Управление Федерального казначейства по Ростовской области (стр. 4 )

к Технической части

документации об аукционе

в электронной форме № ЭА-13/14

Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ необходимые для определения их эквивалентности

Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ необходимые для определения их эквивалентности

№ по смете (Приложение к Технической части)	Наименование материалов, используемых при выполнении работ	Показатели, значения которые не могут изменяться	Максимальное и (или) минимальное значение показателей
п. п. 3,5,8,10,13,15, 35,37 локального сметного расчета	Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная (или эквивалент)	1. Ширина рулона – 1,0м. 2. Длина рулона – 25,0 м.	1. Плотность – не менее 180 г/м2
п. п. 6,11,16 локального сметного расчета	Краска водоэмульсионная ВЭАК-11-80 (или эквивалент)	1. Морозостойкая 2. Цвет – светлых тонов	1. Время полного высыхания – не менее 1 ч. не более 24ч.
п. п. 18,19 локального сметного расчета	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30	1. Материал – сталь 2. В комплекте: с замок и доводчик 3.Цвет – серый 4. Размер – 2100мм х 900 мм.	1. Предел огнестойкости - не менее 30 мин.
п. п. 18,20 локального сметного расчета	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30	1. Материал – сталь 2. В комплекте с замком и доводчиком 3.Цвет – серый 4. Размер –2100мм х 1000 мм.	1. Предел огнестойкости - не менее 30 мин.
п. п. 23,24 локального сметного расчета	Доски подоконные ПВХ	1. Конструкция позволяет выдерживать все виды нагрузок (давление, прогиб, удар) 2. Цвет – белый 3. Ширина – 450 мм	1. Толщина доски – не менее 20 мм 2. Толщина носика – не менее 40 мм
п. п. 27,28 локального сметного расчета	Пена монтажная для герметизации стыков		1. Прочность при растяжении и сжатии – не менее 3 Н/см2; 2. Время высыхания поверхности – не менее 7 мин 3. Время затвердевания – не более 24 ч 4. Теплопроводность – не более 0,03 Вт/мК.
п. 31 локального сметного расчета	Грунтовка акриловая Нортекс - Грунт (или эквивалент)	1. Для обработки внутренних и наружных поверхностей 2. Обладает антигрибковыми свойствами.	1. Плотность – не менее 1 г/м3 не более 1,02 г/м3 при температуре 20 °С; 2. Минимальная температура работ и основания – не выше +5 °С 3. Время высыхания до отлипа не более 1 часа.
п. п. 32,34 локального сметного расчета	Листы гипсокартонные ГКЛВ	1. Водостойкие	1. Длина листа – не менее 2500 мм; 2. Ширина листа – не менее 1200 мм; 3. Воспламеняемость – не хуже В2; 4. Горючесть – не хуже Г1; 5. Дымообразующая способность – не хуже Д2; 6. Токсичность – не хуже Т2; 7. Распространение пламени – не хуже РП1. 8. Толщина листа – не менее 12,5 мм
п. п. 39,41 локального сметного расчета	Фанера марки ФК, сорт ВВС (или эквивалент)	1. Водостойкая, для внутреннего использования 2. Длина – 1525 мм 3. Ширина – 1525 мм 4. Толщина – 10 мм	1. Звукоизоляция – не менее 6,5 Дб, не более 30 Дб;
п. п. 42,44,48,50 локального сметного расчета	Линолеум коммерческий гомогенный «TARKETT iQ MELODIA» (или эквивалент)	1. Применяется для устройства полов в помещениях жилых, общественных и производственных зданий 2. Повышенная износостойкость 3. Рисунок на всю толщину покрытия 4. Устойчивость к воздействию влаги: устойчиво 5. Устойчивость к механическим воздействиям	1 Ширина рулона - не менее 2м 2. Горючесть - не хуже Г1 3. Воспламеняемость - не хуже В2 4. Дымообразующая способность - не хуже Д2 5. Токсичность - не хуже Т2 6. Распространение пламени - не хуже РП1 7. Класс износостойкости не ниже 34 8. Толщина покрытия общая – не менее 2,0 мм
п. п. 45,51 локального сметного расчета	Плинтус поливинилхлоридный	1. Материал – ПВХ	1. Длина – не менее 2,0 м 2. Размер – не менее 20х45мм не более 25х55мм
п. п. 53,54 локального сметного расчета	Решетка радиаторная ПВХ	1. Материал – ПВХ 2. Размер – 0,6м х 0,6 м 3. Цвет – светлые тона 4. Влагостойкая 5. Термостойкая
п. 55,57 локального сметного расчета	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д	1. Покрытие – эмаль 2. Выпускное отверстие 3.Термически стойкое, стойкое к истиранию и воздействию красящих веществ

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_________

на выполнение работ по текущему ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская,

г. Ростов-на-Дону «__» __________20__г.

