Управление Федерального казначейства по Ростовской области (стр. 3 )

1. Преамбула

Техническая часть документации об аукциона в электронной форме «Выполнение работ по текущему ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская, » содержит требования, предъявляемые Заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, указания на товарные знаки, к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий качества, требования к результатам работ.

2. Структура технической части документации

-	Общие положения.
-	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).
-	Описание объекта закупки.
-	Требования к качеству и техническим характеристикам работ.
-	Указание на товарные знаки.
-	Требования к результатам работ
-	Требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий качества.

3. Общие положения

3.1. Управление Федерального казначейства по Ростовской области желает определить Подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская, (далее – объект).

3.2. Описание, количественные и качественные характеристики работ текущему ремонту объекта (далее – работы) приведены в сметной документации (Приложение № 1 к настоящей Технической части), технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ, указаны в Приложении № 2 к настоящей Технической части.

3.3. Ознакомление с объектом может быть произведено по адресу местонахождения объекта в рабочее время и дни Заказчика, указанные в п.5.2. настоящего Технического требования.

4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет

(Четыреста две тысячи девятьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп.

4.2. Порядок формирования цены контракта (цены лота): цена контракта включает общую стоимость работ и используемых при этом материалов, с учетом расходов на перевозку, погрузку, разгрузку, складирование и хранение материалов, конструкций, комплектующих изделий, оборудования, необходимых для выполнения работ, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, страхование, командировочные и транспортные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения работ, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящей документации и условиями, указанными в проекте государственного контракта (Раздел IV настоящей документации).

Описание объекта закупки

5. Место, условия и сроки завершения работ (сроки выполнения работ)

5.1. Место выполнения работ

Выполнение работ производится Подрядчиком в административном здании Управления Федерального казначейства по Ростовской области, расположенном по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская, .

5.2. Условия выполнения работ

5.2.1. Работы должны выполняться в рабочие дни Заказчика (понедельник, вторник, среда, четверг) с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30 до 16-15 (время московское), кроме выходных и официально объявленных праздничными дней.

5.2.2. Работы в другие дни и время могут производиться по предварительному согласованию Подрядчика с Заказчиком.

5.3. Сроки завершения работ (сроки выполнения работ)

Работы должны быть выполнены в полном объеме до 01.07.2014 с правом досрочного выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работам в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения государственного контракта.

5.4. Требования к качеству и техническим характеристикам работ

5.4.1. Работы должны производиться в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к настоящей Технической части), строительными нормами и правилами (далее – СНиП), указаниями надзорных органов, с уровнем качества, определенным действующим законодательством в данной сфере работ.

5.4.2. Все используемые при проведении работ материалы должны быть новыми, экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов материалов и иметь необходимые сертификаты соответствия и пожарной безопасности (в случае, если используемые материалы подлежат обязательной сертификации).

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон ) здание Управления Федерального казначейства по Ростовской области, расположенное по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская, , относится к классу (подклассу) функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.3. Используемые в ходе выполнения работ материалы должны соответствовать требованиям Федерального закона , а так же другим нормативным документам в сфере пожарной безопасности, действующим на территории Российской Федерации.

В ходе выполнения работ возможно использование материалов, свойства пожарной опасности которых ниже свойств пожарной опасности материалов, указанных в сметной документации (Приложение № 1 к настоящей Технической части).

5.4.3. Требования к техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ, указаны в Приложении № 2 к настоящей Технической части.

5.4.4. Организация и порядок выполнения работ должны учитывать специфику деятельности Заказчика и создавать минимум неудобств сотрудникам Заказчика.

5.4.5. При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования безопасности на объекте, на котором производятся работы.

5.4.6. Подрядчик должен при проведении работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдению санитарно-гигиенического режима, экологических и санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и порядком, установленным Заказчиком, а также требований пропускного режима и режима работы Заказчика.

5.4.7. Все специализированные виды работ должны осуществляться специально обученным для этого персоналом.

5.4.8. Подрядчик обязан при проведении работ обеспечить сохранность имущества и помещений Заказчика.

5.4.9. Подрядчик должен произвести доставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, конструкций, комплектующих изделий, оборудования, необходимых для выполнения работ, без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

5.4.10. Подрядчик должен произвести демонтаж, отключение, перенос, повторный монтаж и запуск в эксплуатацию существующих систем (элементов систем) инженерного обеспечения, в случае возникновения потребности Подрядчика в них при проведении работ, без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Подрядчик должен осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим, без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Отключение систем инженерного обеспечения, сетей или отдельных их участков может производиться Подрядчиком только по предварительному согласованию с Заказчиком.

