КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 1 этажа здания (замена дверных и оконных блоков)
г. ______________ «_____» ________________ 20____ г.
________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________(сокращенное наименование – _________________________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ______________________________ Единой комиссии по осуществлению закупок от «_____» _____________ 2016 года № _________, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.01.2001г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений 1 этажа здания (замена дверных и оконных блоков), расположенного по адресу: ___________________, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием Заказчика (приложение к настоящему контракту), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, со сметой, и календарным планом выполнения работ составленными Подрядчиком по результатам аукциона, отражающими содержание и стоимость работ.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки выполнения всех работ, предусмотренных контрактом – в течении 10(десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
2.2. Срок исполнения предусмотренных контрактом обязательств не может наступать ранее подписания контракта.
2.3. Подрядчик может досрочно сдать работы в целом. При этом Заказчик принимает и оплачивает такие работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
2.4. Датой выполнения работ в полном объеме считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ в окончательной форме при условии выполнения всех обязательств по контракту.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта включает в себя стоимость материалов, стоимость выполненных работ, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, в том числе НДС (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ, в соответствии с техническим заданием, расходы по вывозке мусора, расходы по обеспечению гарантийных обязательств (гарантия на выполненные работы), расходы на доставку материалов до места выполнения работ, транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, расходы Подрядчика, связанные с проведением независимой экспертизы (в случае необходимости), без их возмещения Заказчиком вне зависимости от результатов экспертизы, условия оплаты, требования и условия, сформулированные в документации об аукционе, а также расходы участника закупки, связанные с инфляционными процессами.
3.2. Общая стоимость за выполненные работы по настоящему контракту (Цена контракта), составляет______________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС ______________(если НДС не облагается, указать: «НДС не облагается на основании письма упрощенной системе налогообложения» или дать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС).
Источник финансирования ________________
ИКЗ______________________
3.3. Оплата работ производится по фиксированным ценам, определенным в соответствии с настоящим контрактом. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контрактаи может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и настоящим контрактом.
3.4. Оплата работ по контракту осуществляетсяв форме безналичного расчета после выполнения работ в полном объеме в течение 10 (десяти)банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2, КС-3 в окончательной форме на основании выставленных счетов, счетов-фактур Подрядчика. Авансовые платежи не предусмотрены.
3.5. Если в процессе сдачи-приемки выполненных работ будут выявлены недостатки, расчет производится после полного устранения выявленных недостатков и после составления нового акта выполненных работ.
3.6. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае неустранения указанных ранее дефектов в работе, представленной к оплате.
3.7. Заказчик вправе не оплачивать Подрядчику полностью работы, выполненные с нарушением действующих нормативных документов и ГОСТов.
3.8. Применяемые расценки в смете и начисления должны соответствовать действующим нормативным документам регионального центра по ценообразованию в строительстве.
3.9. Дополнительные работы, возникшие по вине Подрядчика Заказчиком не оплачиваются.
3.10. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. В счет стоимости, предусмотренной разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется:
4.1.1. Представить в адрес Заказчика смету, календарный план выполнения работ с разбивкой по дням, а также список работников для выполнения ремонтных работ для согласования и утверждения Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дняс момента заключения контракта.
4.1.2. Согласовывать ход выполнения работ с Заказчиком.
4.1.3. За свой счет исправлять недочеты по обоснованным замечаниям Заказчика в срок не более трех рабочих дней.
4.1.4. Выполнить работы качественно, в соответствии с требованиями технического задания, ГОСТов, СНиПов и другой нормативно-технической документации, установленной для производства соответствующих работ, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных контрактом.
4.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и соблюдении правил санитарии во время проведения работ. Осуществлять своевременную уборку и вывозку строительного мусора помещений и территории Заказчика.
4.1.6. Немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят невозможности завершения в срок выполняемых работ и влияющие на качество работ, выполняемые Подрядчиком.
4.1.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей для осуществления функций строительного контроля к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.1.8. Вместе с актами выполненных работ предоставлять копии паспортов качества и (или) сертификаты соответствия на каждое наименование товара (материала), если данные товары (материалы) подлежат сертификации.
4.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.
4.1.10. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
4.1.11. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика (его представителя) не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
4.1.12. Вести работы по настоящему контракту при наличии допуска выданного саморегулирующей организацией и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами (если наличие допуска обязательно в соответствии с требованиями части 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании приказа Министерства регионального развития РФ ).
