по проспекту Победы, 15-а.

п/п

Наименование работ

Срок выполнения работ

Максимальная цена контракта с учетом уплаты всех налогов и иных обязательных платежей (руб.)

1.

Предмет контракта: Выполнение работ по изготовлению, монтажу и установке витражных оконных блоков из алюминиевого профиля (сплав марки 6060, 6063 по ГОСТу 4784-97) в игровом зале здания ДЮСШ по проспекту Победы, 15-а.

Начало работ –

с даты подписания муниципального контракта

Окончание работ –20.12.2010 г.

498.000 руб. 00 коп.

4. Условия выполнения работ:

1) Выполнение работ в полном объеме в соответствии с требованиями заказчика, изложенными в ведомости объемов работ и сметной документации Приложение ;

2) Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и иных нормативных документов, регламентирующих изготовление и установку оконных блоков из алюминиевого профиля.

5.Место выполнения работ:

Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский городской округ, проспект Победы 15-а.

6. Срок выполнения работ:

- начало работ: - с даты подписания муниципального контракта;

- окончание работ: - 20.12.2010 г.

7.  Максимальная цена контракта:

руб. 00 коп.

Цена включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. Стоимость выполнения работ остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

8.  Сроки, место, порядок подачи котировочных заявок:

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим направить котировочную заявку одним из следующих способов:

а) по электронной почте: E-mail: Duscha1@ *****

при наличии у участников электронной цифровой подписи отвечающей установленным требованиям ФЗ от 01.01.2001г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»;

б) Челябинская область, г. Озерск, проспект Победы,15-а, контактный телефон 8(35130)2-01-72, в рабочие дни с 08:30 до 18:00, в пятницу с 08:30 до 17:00

Заявки принимаются с 30.11. 2010 года до 1700 часов 08.12.2010 года.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ–

НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЁРСКА!

В соответствии со статьей 3 Закона РФ -1 «О закрытом административно-территориальном образовании» установлены ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

Для оформления въезда на территорию г. Озерска, связанного с исполнением муниципального контракта необходимо заблаговременно обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефонам: (351, либо в отдел по режиму администрации Озёрского городского округа Челябинск-ой области по телефонам: (351, 2-04-28, 2-04-20, 2-04-42.

Минимальный срок оформления въезда на территорию г. Озерска – 20 рабочих дней.

9. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы:

Без предварительного финансирования. Оплата осуществляется в безналичном порядке за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, указанный в контракте, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и предъявленного счета-фактуры. Оплата производится в течение 20 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и предъявления счета-фактуры.

10. Критерии оценки поданной документации:

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям и цена которой будет наименьшей, заявке которого присвоен первый номер.

Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена работ, услуг, товаров превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

12.Результаты запроса котировок (протокол) будут размещены на сайте http://adm. ***** не ранее 09.12.2010 г.

13. Срок подписания победителем муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения:

№1 - форма котировочной заявки;

№2 - техническое задание по монтажу и установке витражных оконных блоков;

№3 – проект муниципального контракта;

№4 – эскизный проект витражного оконного блока;

№5 – дефектная ведомость объема на выполнение работ.

Председатель котировочной комиссии

Приложение

Котировочная заявка (котировка цен)

дата: «___» ___________ 2010.

от __________________________________________________________________________________

(наименование, местонахождение (для юридического лица),

_________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица)

_____________________________________________________________________________________

(ИНН/КПП, полные банковские реквизиты

_________________________________________________________________________________________________________________

участника размещения заказов)

Кому: муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

Уважаемые дамы и господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, предлагаем выполнить работы по предмету контракта: изготовлению, монтажу и установке витражных оконных блоков из алюминиевого профиля в игровом зале ДЮСШ, расположенного: Челябинская область, г. Озёрск, проспект Победы, 15-а, на сумму __________подтвержденную в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящей заявки.

№

п/п

Наименование работ

Срок выполнения работ

Максимальная цена контракта с учетом уплаты всех налогов и иных обязательных платежей (руб.)

Предмет контракта: Выполнение работ по изготовлению, монтажу и установке витражных оконных блоков из алюминиевого профиля (сплав марки 6по ГОСТу 4784-97) в игровом зале здания ДЮСШ по проспекту Победы, 15-а.

с момента заключения контракта

до 20.12.2010 года

Настоящей котировочной заявкой мы ____________________________________________________

(Наименование юридического лица, Ф. И.О. для физического лица )

подтверждаем, что:

№п/п

Требуемое значение

Заказчика

Данные участника размещения

Заказа *

1

2

3

1.