Управление Федерального казначейства по Ростовской области, выступающее от имени Российской Федерации, в лице ________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _________________________, в лице ________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые стороны, на основании _________________________________ заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов и оборудования в соответствии с условиями настоящего контракта работы по текущему ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская, (далее – объект), согласно утвержденной Заказчиком сметной документации, а Заказчик принять и оплатить указанные работы.

Копия сметной документации передается Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в соответствии с п. 1.1. настоящего контракта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

Организация и порядок выполнения работ должны учитывать специфику деятельности Заказчика и создавать минимум неудобств сотрудникам Заказчика.

2.1.2. Производить выполнение работ в рабочие дни Заказчика (понедельник, вторник, среда, четверг) с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30 до 16-15 (время московское), кроме выходных и официально объявленных праздничными дней.

Работы в другие дни и время могут производиться по предварительному согласованию Подрядчика с Заказчиком.

2.1.3. Произвести доставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, конструкций, комплектующих изделий, оборудования, необходимых для выполнения работ без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

2.1.4. Обеспечить производство работ в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами (далее – СНиП), указаниями надзорных органов, с уровнем качества, определенным действующим законодательством в данной сфере работ.

2.1.5. Обеспечить при проведении работ использование новых, экологически безопасных, качественных материалов, соответствующих требованиям ГОСТ для данных видов материалов и имеющих необходимые сертификаты соответствия и пожарной безопасности (в случае, если используемые материалы подлежат обязательной сертификации).

2.1.6. Использовать в ходе выполнения работ материалы, соответствующие требованиям Федерального закона от 01.01.2001 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон ), а так же другим нормативным документам в сфере пожарной безопасности, действующим на территории Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом объект относится к классу (подклассу) функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.3.

2.1.7. Использовать в ходе выполнения работ материалы, свойства пожарной опасности которых соответствуют (или ниже) свойствам пожарной опасности материалов, указанных в сметной документации, переданной Заказчиком Подрядчику в соответствии с п. 1.1. настоящего контракта.

2.1.8. В случае возникновения потребности Подрядчика произвести демонтаж, отключение, перенос, повторный монтаж и запуск в эксплуатацию существующих систем (элементов систем) инженерного обеспечения без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим, без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

2.1.9. Производить отключение систем инженерного обеспечения, сетей или отдельных их участков только по предварительному согласованию с Заказчиком.

2.1.10. При проведении работ соблюдать требования безопасности на объекте, на котором производятся работы, а также обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдению санитарно-гигиенического режима, экологических и санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и порядком, установленным Заказчиком, а также требований пропускного режима и режима работы Заказчика.

2.1.11. Осуществлять все специализированные виды работ специально обученным для этого персоналом.

2.1.12.  Обеспечить при проведении работ сохранность имущества и помещений Заказчика.

2.1.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения работ в полном объеме представить Заказчику Акт(ы) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) (далее – Акт КС-2), Справку(и) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) (далее – Справка КС-3) и Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение к настоящему контракту), подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

После завершения работ в полном объеме Подрядчик должен в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания работ письменно уведомить Заказчика о готовности объекта к сдаче.

2.1.14. После окончания выполнения работ в полном объеме по настоящему контракту очистить территорию объекта Заказчика от мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, и принадлежащего Подрядчику оборудования и материалов, до даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и Акта(ов) КС-2, Справки(ок) КС-3 и Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение к настоящему контракту).

2.1.15. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения работ передать Заказчику все необходимые документы по текущему ремонту объекта в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных документов, в том числе: акты скрытых работ (при их наличии), сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы (в случае, если используемые материалы подлежат сертификации).

2.1.16. В случае предоставления обеспечения исполнения настоящего контракта в виде безотзывной банковской гарантии предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего контракта оригинал банковской гарантии.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Получить оплату за выполненные работы согласно пункту 5.5 настоящего контракта.

2.2.2. Определять количество представителей (специалистов), необходимых для выполнения работ, а также график их работы.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Рассмотреть Акт(ы) КС-2, Справку(и) КС-3 и Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения, при отсутствии замечаний направить Подрядчику 1 (один) экземпляр подписанных Акта(ов) КС-2, Справки(ок) КС-3 и Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3.2. Осуществить приемку выполненных работ на основании Акта(ов) КС-2, Справки(ок) КС-3, Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3.3. Своевременно и в полном объеме произвести оплату за выполненные Подрядчиком работы, в рамках настоящего контракта, в соответствии с порядком и формой расчетов по настоящему контракту.

2.3.4. Обеспечить доступ представителей Подрядчика на объект на время выполнения работ.