4.1.13. Сдать объект (результат выполненных работ) приемочной комиссии, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.1.14. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 3-х дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.1.15. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
4.1.16. Подрядчик несет полную материальную ответственность за все имущество, а так же за сохранность имущества, переданного Заказчиком для выполнения работ по настоящему контракту. В случае причинения ущерба, утраты, порчи имущества Заказчика по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить Заказчику убытки и устранить дефекты с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям настоящего контракта.
4.1.17. Подрядчик несет риски случайной утраты и случайного повреждения указанного имущества до момента сдачи-приемки работ. Подрядчик не имеет права без разрешения Заказчика отчуждать указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, пользования и распоряжения третьим лицам.
4.2. Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязуется:
4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов (товаров), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.2. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
4.2.3. Обеспечить беспрепятственный проход на объект персонала Подрядчика.
4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях контракта.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. При завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик извещает (письменно или по факсимильной связи) Заказчика о готовности выполненных работ.
5.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу.
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, для приемки выполненной работы, результатов выполнения скрытых работ, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней создает приемочную комиссию в составе не менее пяти человек.
5.4. Приемка результатов скрытых работ, а также всей выполненной работы осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента начала приемки и оформляется документом о приемке (актом выполненных работ), который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.
5.5. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов скрытых работ либо выполненной работы в целом приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения.
5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов скрытых работ либо выполненной работы в целом в случае выявления несоответствия этих скрытых работ либо этих работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке скрытых работ либо всех работ, предусмотренных контрактом, и устранено Подрядчиком.
5.7. Приемка завершенного ремонтом объекта осуществляется в соответствии с ГОСТ, СНиП и другими действующими нормативными документами.
5.8. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом).
5.9. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет в срок не более пяти рабочих дней, и без увеличения цены контракта, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и нести ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
5.10. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной настоящим контрактом.
5.11. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
5.12. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта выполненных работ формы КС-2 и КС-3в окончательной форме.
5.13. Гарантия на выполненные работы – 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ в окончательной форме.
На оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, гарантийный срок устанавливается согласно документации завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев.
5.14. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию после устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком акту.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _____________.
Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 (далее – Правила определения размера штрафа):
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает3 млн рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;
в) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн рублей;
г) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей.
6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчикомобязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Размер пени определяется по формуле, установленной Правилами определения размера штрафа:
П = (Ц - В) x С, где
Ц – цена контракта;
В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документов о приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
, где
– размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K;
ДП– количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
K = ДП / ДК x 100%, где
ДП – количество дней просрочки;
ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ___________.
Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Правилами определения размера штрафа:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн рублей.
6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а так же других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.
7.3.Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна в течение 10 календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону любыми из доступных способов связи (факс, телеграф, электронная почта и др.). Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению условий контракта, может Торгово-промышленная палата, акт государственного органа и др.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. До обращения в суд, сторона обязана направить письменную претензию с соответствующими материалами другой стороне, которая обязана рассмотреть претензию и дать на нее ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.
8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Камчатского края в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон:
9.2.1. Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.
9.2.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
9.2.3. При выполнении работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 01.01.2001г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. УСЛОВИЕ ВОЗВРАТА ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНЕСЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (ЕСЛИ ТАКАЯ ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОДРЯДЧИКОМ)
10.1. Условием заключения настоящего контракта является предоставление Поставщиком обеспечения исполнения контракта в размере установленном аукционной документацией в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.2. Срок действия обеспечения исполнения контракта прекращается после выполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту и подписания Акта выполненных работ в окончательной форме.
10.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, но не ранее подписания Акта выполненных работ в окончательной форме в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Заказчиком письменного требования Подрядчика о возврате.
10.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования неустойки (пени, штрафа) за счет денежных средств обеспечения исполнения контракта.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий контракт составлен в электронной форме.
11.2. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов сторона в обязательном порядке сообщает об этом другой стороне в течение 2-дневного срока в письменном виде.
11.3. Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем контракте, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
11.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему контракту. Стороны обязуются не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а так же не публиковать и иным образом не разглашать полученные результаты.
11.6. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью – Техническое задание.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается с момента его заключения до «___» ___________________ 20_____ года включительно, а по гарантийным обязательствам и в части финансовых взаиморасчетов – до их полного завершения.
