Управление Федерального казначейства по Ростовской области (стр. 1 )

Приложение УТВЕРЖДЕНО приказом Управления Федерального казначейства по Ростовской области от ____________________ № ______

Управление Федерального казначейства

по Ростовской области

документация

об аукционе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Аукцион в электронной форме №ЭА - 13/14

«Выполнение работ по текущему ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская, »

г. Ростов-на-Дону

2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
	ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	4
РАЗДЕЛ I	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	5
1.	Общие сведения	5
1.1.	Основные термины и понятия, используемые в документации об аукционе в электронной форме	5
1.2.	Законодательное регулирование и порядок взаимодействия с оператором электронной площадки	6
1.3.	Государственный заказчик	7
1.4.	Предмет аукциона. Место, условия и сроки выполнения работ	7
1.5.	Источник финансирования. Форма, сроки и порядок оплаты	7
1.6.	Порядок формирования цены контракта (цены лота)	7
1.7.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	7
1.8.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками	8
1.9.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации	8
1.10.	Требования к участникам закупки	8
1.11.	Национальный режим	10
1.12.	Преимущества (преференции), предоставляемые участникам закупки	10
2.	Документация	10
2.1.	Порядок предоставления документации, разъяснение положений документации и внесение в нее изменений	10
2.2.	Требования документации	11
2.3.	Отказ от проведения аукциона	12
3.	Порядок подачи заявок на участие в аукционе	12
3.1.	Требование к содержанию и составу заявки на участие в аукционе	12
3.2.	Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе	13
3.3.	Обеспечение заявки на участие в аукционе	14
3.4.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	14
4.	Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе	14
5.	Порядок проведения аукциона	15
6.	Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе	15
7.	Заключение государственного контракта	15
7.1.	Порядок заключения государственного контракта	15
7.2.	Условия исполнения и расторжения государственного контракта	15
7.3.	Изменение цены государственного контракта	16
7.4.	Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту	16
РАЗДЕЛ II	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА	19
РАЗДЕЛ III	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	27
РАЗДЕЛ IV	ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	56
РАЗДЕЛ V	ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА)	69

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Настоящим приглашаем к участию в аукционе в электронной форме, информация о котором указана в Информационной карте аукциона.

Заинтересованные лица могут получить полный комплект настоящей документации в электронной форме бесплатно с официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и (или) с сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион в электронной форме (далее – электронная площадка). Адреса официального сайта и электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указаны в Информационной карте аукциона.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Общие сведения

1.1. Основные термины и понятия, используемые в документации об аукционе в электронной форме

Государственный контракт – договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, государственным заказчиком (далее - Заказчик) для обеспечения государственных нужд.

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся аукционы в электронной форме.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Аукцион в электронной форме – аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Документация об аукционе в электронной форме – разработанная и утвержденная Заказчиком документация, содержащая в том числе установленные Заказчиком требования к участникам закупки, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

Участник аукциона в электронной форме – участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме (далее - заявка на участие в аукционе) с соответствующим порядковым номером и допущенный решением аукционной комиссии (далее - комиссия) к участию в аукционе в электронной форме (далее - аукцион), в случае рассмотрения комиссией первой части заявки на участие в аукционе и признания такой заявки соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее - документация).

Победитель аукциона в электронной форме – участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем.

В случае проведения аукциона на продажу права заключить государственный контракт победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Реестр недобросовестных поставщиков – реестр, ведение которого осуществляет уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти, и в который включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 01.01.2001 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт)

1.2. Законодательное регулирование и порядок взаимодействия с оператором электронной площадки

1.2.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), Федерального закона от 01.01.2001 «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок, Постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок.

1.2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется нормативными документами Заказчика, а также настоящей документацией.

1.2.3. Взаимодействие с оператором электронной площадки регулируется Законом и регламентом работы электронной площадки. Регламент работы электронной площадки определяет процедуру проведения аукциона на электронной площадке, устанавливает порядок взаимодействия с оператором электронной площадки, а также регулирует отношения, возникающие в процессе совершения действий на электронной площадке.

1.3. Государственный заказчик

1.3.1. Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет которого указан в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями, приведенными в Законе, регламенте работы электронной площадки и настоящей документации.

1.4. Предмет аукциона. Место, условия и срок завершения работ (срок выполнения работ)

1.4.1. Предметом аукциона является осуществление закупки на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона.

1.4.2. Место и условия выполнения работ указаны в Информационной карте аукциона и в Разделе III «Техническая часть» настоящей документации (далее – Техническая часть).

1.4.3. Работы по предмету государственного контракта должны быть выполнены в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона и Технической части.

1.5. Источник финансирования. Форма, сроки и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение работ будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ по предмету настоящего аукциона указаны в Информационной карте аукциона.

1.6. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

1.6.1. Порядок формирования цены государственного контракта указан в Информационной карте аукциона.

1.7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

1.7.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона и не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона.

1.8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

1.8.1. Цена контракта, предлагаемая участником аукциона, должна быть выражена в валюте, указанной в Информационной карте аукциона.

1.9. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

1.9.1. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате работ по государственному контракту, указан в Информационной карте аукциона.

1.10. Требования к участникам закупки

1.10.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.10.2. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки на выполнение работ по предмету настоящего аукциона, как непосредственно, так и через своих представителей.

1.10.3. Полномочия представителей участников закупки должны быть подтверждены доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.10.4. При осуществлении закупки путем проведения настоящего аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом закупки, если указано в Информационной карте аукциона;

2) правомочность участника закупки заключать контракт;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;