Сведения о численности работников за предшествующий календарный год (не должна превышать ста человек включительно).

2.

Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов.

Заполняется только юридическими лицами, индивидуальные предприниматели ставят «-».

3.

Сведения о размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год (в млн. рублей). Выручка не должна превышать предельных значений выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость для малых предприятии, установленных Постановлением Правительства от 01.01.2001г. № 000 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» - для малых предприятий – 400 млн. рублей.

*Столбец 3 – обязателен для заполнения.

В случае, если предложение участника полностью соответствует требованиям Заказчика участник размещения заказа в столбце 3 напротив каждого значения проставляет «+» или «соответствует». Примечание: Строка №2 заполняется только юридическими лицами, индивидуальные предприниматели ставят «-».

Цена выполняемых работ включает в себя затраты на:

транспортировку, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. Стоимость выполнения работ остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Условия оплаты выполняемых работ:

Без предварительного финансирования. Оплата осуществляется в безналичном порядке за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, указанный в контракте, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и предъявленного счета-фактуры. Оплата производится в течение 20 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и предъявления счета-фактуры.

Условия выполнения работ:

1) Обязуемся выполнить работы в полном объеме в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в техническом задании, эскиз витражного оконного блока, дефектной ведомости, (приложения № 2, № 4, № 5) к запросу котировок цен №___________; в соответствии с условиями контракта.

2) Обязуемся выполнить работы в соответствии с требованиями следующих нормативных актов: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются нормативные акты, регламентирующие выполнение работ СНИП, ГОСТ и иной)

Место выполнения работ:

Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский городской округ, проспект Победы 15-а.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки, выполнить работы по изготовлению, монтажу и установке витражных оконных блоков из алюминиевого профиля в игровом зале здания ДЮСШ по указанным ценам в соответствии с условиями и в срок, установленные извещением о проведении запроса котировок №__________ и настоящей котировочной заявкой.

____________________________  __________________________________________________

(подпись, печать)  должность (Ф. И.О.)

Приложение

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДОД «ДЮСШ»

__________

« 30 »ноября 2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению, монтажу и установке витражных оконных блоков из алюминиевого профиля в игровом зале ДЮСШ.

1.Цель: изготовление, монтаж, установка витражных оконных блоков из алюминиевого профиля

(сплав марки 6060, 6063, ГОСТ 4784-97).

2.Место выполнения работ: г. Озерск, Челябинская область, проспект Победы, 15-а.

3.Объем работ:

3.1. ИГРОВОЙ ЗАЛ

Количество окон - 2 единицы.

Размеры:

ширина -5 500 мм.,

высота – 6 000 мм.,

площадь – 33,00 м2.

Типоразмер оконных блоков (витражей) в количестве 2 единиц - индетичен.

Переплеты, стойки из алюминиевого профиля обязаны соответствовать ГОСТ 4784-97,

Марка 6060, 6063.

Цвет профиля белый.

Алюминиевый сплав профиля обязан соответствовать маркеАД 31 Т1) и обладать следующими физическими характеристиками:

Расчетное сопротивление на растяжение, сжатие и изгиб R МПа (кгс/см2) – Модуль упругости Е, МПа (кгс/см2) при температуре от – 400 до + 500 С – 0,7х105 (0,71х106) Коэффициент линейного расширения а, ОС-1 при температуре от – 700 до + 1000 С – 023,х10-4 Плотность, кг/м

Окна: (блоки оконные из алюминиевого профиля) сплав 6063, ГОСТ 478497 (блоки оконные).

С использованием высококачественной фурнитуры, обеспечивающей надежное запирание и герметизацию створок.

СО ст/п 24 мм с ударостойким стеклом по классу А 1, ГОСТ Р 51136 – 98, с трехконтурным уплотнением.

Цвет профиля белый.

Герметизирующие уплотнители: резиновые, свето-озоностойкие, работающие в интервале температур от -55 С до + 70 С, стойкие к воздействию слабокислотной и щелочной сред ГОСТ .

Крепление остекления: прижим из алюминиевого профиля с резиновыми уплотнителями, крепление – самонарезающие винты из нержавеющей стали через термовставку из специального ПВХ.

Оконный профиль должен иметь терморазрыв из специального ПВХ.

Стеклопакет однокамерный с защитной пленкой А 1 (наружная защита).

