Вестник (стр. 22 )

Подрядчик обязан устранить недоделки и дефекты в Работах, отмеченные Заказчиком в общем и (или) специальном журнале учета выполнения Работ и (или) при предъявлении соответствующего требования Заказчиком и в установленный Заказчиком срок.

Наличие дефектов может фиксироваться двухсторонним актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, Подрядчик обязан направить своего представителя при получении письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, а также в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для составления акта (если Подрядчик был предварительно уведомлен о дате выезда комиссии), в акте делается соответствующая отметка.

2.4.30. Передать Заказчику по завершению выполнения подрядных Работ исполнительную документацию на выполненные Работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектно-сметной документации, имевших место при реализации проекта.

2.4.31. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта о приемке Объекта Заказчиком освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества и мусора Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от цены Контракта за каждый день просрочки.

2.4.32. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других пунктах Контракта и приложениях к нему.

2.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

2.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.5.2. Подрядчик не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

2.5.3. За последние два года Подрядчик не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

2.5.4. Подрядчик соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказания услуг, являющихся объектом закупки для муниципальных нужд.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН

3.1. Цена Контракта  составляет  ___________________ (__________________________ ___________________________________________________________________________________) рублей, в том числе, НДС (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС).

Финансирование Работ по строительству Объекта на 2016 год осуществляется из средств областного бюджета Воронежской области в размере _______________ (_______________ руб. _____ коп.) руб. КБК 91411050360878100414, из средств муниципального бюджета в размере __________________ (________________ руб. ___ коп.) руб. КБК 914110503608S0130414 .

Начальная (максимальная) цена контракта на строительство объекта: Центр боевых искусств в г. Нововоронеж по г (строительство наружных тепловых сетей, наружных сетей водопровода, канализации) определяется проектно-сметным методом в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

3.2. Цена, указанная в п. 3.1. Контракта, определена на основании локальных - сметных расчетов, указанных в п. 1.2. Контракта.

Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением изменений по основаниям указанным в п. 9.4. Контракта.

3.3. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика на выполнение работ, в том числе расходы на закупку материалов, перевозку, транспортировку работников, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Оплату работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, или предусмотренных проектно-сметной документацией, но не выполненных Подрядчиком, Заказчик не производит.

3.5. Платежи по Контракту будут осуществляться Заказчиком в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, в рублях РФ на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 Контракта. Платежи в пользу третьих лиц в соответствии с Контрактом Заказчиком не производятся. Об изменении платежных реквизитов Подрядчика, Подрядчик обязуется сообщать Заказчику в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения. Указанные изменения оформляются сторонами в порядке, предусмотренном Контрактом.

До получения Заказчиком указанного извещения об изменении платежных реквизитов Подрядчика и подписания дополнительного соглашения к Контракту платежи производятся Заказчиком по платежным реквизитам, согласованным сторонами в разделе 14 Контракта.

Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных Заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении в соответствии с Контрактом несет Подрядчик.

3.6. Подрядчик направляет Заказчику на проверку и подписание следующие документы:

- акты приема выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных (по форме КС-3).

3.7. Сдача результата подрядных Работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

3.8. Заказчик производит оплату за выполненные объемы Работ  в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания актов приема выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ по (форме КС-3), акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) после окончания всех Работ, при условии что Работы выполнены надлежащим образом, включая устранение дефектов, выявленных при приемке Объекта.

3.9. Заказчик не производит оплату выполненных Работ Подрядчику при:

- невыполнении по вине Подрядчика объемов Работ, предусмотренных графиком их выполнения;

- не устранении Подрядчиком указанных ранее дефектов в Работе.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ не позднее чем через 2 (два) рабочих дня с момента заключения Контракта.

4.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в срок до 10.12.2016 г. в соответствии с графиком выполнения работ.

4.3. Датой завершения выполнения Работ следует считать дату подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), при условии выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (кроме гарантийных).

5. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Подрядчик организует производство Работ на Объекте по своим планам и графикам, соответствующим графику  выполнения работ и иными условиями Контракта.

5.2. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Контракту от имени Заказчика выступают уполномоченные лица, которые  будут осуществлять контроль за выполнением Работ, соответствием используемых материалов и оборудования условиям Контракта и нормативными актами, техническими условиями, государственными стандартами и другим нормативными документами, действующими в РФ, производить проверку качества работ.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения Работ ко всем видам Работ и частям строительной площадки в любое время производства Работ, а в нерабочее время – после уведомления Подрядчика.

5.3. Объем фактически выполненных Работ фиксируется Подрядчиком:

- в общем и (или) специальном журнале учета выполнения работ соответствующей формы, представляемым для проверки Заказчику;

- в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справках стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, представляемых на утверждение и подписание Заказчику.

Общий журнал учета выполнения работ применяется для учета выполненных Работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

С момента начала Работ в соответствии с Контрактом и до их завершения Подрядчик должен вести общий и (или) специальный журнал учета выполнения Работ. Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале и (или) излагает свое мнение. Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством Работ, а также с записями представителя Подрядчика, он может изложить свое мнение в журнале.

Подрядчик обязан устранить недоделки и дефекты в Работах, отмеченные Заказчиком в общем и (или) специальном журнале учета выполнения работ и (или) при предъявлении соответствующего требования Заказчиком и в установленный Заказчиком срок.

При сдаче результата работ по Контракту общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ предъявляются Заказчику.

5.4. Ни один из видов Работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Подрядчик лишается права требовать оплаты Работ, скрытых последующими работами без разрешения представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик информирует Заказчика за 2 рабочих  дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы или письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы с Заказчиком, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.6. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе,  оплата выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.