2.3.5. Осуществить возврат обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Заказчиком документа, указанного в пункте 6.3 настоящего контракта, если обеспечением исполнения контракта является внесение денежных средств на счет Заказчика.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Вернуть Подрядчику и не подписывать Акт(ы) КС-2, Справку(и) КС-3, Акт сдачи-приемки выполненных работ, не производить оплату работ по настоящему контракту при обнаружении несоответствия выполненных работ, использованных материалов, действующим нормам, правилам, инструкциям, государственным стандартам и сметной документации Заказчика, копия которой передана Подрядчику в соответствии с п. 1.1 настоящего контракта.

При наличии у Заказчика замечаний к выполненным Подрядчиком работам, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта(ов) КС-2, Справки(ок) КС-3 и Акта сдачи-приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

2.4.2. Вернуть Подрядчику и не подписывать Акт(ы) КС-2, Справку(и) КС-3, Акт сдачи-приемки выполненных работ и не оплачивать стоимость работ по настоящему контракту, в случае, если Подрядчик после завершения работ по настоящему контракту оставит на объекте Заказчика мусор, образовавшийся в ходе выполнения работ, и принадлежащие Подрядчику оборудование и материалы, до даты освобождения Подрядчиком объекта Заказчика.

2.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ путем направления запроса Подрядчику по электронной почте в форме отсканированного документа, с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе.

2.4.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту принять и оплатить выполненные работы в соответствии с установленным в настоящем контракте порядком.

2.4.5. Предъявлять письменные претензии в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств.

2.4.6. Уменьшать на размер неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с пунктом 9.1 настоящего контракта, сумму, подлежащую оплате за выполненные работы, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, при условии перечисления Заказчиком в установленном порядке суммы неустойки (штрафа, пени) в доход федерального бюджета.

2.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Выполненные работы должны соответствовать требованиям Заказчика, установленным в настоящем контракте, по качеству, а также перечню работ и материалов, указанных в сметной документации.

3.2. Представители сторон, указанные в пункте 13.1 настоящего контракта, участвуют в процедуре приемки выполненных работ на разных этапах выполнения работ.

К приемке работ могут привлекаться другие надзорные органы.

3.3. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов указанных в пункте 2.1.14 настоящего контракта.

3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан вернуть Заказчику копию сметной документации, полученную от Заказчика согласно пункту 1.1 настоящего контракта.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется еженедельно информировать Заказчика о ходе выполнения работ путем направления соответствующей информации Заказчику по электронной почте в форме отсканированного документа, с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе.

4.2. Заказчик (представители Заказчика) имеет(ют) право в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, соблюдение сроков их выполнения и качество используемых Подрядчиком материалов.

4.3. Технический надзор может осуществляться Заказчиком путем привлечения специализированных организаций в соответствии с действующим законодательством.

4.4. В случае обнаружения в ходе контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий, указанных в настоящем контракте, дефектов, недоделок, несоответствия выполненных работ условиям СНиП и сметной документации Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обнаружения уведомить об этом Подрядчика, указав выявленные недостатки.

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика должен устранить выявленные Заказчиком недостатки без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

5. ЦЕНА РАБОТ, ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

5.1. Цена контракта составляет ______ (Цифрами) ______ (Прописью) руб. __коп., в том числе НДС __% ______ (Цифрами) ______ (Прописью) руб. __коп. (в случае освобождения от уплаты НДС указывается: без НДС).

5.2. Цена контракта включает общую стоимость работ и используемых при этом материалов, с учетом расходов на перевозку, погрузку, разгрузку, складирование и хранение материалов, конструкций, комплектующих изделий, оборудования, необходимых для выполнения работ, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, страхование, командировочные и транспортные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения работ, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями, указанными в настоящем контракте.

(В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, в п. 5.2 настоящего контракта дополнительно указывается:

Оплата работ по настоящему контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего контракта (Налоговый кодекс Российской Федерации) и страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (Федеральный закон от 01.01.2001 «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).

5.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.

5.4. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за счет средств федерального бюджета.

5.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в российских рублях на основании подписанных сторонами Акта(ов) КС-2, Справки(ок) КС-3 и Акта сдачи-приемки выполненных работ и после предоставления документов, указанных в п. 2.1.15 настоящего контракта в течение, 7 (семи) банковских дней со дня получения выставленного Подрядчиком счета(ов).

Форма платежа – безналичный расчет.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, согласно графику производства работ (Приложение к настоящему контракту) в полном объеме до 01.07.2014 с правом досрочного выполнения работ.

6.2. Подрядчик обязан приступить к работам в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения государственного контракта.

6.3. Моментом завершения выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, считать дату подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.4. Сроки выполнения работ указаны в графике производства работ (Приложение к настоящему контракту).

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Гарантия должна быть безусловной, т. е. без требований заключения договора на гарантийное (и(или) сервисное) обслуживание.

7.2. Гарантийный срок качества выполненных работ по настоящему контракту составляет ______ (Цифрами) ______ (Прописью).

Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение к настоящему контракту).