Оборудовать встроенной форточкой оконный блок с электроприводом для открывания и закрывания форточки. Расположение форточки выполнить согласно эскизному проекту окна – приложение № 4.

Изготовление и монтаж витражных оконных блоков выполнить в пределах в соответствии с ГОСТом «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций».

Наружный откос: заделка стальной оцинкованной жестью

Боковой - высота 6000 мм ширина 90 мм площадь 5,4 м2

Верхний - длина 5500 мм ширина 90 мм площадь 4,95 м2

Водоотливы - из оцинкованной стальной жести - длина 6500мм ширина 250 мм площадь 1,6 м2

Прочие требования:

- точные замеры витражных окон производит исполнитель работ.

- оконный блок в сборе со стеклопакетами должен противостоять ветровым нагрузкам, разнице перепада температур внутреннего и наружного воздуха с исключением коробления, прогиба и других видов деформации.

Все работы производятся с демонтажем старых и установкой новых конструкций,

включая расходы по доставке новых и вывоза демонтированных конструкций.

Установку конструкций производить по ГОСТ с использованием ГОСТ 309

Устройство монтажного шва производить по следующей схеме:

1. Центральный теплоизоляционный слой выполнить монтажной пеной Titan professional или эквивалент.

2. Внутренний пароизоляционный слой выполнить лентой герметик «Вента С-ЛТ (ОМ) или эквивалент

3. Под отливами осуществить устройство наружного слоя водоизоляционного паропроницаемого слоя лентой герметик «Вента С-ЛД (ДМ) или эквивалент.

Зам. директора по АХЧ

Приложение

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №______

на выполнение работ для муниципальных нужд

Челябинская область, город Озерск проспект Победы 15 а. /____/ _____________2010 г.

Муниципальное образовательное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа» , действующей на основании Устава, с одной стороны, именуемой в дальнейшем «Заказчик» и победитель запроса котировок цен на выполнение работ по изготовлению, монтажу и установке оконных блоков из алюминиевого профиля в игровом зале здания ДЮСШ (Протокол котировочной комиссии № ____ от _________2010 г.) ________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет контракта

1.1. «Заказчик» за установленную настоящим контрактом плату поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы согласно контракту по изготовлению, монтажу и установке витражных оконных блоков из алюминиевого профиля в игровом зале ДЮСШ, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Озёрск, проспект Победы, 15-а.

1.2. Все работы «Подрядчик» обязуется выполнять, неукоснительно соблюдая требования СНиП ____________, СНиП ____________, ГОСТ -___________ и других действующих нормативных актов регулирующих порядок производства указанных работ.

1.3. Объем, содержание и стоимость работ определяются ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Срок выполнения работ:

Начало работ: с даты подписания настоящего контракта;

Срок окончания выполнения работ –20.12.2010 г.

1.5. Место выполнения работ:

Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский городской округ, проспект Победы, 15-а.

1.6. Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта установлена на основании Протокола котировочной комиссии №______ от _____________ 2010 г. и включает общую стоимость работ оплачиваемую «Заказчиком» «Подрядчику» за полное выполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему контракту. Цена контракта является фиксированной и может быть пересмотрена только в порядке указанном в пункте 2.5. настоящего контракта, что оформляется дополнительным соглашением между «Сторонами».

2.2. Цена настоящего контракта составляет: ___________________. (______________________ ________ копеек)

2.3. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

2.4. Без предварительного финансирования. Оплата осуществляется в безналичном порядке за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, указанный в контракте, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и предъявленного счета-фактуры. Оплата производится в течение 20 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и предъявления счета-фактуры.

2.5. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению «Сторон» без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3. Обязательства Сторон

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Самостоятельно снять точные размеры оконных проёмов. Выполнить работы по установке оконных блоков из алюминиевого профиля в игровом зале здания ДЮСШ с надлежащим качеством в полном объеме и в сроки в соответствии с условиями котировки, настоящего контракта и приложениями к нему.

3.1.2. Самостоятельно получать, и представлять «Заказчику» необходимые для
выполнения работ по настоящему контракту разрешения и согласования.

3.1.3. Выполнить работы из своих материалов, своими силами и средствами, т. е. собственным иждивением, согласно п.1 ст.704 ГК РФ. Приобретаемые изделия и материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту, в случае, если это необходимо должны иметь технический паспорт, схемы сборки, быть сертифицированы и т. д.

3.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, вывозу строительного мусора, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, восстановления нарушенного благоустройства во время проведения работ, нести ответственность за обеспечение мер по охране труда и пожарной безопасности при производстве работ.

