Контракт № _ на поставку многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса (стр. 7 )

(b)        Однако, если перемещение СУДНА на ВЕРФЬ нецелесообразно (включая, но не ограничиваясь возникновением экстренной ситуации), ЗАКАЗЧИК вправе добиться выполнения ремонта или замены частей в ином месте, которое, по мнению ЗАКАЗЧИКА и при согласии ПОСТАВЩИКА, в котором последний  не может отказать без разумных оснований, является оптимальным для данной цели, при условии, что в этом случае ПОСТАВЩИК будет иметь право передавать и поставлять запасные части или материалы на условиях, описанных ниже в параграфе (c), за исключением тех случаев, когда передача или поставка указанных объектов на условиях, описанных ниже в параграфе (c) может нарушить или задержать ход работ или нарушить рабочий график ремонта СУДНА. В случае, если ЗАКАЗЧИК предлагает провести необходимый ремонт или необходимую замену частей СУДНА на какой-либо верфи, либо в каком-либо производственном цеху помимо ВЕРФИ,  ЗАКАЗЧИК обязан предварительно (и в целом минимально возможные сроки) уведомить ПОСТАВЩИКА о времени и месте подобного ремонта, направив последнему письмо или электронное или факсимильное сообщение, а ПОСТАВЩИК, в случае, если это не приведет ни к задержке работ по производству СУДНА, ни к нарушению рабочего графика ремонта СУДНА, имеет право силами своих представителя (-лей) проверить характер и серьезность дефекта, на который была получена жалоба.  В этом случае ПОСТАВЩИК после завершения подобного осмотра должен незамедлительно уведомить ЗАКАЗЧИКА, направив электронное или факсимильное сообщение, о своем согласии или несогласии с тем, что имеющийся дефект подпадает под действие гарантии, содержащейся в тексте настоящего КОНТРАКТА. По признании ПОСТАВЩИКОМ того факта, что дефект подлежит устранению в соответствии с положениями настоящего КОНТРАКТА, либо по вынесению  решения арбитражного суда, подтверждающий это, ПОСТАВЩИК обязан компенсировать ЗАКАЗЧИКУ сумму, равную стоимости выполнения ремонта или замены компонента силами ПОСТАВЩИКА на верфи ПОСТАВЩИКА.

В случае, если ПОСТАВЩИКУ необходимо выполнить транспортировку заменяющей части, устанавливаемой взамен части с дефектом в соответствии настоящим гарантийным обязательством, заменяющие части должны быть доставлены по условиям DDP, порт Находка (Инкотермс 2000). Любые споры, возникающие в связи с положениями настоящего Раздела должны быть переданы на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с положениями настоящего КОНТРАКТА.

(е)  В тех случаях, когда устранение дефектов производилось командой СУДНА в любых местах за исключением ВЕРФИ, ПОСТАВЩИК обязан компенсировать ЗАКАЗЧИКУ стоимость трудозатрат в человеко-часах равную пятистам (500) рублей в час за все работы по гарантийным обязательствам, выполненным ЗАКАЗЧИКОМ на СУДНЕ позже дня поставки СУДНА.  Невзирая на вышесказанное, расчет стоимости трудозатрат должен быть согласован сторонами.

10.4.        ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.4.1.  В случае нарушения сроков поставки СУДНА, предусмотренных в настоящем КОНТРАКТЕ, ПОСТАВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штрафную пеню в размере 0,1%  (Одна десятая процента) от СТОИМОСТИ КОНТРАКТА за каждый день просрочки, но не более чем 10 % (десять процентов) от СТОИМОСТИ КОНТРАКТА. В случае, если поставка СУДНА производится в течение 30 календарных дней с ДАТЫ ПОСТАВКИ, штрафная пеня не начисляется и не выплачивается. В случае, если поставка СУДНА производится позднее 30 дней с ДАТЫ ПОСТАВКИ, штрафная пеня подлежит начислению за период с ДАТЫ ПОСТАВКИ, указанной в п.4.1 Контракта, до даты подписания Акта приема – передачи СУДНА.

10.4.2. В случае поставки СУДНА, несоответствующего ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ и/или ЧЕРТЕЖАМ ОБЩЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, что подтверждено Протоколами швартовных и ходовых испытаний и/или замечаниями КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА, и при условии, что выявленные несоответствия не могут быть устранены ПОСТАВЩИКОМ, ЗАКАЗЧИК может согласиться принять данное СУДНО, при этом ПОСТАВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 5%  (Пять процентов) от СТОИМОСТИ КОНТРАКТА. Указанный в настоящем пункте штраф не применяется в случае несоответствия ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ реального дедвейта СУДНА, реального объема грузовых танков, реальной скорости СУДНА, реального расхода топлива главным двигателем СУДНА, ответственность в отношении которых установлена п.10.4.3, п.10.4.4, п.10.4.5, п.10.4.6 соответственно.

10.4.3. В случае если реальный дедвейт СУДНА, подтвержденный в ходе испытаний, будет меньше значения гарантированного дедвейта, указанного в ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ, более чем на два (2) процента ПОСТАВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1% от СТОИМОСТИ КОНТРАКТА за каждый последующий процент отклонения.