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

7.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ и материалов не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, Заказчик должен письменно уведомить о них Подрядчика.

Подрядчик обязан в пределах гарантийного срока обеспечить устранение недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

7.5. Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

7.6. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая Заказчик и Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе 4 (четырех) человек, по 2 (два) представителя от каждой стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При не достижении согласия, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента формирования комиссии, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 30.09.2014 включительно, а по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от обязательств, возникших в период действия контракта.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактом в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере ______ (Цифрами) ______ (Прописью) руб. __коп. (10 (десяти) процентов от цены государственного контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается государственный контракт).

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере ______ (Цифрами) ______ (Прописью) руб. __коп. (2,5 (двух целых пять десятых) процента от цены государственного контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается государственный контракт).

9.3. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.4. За нарушение условий настоящего контракта, неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по контракту, стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в ходе выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из сторон по настоящему контракту не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности (далее – форс-мажорные обстоятельства).

О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны уведомляют друг друга в 10 (десяти) дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению. В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки, сторона контракта, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении такой стороной обязательств по настоящему контракту.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, связанные с выполнением настоящего контракта и по которым не было достигнуто соглашение, передаются на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области.

11.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

12.1. Любые изменения и дополнения, вносимые в соответствии с действующим законодательством в настоящий контракт, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.2. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней.

12.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему контракту третьей стороне, за исключением случаев, если новый Подрядчик или Заказчик является правопреемником Подрядчика или Заказчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. представители сторон

13.1. Представителями сторон в ходе исполнения настоящего контракта являются:

от Подрядчика:	____(полностью - Ф. И.О.)_____	тел.	_____________
от Заказчика:	____(полностью - Ф. И.О.)_____	тел.	_____________

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Подрядчик не имеет права продать или передать копию сметной документации, полученную в соответствии с п.1.1 настоящего контракта, или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

14.2. Ущерб, нанесенный в результате работ, третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, при этом Подрядчик принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

16.1. К настоящему контракту прилагаются:

16.1.1. Приложение – График производства работ.

16.1.2. Приложение – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ.

16.2. Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть.

17. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

________________/________________/ М. П.

________________/________________/ М. П.

Приложение

к государственному контракту

от «___» __________20__ г. № ______

График

производства работ

№ п/п	Виды работ	Период выполнения
начало выполнения работ	окончание выполнения работ
1	2	3	4

Заказчик Подрядчик

________________/________________/ М. П.

________________/________________/ М. П.

Приложение

к государственному контракту

от «___» __________ 20__ г. № ________

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Ростов-на-Дону «___» __________ 20___ г.

Управление Федерального казначейства по Ростовской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________, действующий на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.

1. В соответствии с Государственным контрактом № _________ от «___»_______20___ г. на выполнение работ по текущему ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская, , (далее – контракт), Подрядчик _________________________ обязательства, предусмотренные контрактом. (исполнил / не исполнил)

2. Фактическое качество выполненных работ ____________________________

(соответствует / не соответствует)

требованиям контракта: ________заполняется в случае несоответствия___.

3. Вышеуказанные работы согласно контракту должны быть выполнены «___» ___________ 20___ г., фактически выполнены «___» __________ 20___ г.

Сметная стоимость работ по контракту составляет ______ (Цифрами) ______ (Прописью) руб. __коп., фактическая стоимость работ по контракту составила ______ (Цифрами) ______ (Прописью) руб. __коп.

4. Недостатки выполненных работ _________________________________.

5. Объемы выполненных работ ______________________

(соответствуют / не соответствуют)

представленному(ым) Акту(ам) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) ________ заполняется в случае несоответствия_____________.

Заказчик Подрядчик

________________/________________/ М. П.

________________/________________/ М. П.

РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА)

Определение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) осуществлялось на основании расчетов Заказчика приведенных в сметной документации (Приложение к Технической части Документации об открытом аукционе в электронной форме), составленной в соответствии с требованиями «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004).

При проведении расчетов норматив накладных расходов применен согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», сметная прибыль рассчитана на основе МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве».

Сметная стоимость рассчитана базисно-индексным методом на основе Территориальных единичных расценок на строительные, ремонтно-строительные работы для определения стоимости строительных работ в Ростовской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов (Территориальные Единичные Расценки на строительные работы, ТЕР-2001 (в ред. 2010), Территориальные Единичные Расценки на ремонтно-строительные работы, ТЕРр-2001 (в ред. 2010) соответственно).

Пересчет стоимости строительно-монтажных работ выполнен согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.01.2001 № 21331-СД/10.

Индекс пересчета стоимости строительно-монтажных работ к ТЕР-2001 для региона Ростовской области на IV кв. 2013г. составляет – 5,31 (административные здания).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана без учета стоимости затрат на осуществление технического надзора.