3.1.5.Обеспечить «Заказчику» и его представителю, осуществляющему технический надзор Управления образования, беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

3.1.6. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию «Заказчика» и его представителя по техническому надзору в течение 10 дней.

3.1.7. Сдать «Заказчику» и его представителю, осуществляющему технический надзор, выполненные работы по акту выполненных работ (форма №КС-2) в срок, установленный пунктом 1.4 контракта.

3.1.8. В гарантийный срок, который составляет 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ, устранить выявленные недостатки.

3.1.9.  При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.10. Участвовать в сдаче – приемке выполненных работ.

3.1.11. До предъявления Заказчику результата выполненных работ согласовать акты сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма № КС-3) с организацией, назначенной Заказчиком для осуществления технического надзора за выполнением работ по настоящему контракту.

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1. Своевременно обеспечивать «Подрядчика» всеми необходимыми для исполнения им своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию «Подрядчика».

3.2.2. Совместно с представителем по техническому надзору определяемым заказчиком принять выполненные работы и при отсутствии претензий относительно качества, сроков, объема выполненных работ произвести их оплату в установленный срок.

3.2.3. Совместно с представителем определяемым заказчиком по техническому надзору осуществлять контроль и надзор за процессом выполнения работ, его ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

3.2.4. «Заказчик» и (или) его представитель по техническому надзору в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за процессом выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом «Подрядчику».

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

«Заказчик» в праве потребовать от «Подрядчика» уплаты неустойки или применить к «Подрядчику» штрафные санкции в следующих случаях:

- за нарушение согласованных сроков и (или) объемов выполнения работ, указанных в настоящем контракте и приложениях к нему, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

- если в ходе проведения проверок «Заказчиком» и (или) представителем по техническому надзору будут выявлены недостатки и (или) случаи фактов выполнения «Подрядчиком» работ с отступлением от требований государственных стандартов, СНиП и других нормативных документов, «Заказчик» вправе потребовать исправления указанных недостатков за счет «Подрядчика» в оговоренный срок.

4.2. «Подрядчик» несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб в результате ненадлежащего выполнения работ указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в том числе за не обеспечение мер по безопасности производства работ.

4.3. «Подрядчик» освобождается от уплаты штрафа и (или) пени, если докажет что просрочка или ненадлежащие исполнение указанных обязательств явилось следствием непреодолимой силы или произошло по вине «Заказчика».

4.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.5. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка или ненадлежащие исполнение указанных обязательств явилось следствием непреодолимой силы или произошло по вине «Подрядчика».

5. Порядок приемки и контроль качества выполненных работ

5.1. «Подрядчик» обязан в письменной форме известить «Заказчика» и его представителя по техническому надзору о выполнении работ. После извещения «Заказчика» об окончании работ в срок не позднее пяти рабочих дней «Заказчик» создает уполномоченную комиссию по приемке выполненных работ с участием представителя «Подрядчика». После комиссионной приемке выполненных работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» на согласование акт сдачи выполненных работ Управления образования установленной формы (подписанный представителем «Заказчика» по техническому надзору).

5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта и приложениям к нему, а так же требованиям нормативных актов регулирующих порядок производства работ являющихся предметом контракта, «Заказчик» и (или) его представитель по техническому надзору незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его «Подрядчику». «Подрядчик» обязан в течение 10 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет либо направить «Заказчику» мотивированный отказ.

5.3. «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

5.4. Датой выполнения работ считается дата подписания «Сторонами» акта сдачи – приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

5.5. «Заказчик» оставляет за собой право не принимать и не оплачивать «Подрядчику» результат выполненных работ без надлежащего согласования последним данного результата с представителем заказчика осуществляющего прием работ по настоящему контракту.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных операций, массовых волнений и беспорядков, забастовок или других, независящих от сторон обстоятельств.

«Сторона», для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

6.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы, оформляется 2-х сторонним соглашением.

7. Порядок расторжения контракта

7.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению «Сторон» с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

7.2. «Сторона», решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой «Стороне».

7.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания «Сторонами» соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

7.4. При расторжении контракта по соглашению «Сторон» «Заказчик» обязуется:

- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение пяти рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта сдачи-приемки выполненных работ завизированных представителем «Заказчика» по техническому надзору Управления образования, подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 15 дней на основании указанных документов принять решении об оплате фактически выполненных «Подрядчиком» работ.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий контракт регистрируется «Заказчиком» в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа в течение 3 дней со дня его подписания обеими «Сторонами».

