Без имени (стр. 4 )

6.15.5. Заказчик компенсирует Подрядчику платежи за негативное воздействие на окружающую среду в пределах лимитов, в т. ч. при размещении отходов бурения - отходы бурения – собственность Заказчика п. 6.15., следовательно лимиты будет утверждать Заказчик в пределах объемов отходов, предусмотренных проектной документацией.

6.15.6. Подрядчик принимает меры по сокращению образования отходов производства и потребления, их вовлечению в повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного использования исходного сырья и материалов.

6.15.7. До начала работ по договору Подрядчик принимает от Заказчика производственную площадку, передача площадки Подрядчику фиксируется двухсторонним актом. В акте должны быть указаны места накопления/хранения отходов, их заполнение, экологическое и санитарное состояние промышленной площадки и др.

6.15.8. После выполнения работ по договору, не позднее 10 календарных дней с даты окончания работ, установленной договором, Подрядчик вывозит с места производства работ все отходы производства и потребления, собственником которых он является, приводит производственную площадку в первоначальное состояние, передает Заказчику производственную площадку двухсторонним актом.

6.16. За нарушение требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ Подрядчик несет ответственность в соответствии с «Перечнем нарушений и штрафных санкций за нарушение в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда» Заказчика (Приложение ).

6.16.1. Если Подрядчик самостоятельно выявил нарушения и своевременно об этом информировал Заказчика, а также предпринял необходимые корректирующие  мероприятия, позволившие устранить нарушение, подтвержденные представителем Заказчика (супервайзером), то штрафные санкции в этом случае к Подрядчику не применяются.

6.17. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ/оказании услуг нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, промышленной безопасности опасных производственных объектов и т. д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все его затраты, причиненные этим реальным ущербом. В случае неправомерных действий Заказчика, которые повлекли за собой нарушение упомянутых норм, все штрафные санкции и реальный ущерб относятся на счет Заказчика.

6.18. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания акта, последний составляется с участием представителей третьей стороны (охранных предприятий). Акт, составленный с участием третьей стороны, имеет юридическую силу двухстороннего акта. Сотрудники службы безопасности (охранных предприятий) имеют право останавливать для проверки транспорт подрядных и субподрядных организаций. Водители обязаны предъявить запрашиваемые документы.

6.19. Подрядчик может привлекать  к выполнению работ третьих лиц только после письменного согласования с Заказчиком. Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами (без предоставления  коммерческих, финансовых и иных условий, которые могут быть квалифицированы как конфиденциальные) и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений. При этом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами по настоящему Договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.

6.20. Если в результате действий/бездействий Подрядчика, связанных с исполнением своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, на Заказчика или на третьих лиц, в интересах которых действует Заказчик, со стороны федеральных органов власти,  органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления будут наложены какие-либо финансовые санкции (в том числе штрафы), Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику денежную сумму равную таким финансовым санкциям.

6.21. В случае, если нарушение Подрядчиком условий настоящего договора повлекло смерть работника (ков) Подрядчика, Заказчика или третьего лица, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора с возмещением Подрядчику стоимости фактически выполненных работ.

6.22. В случае возникновения происшествия со смертельным исходом Подрядчик должен подготовить обучающие видеоматериалы об обстоятельствах и причинах происшествия, указывающие на меры по недопущению аналогичных случаев.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в порядке, определенном действующим законодательством РФ и настоящим договором.

7.2. В случае неисполнения или нарушения сроков начала и/или окончания выполнения работ/этапов работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% от общей стоимости договора.

7.3. За неустранение Подрядчиком  в срок, установленный Заказчиком, недостатков, связанных с качеством выполненных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.

7.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0.03% (ноль целых три сотых) от неоплаченной суммы, которая взимается не более чем за 30 дней со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.

7.5. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного и частичного письменного признания стороны по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.

7.6. В случае ненадлежащего оформления счет-фактур, а также несвоевременного их предоставления, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещении), либо связанные с несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.

7.7. Подрядчик несет ответственность за качество и своевременное выполнение работ независимо от того, кем из привлеченных Подрядчиком третьих лиц выполнялись работы.

7.8. Уплата сторонами штрафов, пеней, иных санкций и убытков по настоящему договору, не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

7.9. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

7.11. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

7.12. При передвижении транспортных средств по территории Филиала «Газпромнефть-Муравленко» -ННГ» Подрядчик обязан соблюдать скоростной режим, установленный на территории месторождений подведомственных Филиалу «Газпромнефть-Муравленко»  -ННГ».

7.13. Необеспечение Подрядчиком своих работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также нарушение правил пользования спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также проведение работ без спецодежды средств индивидуальной защиты (каски и т. д.), когда данное требование установлено законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый факт.

7.14. В случае подключения Подрядчика к сетям энергоснабжения Заказчика выполненное собственными силами Подрядчика без составления соответствующего акта о подключении с обслуживающей организацией Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф - 100 000 рублей за каждый выявленный факт.

7.15. В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика по настоящему договору по вине Подрядчика или по вине третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 000 (Одного миллиона) рублей и возмещает причиненный ущерб. Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика стороны составляют акт расследования причин аварий, нарушений, оформленный в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности РД-39-139-95)», который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.16.В случае загромождения Подрядчиком оборудованием и материалами подъездов к средствам пожаротушения и пожарным гидрантам, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30 000 рублей за каждый выявленный факт и возмещает причиненный ущерб.

7.17. В случае нарушения Подрядчиком установленных действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами и иными требованиями, установленными Заказчиком, схем расстановки агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений  и другой техники, Подрядчик уплачивает штраф в размере 40 000 рублей за каждый факт.

7.18. В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,  расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки, в том числе убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.