Вестник (стр. 25 )

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Воронежской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке:

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации, которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Воронежской области.

10.5. Указанный в настоящем разделе Контракта претензионный порядок урегулирования споров не применяется в случае, указанном в п. 9.3. Контракта.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2016 г.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _______________  рублей, что составляет ______ % от начальной (максимальной) цены Контракта, в форме _____________________ .

(Заполняется по итогам проведения аукциона: в случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона .)

11.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию) или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего Контракта.

11.3 В случае избрания Подрядчиком формы обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, Заказчик возвращает внесенные денежные средства на счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

11.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в разделе 13 Контракта. Об изменении указанных реквизитов Подрядчика, Подрядчик обязуется сообщать Заказчику в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

13.1.  Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.2. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок до 3 (трех) рабочих  дней с момента такого изменения.

13.3. Контракт и приложения к нему составлены на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение – График выполнения работ по строительству объекта: Центр боевых искусств в

г. Нововоронеж по ул. Первомайская, д.5г (строительство наружных тепловых сетей, наружных сетей водопровода, канализации);

- Приложение -  Техническое задание на выполнение по строительству объекта: Центр боевых искусств в г. Нововоронеж по ул. Первомайская, д.5г (строительство наружных тепловых сетей, наружных сетей водопровода, канализации);

- Приложение - Ведомость объемов работ № 01- «Центр боевых искусств в г. Нововоронеж по ул. Первомайская, д. 5г: строительство наружных сетей водопровода, канализации»;

- Приложение -  Ведомость объемов работ № 02 -«Центр боевых искусств в г. Нововоронеж по ул. Первомайская, д. 5г: строительство наружных тепловых сетей»;

- Приложение - Локальный – сметный расчет № 01-«Центр боевых искусств в г. Нововоронеж по ул. Первомайская, д. 5г: на строительство наружных сетей водопровода, канализации»;

- Приложение - Локальный – сметный расчет № 02- «Центр боевых искусств в г. Нововоронеж по ул. Первомайская, д. 5г: на строительство наружных тепловых сетей».

13.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и Продавцом является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в установленном порядке.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

____________________________________________ Юридический адрес (место нахождения): _________________________ ____________________________________________ Фактический адрес: _________________________ ____________________________________________ Реквизиты: ИНН ___________, КПП ___________, ОГРН _______________________________, ОКПО ______________________________ р/с __________________________________ Банк __________________________, БИК ________ к/с ________________________________________ ___________________________________ __________________ __________________

Администрация городского округа город Нововоронеж Юридический адрес: 396070, Воронежская обл., Фактический адрес: 396070, Воронежская обл., Реквизиты: , , , в Отделение Воронеж г. Воронеж, , в финансовом отделе администрации городского округа город Нововоронеж Глава администрации ____________________

Приложение к муниципальному контракту № ___________ от «____» _______________ 2016 г. на выполнение работ по по строительству объекта: Центр боевых искусств в г. Нововоронеж по ул. Первомайская, д.5г (строительство наружных тепловых сетей, наружных сетей водопровода, канализации)

График выполнения работ

по строительству объекта: Центр боевых искусств в г. Нововоронеж по ул. Первомайская, д.5г (строительство наружных тепловых сетей, наружных сетей водопровода, канализации)

№№	Наименование	Сроки выполнения работ
начало работ	окончание работ
1	2	3	4
1	Закупка материала для строительно-монтажных работ	С начала заключения контракта	24.11.2016 г.
2	Разработка грунта, строительство сетей водоснабжения и канализации.	25.11.2016 г.	03.12.2016 г.
3	Врезка в существующие сети водопровода и канализации, гидроиспытания, обратная засыпка	04.12.2016 г.	08.12.2016 г.
4	Восстановление прилегающей территории с учётом погодных условий	-	09.12.2016 г.

ПОДРЯДЧИК: ____________________________ ____________________ ________________   М. П.

ЗАКАЗЧИК: Глава администрации ____________________   М. П.

Приложение

к муниципальному контракту

от «___» _______________ 2016 г.

№ ___________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  строительству объекта: Центр боевых искусств в г. Нововоронеж по ул. Первомайская, д.5г (строительство наружных тепловых сетей, наружных сетей водопровода, канализации).

(Формируется на основании Части 3  Описание объекта:«Техническая часть» настоящей аукционной документации и предложений участника электронного аукциона, с которым заключается контракт)

ЧАСТЬ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ-«Техническая часть»

Описание объекта закупки представлено сметными расчетами (прикреплены отдельными файлами), ведомостями объемов работ (прикреплены отдельными файлами), техническим заданием.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству объекта: Центр боевых искусств в г. Нововоронеж по ул. Первомайская, д.5г (строительство наружных тепловых сетей, наружных сетей водопровода, канализации  - ПРИКРЕПЛЕНО ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ.

Инструкция по заполнению первой части заявки:

Участник закупки должен указать показатели, характеристики каждого вида материалов, применяемых при производстве работ в соответствии с требованиями Технического задания. Предлагаемые материалы должны соответствовать  нормативным документам ГОСТ.