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительным соглашением.

8.3. При выполнении настоящего контракта «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ, Челябинской области, нормативными актами Озерского городского округа.

8.4. Споры по условиям контракта и его исполнения «Стороны» стремятся решить путем переговоров. В случае не достижения согласия спорные вопросы решаются в арбитражном суде г. Челябинска.

8.5. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, каждый имеет одинаковую юридическую силу, три для «Заказчика» один для «Подрядчика».

8.6. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими «Сторонами» и действует до обоюдного надлежащего и полного исполнения принятых на себя обязательств.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

1. Локальный сметный расчет на выполнение работ по установке оконных блоков из алюминиевого профиля в игровом зале здания ДЮСШ, расположенного в Озёрском городском округе Челябинской области, проспект Победы 15-а № ______ от _____________ (представляется «Подрядчиком» на стадии подписания контракта);

2. Ведомость объемов работ, по изготовлению монтажу и установке оконных блоков из алюминиевого профиля в игровом зале здания ДЮСШ, расположенного в Озерском городском округе Челябинской области, проспект Победы 15-а № ______ от _____________ ;

3. Итоговый протокол котировочной комиссии №________ от _________________.

9.Банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

муниципальное образовательное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа»

Юридический адрес: г. Озерск,

Челябинской обл., проспект Победы 15-а

Фактический адрес: г. Озерск,

Челябинской обл., проспект Победы 15-а

Директор

ПОДРЯДЧИК:

Приложение

Эскизный проект

витражного оконного блока

Приложение

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУДОД ДЮСШ

______________________

Дефектная ведомость

на установку витражных оконных блоков в игровом зале

МОУДОД ДЮСШ

№

Наименование работы

Объем

1 единица

всего

1.

Демонтаж витражного оконного блока с отбивкой штукатурки в откосах

43,35 м²

86,70 м²

2.

Снятие полотен стекла с переплетов оконного блока

31 м²

62 м²

3.

Установка витражных оконных блоков из алюминиевого профиля

33 м²

66 м²

4.

Смена наружных оконных сливов и откосов из оцинкованной стали шириной 250мм

6,0 м²

12 м²

Составил:

Зам. директора по АХЧ

ПРОТОКОЛ № 1

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на выполнение работ по изготовлению, монтажу и установке витражных оконных блоков из алюминиевого профиля (сплав марки 6060, по ГОСТу 4784-97) в игровом зале здания ДЮСШ по проспекту Победы 15-а для муниципальных нужд.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«детско-юношеская спортивная школа»

от «29» ноября 2010 г. г. Озерск

Состав котировочной комиссии:

-председатель комиссии: – зам. директора по АХЧ;

-секретарь комиссии – зам. директора по УВР.

Члены комиссии:

- – бухгалтер;

- – методист;

- – тренер – преподаватель.

1.краткое описание закупаемых товаров (работ, услуг)

№ п/п

Наименование,

характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

Количество

поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, ед. изм.

Требования

(к качеству, техническим характеристикам, к безопасности, к функциональным характеристикам, размерам, упаковке, отгрузке, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия товара, работ, услуг)

Максимальная цена контракта, руб.

на выполнение работ по изготовлению, монтажу и установке витражных оконных блоков из алюминиевого профиля в игровом зале здания ДЮСШ.

3 единицы

Размеры:

ширина -5 500 мм.,

высота – 6 000 мм.,

площадь – 33,00 м2.

Типоразмер оконных блоков (витражей) в количестве 3 единиц - индетичен.

Переплеты, стойки из алюминиевого профиля обязаны соответствовать ГОСТ 4784-97,

Марка 6060, 6063.

Цвет профиля белый.

Алюминиевый сплав профиля обязан соответствовать маркеАД 31 Т1) и обладать следующими физическими характеристиками:

1.Расчетное сопротивление на растяжение, сжатие и изгиб R МПа (кгс/см2) –

2.Модуль упругости Е, МПа (кгс/см2) при температуре от – 400 до + 500 С – 0,7х105 (0,71х106)

3.Коэффициент линейного расширения а, ОС-1 при температуре от – 700 до + 1000 С – 023,х10-4

4.Плотность, кг/м

Окна: (блоки оконные из алюминиевого профиля) сплав 6063, ГОСТ 478497 (блоки оконные).

С использованием высококачественной фурнитуры, обеспечивающей надежное запирание и герметизацию створок.