12.2. Прекращение действия настоящего контракта не освобождают Сторону, которая его нарушила, от исполнения гарантийных обязательств и уплаты предусмотренных в нем штрафных санкций за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств, допущенное в период его действия, а также от надлежащего исполнения денежных обязательств в рамках настоящего контракта.
В этом случае положения настоящего контракта, относящиеся к гарантийным обязательствам и порядку расчета и уплаты штрафных санкций, а также исполнения денежных обязательств Сторон, действуют до момента исполнения окончания гарантийных обязательств, полной оплаты штрафных санкций и надлежащего исполнения денежных обязательств.
12.3. Контракт считается заключенным с момента его размещения подписанного Заказчиком в единой информационной системе.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
Приложение к контракту
№____ от «___»_____ 20____г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 1 этажа здания
(замена дверных и оконных блоков)
ОКПД 2 43.32.10.110 - Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов.
1. Цель работ – производство демонтажных, монтажных, отделочных работ, сдача Заказчику выполненных работ в эксплуатацию. 2. Требования к проектированию и производству работ определяются следующими документами: 2.1. Настоящим Техническим заданием. 2.2. Календарным планом выполнения работ. 2.3. Федеральным законом -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2.4. Строительными нормами и правилами, действующими на территории РФ ГОСТами и техническими регламентами. 2.5.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.01.01 г. № 58, СанПиН 2.1.3.2630-10. 2.6. Строительным нормам и правилам СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 01.01.01 г. № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.). 3. Требования к качественным характеристикам работ. 3.1. На стадии выполнения работ Подрядчиком должны обеспечиваться соблюдение технологии производства строительно-монтажных работ, а также использование соответствующих материалов и изделий. 3.2. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ: не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ в окончательной форме. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие результаты работы. На оборудование и материалы гарантийный срок устанавливается согласно документации завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев. 3.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней. Для участия в составлении актов, фиксирующих дефекты, согласования порядка их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) дня со дняполучения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 4. Требования к условиям выполнения работ. 4.1. Качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), безопасность, размеры, упаковка материалов должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТов, ОСТов, ТУ. Подрядчик не должен использовать в ходе выполнения работ материалы, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ. 4.2. На материалы, используемые при выполнении работ должны быть представлены следующие документы: сертификаты соответствия установленного образца системы ГОСТ, ГОСТ Р (в случае наличия товара в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденном постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»). Копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации при оформлении акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Указанные материалы не должны находиться в залоге, под арестом или другим обременением. 4.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всеми участниками, выполняющими работы, требований по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, требований по пожарной безопасности, по не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, по сохранению в надлежащем виде земли на объекте и прилегающей территории, обеспечить, поддержание и соблюдение на объекте и прилегающей территории правил санитарии. 4.4. Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта и согласовываться с Заказчиком. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить мероприятия по сохранности действующих инженерных систем. 5. Требования к безопасности работ. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ: - проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли; - установление временного освещения (при необходимости), изготовление информационно-наглядных материалов по всем вопросам строительства объекта. 6. Требования к результатам работ. Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения (СНиП, ГОСТ и ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ). | |||
№ п/п | Виды работ | Ед изм. | Объем |
ДВЕРИ, ОКНА | |||
1 | Демонтаж дверного блока из дерева, размер1,2х2 м | шт. | |
2 | Демонтаж дверного блока из дерева, размер1,0х2 м | шт. | |
3 | Демонтаж дверного блока из дерева, размер0,9х2 м | шт. | |
4 | Монтаж дверного блока из ПВХ, размер1,2х2 м | шт. | |
5 | Монтаж дверного блока из ПВХ, размер1,0х2 м | шт. | |
6 | Монтаж дверного блока из ПВХ, размер0,9х2 м | шт. | |
7 | Демонтаж оконного блока, размеры 2,65х1,4 м | шт. | |
8 | Демонтаж оконного блока, размеры 2,65х0,8 м | шт. | |
9 | Монтаж оконного блока, размеры 2,65х1,4 м | шт. | |
10 | Монтаж оконного блока, размеры 2,65х0,8 м | шт. |
ИТОГО на общую сумму: __________________ рублей _____ копеек.
Заказчик: ____________________/должность/ ________________/ФИО/ М. П | Подрядчик: ____________________/должность/ ________________/ФИО/ М. П. |
Приложение к контракту
№____ от «___»_____ 20____ г.
Смета на выполнение работ