5.4.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения работ Подрядчиком должны быть переданы Заказчику все необходимые документы по текущему ремонту объекта в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных документов, в том числе: акты скрытых работ (при их наличии), сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы (в случае если используемые материалы подлежат сертификации).

Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения работ в полном объеме должны быть представлены Заказчику Акт(ы) КС-2, Справка(и) КС-3 и Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

6. Указание на товарные знаки.

6.1. Если в настоящей документации, в Технической части, в том числе в сметной документации (Приложение № 1 к настоящей Технической части), имеются указания на товарные знаки, все вышеперечисленные указания рассматриваются участниками размещения заказа в соответствии с п. 2.2.2 Раздела I настоящей документации.

6.2. Замена используемых материалов на эквивалент не должна отражаться на ухудшении функциональности и качества работ.

6.3. В случае, если Подрядчиком будет использоваться эквивалент материалов, указанных в сметной документации (Приложение № 1 к настоящей Технической части), то основные параметры и показатели качественных и функциональных характеристик, потребительских свойств материалов, предлагаемых Подрядчиком в качестве эквивалента, должны соответствовать основным параметрам и показателям качественных и функциональных характеристик, потребительских свойств материалов, используемых в единичных расценках на работы, указанных в Приложении № 1 к настоящей Технической части, согласно техническим характеристикам материалов, указанным в Приложении № 2 к настоящей Технической части.

7. Требования к результатам работ

7.1. Выполненные работы должны соответствовать требованиям Заказчика по перечню работ и материалов, указанных в сметной документации (Приложение № 1 к настоящей Технической части).

Работы должны производиться в соответствии со СНиП.

7.2. Заказчиком может осуществляться Технический надзор путем привлечения специализированных организаций в соответствии с действующим законодательством.

7.3. В случае обнаружения в ходе контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий, указанных в настоящей Технической части и проекте государственного контракта (Раздел IV настоящей документации), дефектов, недоделок, несоответствия выполненных работ условиям СНиП и сметной документации (Приложение № 1 к настоящей Технической части) Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обнаружения уведомить об этом Подрядчика, указав выявленные недостатки.

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика должен устранить выявленные Заказчиком недостатки без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

7.4. Подрядчик должен после окончания выполнения работ в полном объеме очистить территорию объекта Заказчика от мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, и принадлежащего Подрядчику оборудования и материалов, до даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и Акта(ов) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) (далее – Акт КС-2), Справки(ок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) (далее – Справка КС-3) и Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.5. После завершения работ в полном объеме Подрядчик должен в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания работ письменно уведомить Заказчика о готовности объекта к сдаче.

8. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

8.1. Гарантия должна быть безусловной, т. е. без требований заключения договора на гарантийное (и(или) сервисное) обслуживание.

8.2. Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных материалов должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

8.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ и материалов не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, Заказчик должен письменно уведомить о них Подрядчика.

Подрядчик обязан в пределах гарантийного срока обеспечить устранение недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

8.5. Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.6. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая Заказчик и Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе 4 (четырех) человек, по 2 (два) представителя от каждой стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При не достижении согласия, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента формирования комиссии, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Приложения к настоящей Технической части

9.1. К настоящей Технической части прилагаются:

9.1.1. Приложение – Сметная документация.

9.1.2. Приложение № 2 – Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ, необходимые для определения их эквивалентности.

9.2. Приложения к настоящей Технической части составляют ее неотъемлемую часть.

Приложение

к Технической части

документации об аукционе

в электронной форме № ЭА-13/14

Сметная документация на выполнение работ по текущему ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская,

Приложение

к Технической части

документации об аукционе

в электронной форме № ЭА-12/14

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по текущему ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская,

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ: 402 978 руб.