10.4.4. В случае если реальный объем грузовых танков СУДНА, подтвержденный в ходе испытаний, будет меньше гарантированного объема грузовых танков, указанного в ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ, более чем на два (2) процента, ПОСТАВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере четыре десятых (0,4 %) процента от СТОИМОСТИ КОНТРАКТА за каждый последующий процент отклонения.

10.4.5. В случае, если реальная скорость СУДНА, подтвержденная в ходе испытаний, будет меньше гарантированной скорости, указанной в ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ, более чем на три десятых (3/10) узла, ПОСТАВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1% от СТОИМОСТИ КОНТРАКТА за каждую последующую одну десятую (1/10) узла.

10.4.6. В случае если реальный расход топлива главным двигателем СУДНА, подтвержденный в ходе испытаний, будет больше гарантированного расхода топлива, указанного в ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ, более чем на пять (5) процентов ПОСТАВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,5% от СТОИМОСТИ КОНТРАКТА за каждый последующий процент отклонения.

10.4.7. ПОСТАВЩИК имеет право исправить недостатки и провести повторное испытание, однако, в случае если ПОСТАВЩИК не произвел повторные испытания в течение двадцати (20) рабочих  дней после окончания первых испытаний, данное право не влияет на прочие положения настоящего КОНТРАКТА, включая положения о возмещении убытков, наложении штрафных санкций и права ЗАКАЗЧИКА расторгнуть данный КОНТРАКТ по той или иной причине.

10.5 ПОСТАВЩИК заверяет ЗАКАЗЧИКА и гарантирует ему, что:

-        вправе совершить сделку на условиях КОНТРАКТА, осуществлять свои права и
исполнять свои обязанности по КОНТРАКТУ, и никакие ограничения не будут возложены
органами управления ПОСТАВЩИКА на правомочия ПОСТАВЩИКА по заключению и исполнению
КОНТРАКТА;

-        органы/представители  ПОСТАВЩИКА,  подписывающие  КОНТРАКТ в срок не позднее  60 дней с Даты подписания  КОНТРАКТА получат  все необходимые  разрешения  и/или  одобрения  органов  управления  ПОСТАВЩИКА;

если в период действия КОНТРАКТА в полномочиях органов/представителей ПОСТАВЩИКА произойдут какие-либо изменения, либо произойдет изменение органов/представителей ПОСТАВЩИКА, ПОСТАВЩИК обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления ПОСТАВЩИКА, ПОСТАВЩИК обязуется  приложить  все  усилия  для  получения соответствующих разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения ПОСТАВЩИКУ. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет ПОСТАВЩИК.

10.6 Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных ПОСТАВЩИКОМ в
настоящем КОНТРАКТЕ,  не  соответствует  действительности  или  ПОСТАВЩИК не  выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п.10.5 КОНТРАКТА, ЗАКАЗЧИК при невозможности устранений последствий данных обстоятельств в течение тридцати (30) календарный дней вправе отказаться от исполнения КОНТРАКТА и требовать от ПОСТАВЩИКА возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным КОНТРАКТА (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств, взятых на себя в соответствии с п.10.5 КОНТРАКТА, что повлекло признание недействительным КОНТРАКТА или его части в судебном порядке.

10.7. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты, предусмотренных настоящим КОНТРАКТОМ, ПОСТАВЩИК вправе предъявить ЗАКАЗЧИКУ неустойку в виде штрафной пени в размере ноль целых одна десятая (0,1%) процента от СТОИМОСТИ  КОНТРАКТА,  за каждый день просрочки, но не более десяти (10%) процентов от несвоевременно уплаченной суммы. В случае, если оплата производится в течение 30 календарных дней с ДАТЫ оплаты, предусмотренной в настоящем КОНТРАКТЕ, штрафная пеня не начисляется и не выплачивается. В случае, если оплата производится позднее 30 календарных дней с ДАТЫ оплаты, штрафная пеня подлежит начислению за период с ДАТЫ оплаты, предусмотренной в п.2.5 КОНТРАКТА до даты полного исполнения обязательств, с учетом ограничений, предусмотренных в настоящем пункте КОНТРАКТА.

10.8. В случае привлечения СУБПОДРЯДЧИКОВ без предварительно полученного официального письменного согласия ЗАКАЗЧИКА ПОСТАВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в виде штрафа в размере ноль целых одна десятая (0,1%) процента от СТОИМОСТИ КОНТРАКТА за каждый выявленный факт привлечения СУБПОДРЯДЧИКОВ без надлежащего согласования.

11.        УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий КОНТРАКТ может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.

11.2.  ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего КОНТРАКТА в следующих случаях:

(a)        ПОСТАВЩИК обратился с просьбой о назначении, либо дал разрешение на назначение арбитражного или доверительного управляющего, ликвидатора, в отношении ПОСТАВЩИКА принято судебное или арбитражное решение, в результате которого ПОСТАВЩИК признан банкротом.

(b)        ПОСТАВЩИК задерживает ход производства СУДНА, нарушает сроки выполнения работ, установленные ГРАФИКОМ РАБОТ, на срок более девяносто (90) рабочих дней.