СО ст/п 24 мм с ударостойким стеклом по классу А 1, ГОСТ Р 51136 – 98, с трехконтурным уплотнением.

Цвет профиля белый.

Герметизирующие уплотнители: резиновые, свето-озоностойкие, работающие в интервале температур от -55 С до + 70 С, стойкие к воздействию слабокислотной и щелочной сред ГОСТ .

Крепление остекления: прижим из алюминиевого профиля с резиновыми уплотнителями, крепление – самонарезающие винты из нержавеющей стали через термовставку из специального ПВХ.

Оконный профиль должен иметь терморазрыв из специального ПВХ.

Стеклопакет однокамерный с защитной пленкой А 1 (наружная защита).

Оборудовать встроенной форточкой оконный блок с электроприводом для открывания и закрывания форточки. Расположение форточки выполнить согласно эскизному проекту окна – приложение № 4.

Изготовление и монтаж витражных оконных блоков выполнить в пределах в соответствии с ГОСТом «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций».

Наружный откос:

Боковой - высота 6000 мм ширина 90 мм площадь 5,4 м2

Верхний - длина 5500 мм ширина 90 мм площадь 4,95 м2

Водоотливы - из оцинкованной стальной жести - длина 6500мм ширина 250 мм площадь 1,6 м 2

Окраска наружных откосов фасадной краской под цвет стен.

Прочие требования:

- точные замеры витражных окон производит исполнитель работ.

- оконный блок в сборе со стеклопакетами должен противостоять ветровым нагрузкам, разнице перепада температур внутреннего и наружного воздуха с исключением коробления, прогиба и других видов деформации.

Все работы производятся с демонтажем старых и установкой новых конструкций,

включая расходы по доставке новых и вывоза демонтированных конструкций.

Установку конструкций производить по ГОСТ с использованием ГОСТ 309

Устройство монтажного шва производить по следующей схеме:

1. Наружный слой выполнить паропроницаемым штукатурным раствором с устройством фаски под герметик.

2. Центральный теплоизоляционный слой выполнить монтажной пеной Titan professional или эквивалент.

3. Внутренний пароизоляционный слой выполнить лентой герметик «Вента С-ЛТ (ОМ) или эквивалент

4. Под отливами осуществить устройство наружного слоя водоизоляционного паропроницаемого слоя лентой герметик «Вента С-ЛД (ДМ) или эквивалент.

5тыс. руб.

00 коп.

Место: МОУ ДОД «ДЮСШ» Челябинская область г. Озерск проспект Победы 15 –а, телефоны (351-30)

2-01-72, 2-04-17 ИНН/ КПП / ; Duscha 1@ *****

Срок: начало работ – с даты подписания муниципального контракта, окончание работ – 20.г.

Срок и условия оплаты: без предварительного финансирования. Оплата осуществляется в безналичном порядке за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, указанный в контракте, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и предъявленного счета-фактуры. Оплата производится в течение 20 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и предъявления счета-фактуры.

Гарантийный срок/срок гарантийного обслуживания:2 года

О процедуре закупки

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона № 94 – ФЗ от 01.01.2001 г., « О размещениях заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Заказчик решил разместить заказ на Выполнение работ по изготовлению, монтажу и установке витражных оконных блоков из алюминиевого профиля (сплав марки 6060, 6063 по ГОСТу 4784-97) в игровом зале здания ДЮСШ по проспекту Победы, 15-а для нужд муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» на сумму не более 500.000 тысяч рублей 00 коп. путем запроса котировок цен.

Наименование поставщиков к которым направлен котировочный запрос:

котировочный запрос был размещен на официальном сайте http://adm. *****

«18» ноября 2010 года Регистрационный № 000, время 12:20 – местное.

сведение о поставщиках предоставивших, заявки:

Заявок не поступало

Решили:

В соответствии с п. 7 ст. 46 Федерального закона 3 от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в связи с тем, что не подано ни одной котировочной заявки, котировочной комиссией было принято решение признать запрос котировок на выполнение работ по изготовлению, монтажу и установке витражных оконных блоков из алюминиевого профиля (сплав марки 6060, по ГОСТу 4784-97) в игровом зале здания ДЮСШ по проспекту Победы 15-а для муниципальных нужд.

несостоявшимся и рекомендовать Заказчику ПОВТОРНО разместить заказ, путем запроса котировок, с правом изменить условия исполнения контракта.

Председатель комиссии: ________________

________________

Члены комиссии: ________________

________________

________________