Средства на оплату труда: 6 850 руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с пересчетом в текущие цены на IV квартал 2013 г. согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.01.2001 /10

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
всего	эксплуата- ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата- ция машин
оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонтные работы
1	ТЕР6 Пост. Адм. Ростов. обл. от 25.10.10 № 000	Разборка стен из МДФ (лестничная клетка, коридор) (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	1.52	682,82 568,57	114,25 7,19	1038	864	174 11	70.28	106.8256
2	ТЕРр61-26-1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Выравнивание стен после демонтажа МДФ (100 м2 перетертой поверхности)	1.52	258,97 242,52	3,09 1,16	394	369	5 2	28.07	42.6664
3	ТЕР4 Пост. Адм. Ростов. обл. от 25.10.10 № 000	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1.55	751,62 281,62	1,48 0,15	1165	437	2	31.786	49.2683
4	ТСЦ	Обои обыкновенного качества (100 м2)	-1.752	398.94		-699
5	ТСЦ	Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная (м2)	175.2	31.48		5515
6	ТЕР5 Пост. Адм. Ростов. обл. от 25.10.10 № 000	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1.55	1699,48 262,12	11,25 0,15	2634	406	17	29.2215	45.2933
7	ТЕРр63-5-1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Снятие обоев простых и улучшенных (коридор) (100 м2 очищаемой поверхности)	0.46	81,12 81,12		37	37		10.4	4.784
8	ТЕР4 Пост. Адм. Ростов. обл. от 25.10.10 № 000	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.46	751,62 281,62	1,48 0,15	346	130	1	31.786	14.6216
9	ТСЦ	Обои обыкновенного качества (100 м2)	-0.5198	398.94		-207
10	ТСЦ	Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная (м2)	51.98	31.48		1636
11	ТЕР5 Пост. Адм. Ростов. обл. от 25.10.10 № 000	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.46	1699,48 262,12	11,25 0,15	782	121	5	29.2215	13.4419
12	ТЕРр53-15-5 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Выравнивание заложенного дверного проема (100 м2 отремонтированной поверхности стен) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.06	4119,04 3813,04	306	247	229	18	458.85	27.531
13	ТЕР4 Пост. Адм. Ростов. обл. от 25.10.10 № 000	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности в кабинетах (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	751,62 281,62	1,48 0,15	752	282	1	31.786	31.786
14	ТСЦ	Обои обыкновенного качества (100 м2)	-1.13	398.94		-451
15	ТСЦ	Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная (м2)	113	31.48		3557
16	ТЕР5 Пост. Адм. Ростов. обл. от 25.10.10 № 000	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	1699,48 262,12	11,25 0,15	1699	262	11	29.2215	29.2215
17	ТЕР3 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных запасного выхода (100 м2)	0.042	1079,56 840,63	238,93 89,78	45	35	10 4	103.91	4.3642
18	ФЕР1 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 № 000	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (1 м2 проема) (ЭМ=0,96 к расх.; ЗПМ=0,96; МАТ=0,938 к расх.; ТЗМ=0,96; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4.2	93,44 24,3	12.24	392	102	51	2.3805	9.9981
19	ФССЦ И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 № 000	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (шт.) (МАТ=0,938 к расх.)	1	2476.75		2477
20	ФССЦ И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 № 000	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (шт.) (МАТ=0,938 к расх.)	1	2721.03		2721
21	ТЕРр61-7-1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0.05	5196,63 3436,05	35,81 13,46	260	172	2 1	383.06	19.153
22	ТЕРр56-3-2 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях (100 м2)	0.02	761,66 761,66		15	15		94.97	1.8994
23	ТЕР1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) (МАТ=0,938 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.045	4290,03 207,86	17,85 0,58	193	9	1	24.3685	1.0966
24	ТСЦ	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм (м)	4.5	266.22		1198
25	ТЕР2 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен цоколя (100 м2)	0.15	178 178		27	27		22.82	3.423
26	ТЕР1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.15	5844,57 1371,88	63,04 20,7	877	206	9 3	149.4425	22.4164
27	ТЕРр53-21-6 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Заделка стыков шифера под коньковой доской (100 м восстановленной герметизации стыков)	0.63	3359,39 286,55	3072,84 126,75	2116	181	1935 80	29.36	18.4968
28	ФССЦ Пр. Минрегион от 28.07.09 № 000	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (шт.) (МАТ=0,938 к расх.)	7	68.29		478
29	ТЕРр53-15-1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен)	0.005	10483,65 3304,47	108,6 10,58	52	17	1	397.65	1.9883
30	ТЕР1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Демонтаж панелей из МДФ (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	0.49	722,97 711,09	11.88	354	348	6	78.4	38.416
31	ФЕР2 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 000	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т. д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.49	279,99 38,95	28,75 0,15	137	19	14	4.2435	2.0793
32	ТЕР3 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.49	4721,65 844,87	26.74	2314	414	13	93.15	45.6435
33	ТСЦ	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (м2)	-54.88	13.64		-749
34	ТСЦ	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм (м2)	54.88	20.31		1115
35	ТЕР4 Пост. Адм. Ростов. обл. от 25.10.10 № 000	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности в кабинетах (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.49	751,62 281,62	1,48 0,15	368	138	1	31.786	15.5751
36	ТСЦ	Обои обыкновенного качества (100 м2)	-0.5537	398.94		-221
37	ТСЦ	Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная (м2)	55.37	31.48		1743
38	ТЕРр57-3-1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса)	0.6	29,41 29,41		18	18		3.77	2.262
39	ТЕР4 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Устройство покрытий из плит древесностружечных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.577	4017,27 475,34	113,21 8,41	2318	274	65 5	55.016	31.7442
40	ТСЦ	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм (100 м2)	-0.5926	3301.08		-1956
41	ТСЦ	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм (м2)	59.26	38.09		2257
42	ТЕР1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат> (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.577	5968,43 405,19	67,85 5,08	3444	234	39 3	48.76	28.1345
43	ТСЦ	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2)	-58.85	50.69		-2983
44	ФССЦ И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 № 000	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) (МАТ=0,938)	58.85	122.91		7233
45	ТЕР1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.6	515,37 100,9	3.26	309	61	2	10.3385	6.2031
46	ТЕРр57-2-1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина (100 м2 покрытия)	0.402	92,85 88,84	4,01 1,51	37	36	1 1	11.39	4.5788
47	ТЕРр57-3-1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса)	0.43	29,41 29,41		13	13		3.77	1.6211
48	ТЕР1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат> (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.402	5968,43 405,19	67,85 5,08	2399	163	27 2	48.76	19.6015
49	ТСЦ	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2)	-41	50.69		-2078
50	ФССЦ И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 № 000	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) (МАТ=0,938)	41	122.91		5039
51	ТЕР1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.43	515,37 100,9	3.26	222	43	1	10.3385	4.4456
52	ТЕР6 Пост. Адм. Ростов. обл. от 25.10.10 № 000	Разборка панелей из МДФ (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	0.022	682,82 568,57	114,25 7,19	15	13	2	70.28	1.5462
53	ТЕР1 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Установка радиаторных решеток (100 шт. изделий) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0.03	2552,65 693,11	335,21 25,09	77	21	10 1	86.4225	2.5927
54	ФССЦ И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,6 м (м2) (МАТ=0,938 к расх.)	2.2	290		638
55	ТЕРр65-6-19 Пост. Правит. Рост. обл. от 06.09.12 № 000 (ранее от 25.10.10 № 000)	Смена раковин (100 приборов)	0.01	12708,3 1735,09	82,47 8,12	127	17	1	191.3	1.913
56	ТСЦ	Раковины стальные эмалированные (компл.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	-1	99.56		-100
57	ТСЦ	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д (шт.)	1	161.2		161
58	ФССЦпг1 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 № 000	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) (ЭМ=0,91 к расх.; ЗПМ=0,91; ТЗМ=0,91)	3.52	42,98 42,98		151	151
59	ФССЦпг5 Пр. Минрегион от 20.07.11 № 000	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) (ЭМ=0,98 к расх.; ЗПМ=0,98; ТЗМ=0,98)	3.52	6.56	6.56	23		23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	51721	5864	2448 113		654.632
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 23-24, 30, 32, 52-54, 2, 21, 3-6, 8-11, 13-16, 26, 31, 35-37, 7, 27, 29, 12, 28, 17, 25, 18-20, 22, 38, 46-47, 39-40, 42, 45, 48, 51, 55))	52941	6720	2812 130		752.8268
Накладные расходы	6503
Сметная прибыль	3609
Итого по разделу 1 Ремонтные работы	63053				752.8268
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	51721	5864	2448 113		654.632
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 23-24, 30, 32, 52-54, 2, 21, 3-6, 8-11, 13-16, 26, 31, 35-37, 7, 27, 29, 12, 28, 17, 25, 18-20, 22, 38, 46-47, 39-40, 42, 45, 48, 51, 55))	52941	6720	2812 130		752.8268
Накладные расходы	6503
Сметная прибыль	3609
Итого	63053				752.8268
Непредвиденные затраты 2%	1261
Итого с непредвиденными	64314
Текущие цены на 4 квартал 2013 г. 64 314 * 5,31	341507
НДС 18%	61471
ВСЕГО по смете	402978				752.8268

Приложение