Без имени (стр. 5 )

7.19. За нарушение Подрядчиком требований инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, Подрядчик уплачивает штраф в размере 50 000 рублей за каждый факт и возмещает причиненный ущерб.

7.20. Порча и/или повреждение Подрядчиком имущества Заказчика, а также обнаружение недостатков, дефектов в имуществе Заказчика, возникших по вине Подрядчика, дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 200 000 рублей и компенсации стоимости утраченного или испорченного имущества или замены на аналогичное.

7.21. За каждый факт порчи и/или повреждения Подрядчиком шлагбаумов Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 рублей, а также проводит восстановительный ремонт / замену шлагбаумов в течение 24-х часов с момента порчи/повреждения.

7.22. В случае возникновения у Заказчика убытков в результате нарушения договора, применимого законодательства по вине Подрядчика, в том числе убытков, возникших в результате аварий, инцидентов, несчастных случаев, причинения вреда третьим лицам, произошедших в процессе выполнения работ/оказания услуг, Подрядчик возмещает убытки Заказчику в полном объеме сверх неустойки в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 394 ГК РФ.

В случае выполнения  Подрядчиком работ ненадлежащего качества, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5% от стоимости работ ненадлежащего качества за каждый  факт, а также возмещает причиненные убытки. В случае нарушения Подрядчиком пункта 12.4. (непредставления отчета о проделанной работе) настоящего договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки, причиненные в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств либо штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт. Неисполнение Подрядчиком и третьими лицами привлекаемыми  Подрядчиком, требований Стандарта СК-12.01.02 «Пропускной и внутриобъектовый режимы» (Приложение к настоящему Договору) является существенным нарушением  условий настоящего договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере, указанном в Перечне штрафных санкций за нарушения в области ПЭБ, ОТ и ГЗ (Приложение к настоящему Договору). Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований пунктов «Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты» (Приложение )  является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением  или требовать уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения,  за исключением нарушений, предусмотренных Приложением №7. Помимо ответственности, указанной в тексте настоящего договора, ответственность Подрядчика регулируется Приложением № 7 к настоящему договору.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке  отказаться от исполнения настоящего договора.  Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения  Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора. Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные им работы при наличии акта подписанного двумя сторонами без возмещения каких-либо иных убытков.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное  невыполнение обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форс - мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми Стороны подразумевают следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное  уведомление  лишает  заинтересованную  Сторону  права  ссылаться  в будущем на форс-мажорные обстоятельства.

Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной Палатой Российской Федерации либо иным государственным органом.

9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят расчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех) месяцев. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора, либо о его расторжении.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий, решать их на основании взаимного соглашения.

10.2. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем или должностным лицом, уполномоченным на это руководителем. Ответ на претензию дается в письменной форме в течение 15 рабочих дней с момента получения.

Примечание: В случае заключения договора с ДЗО БРиД пункт  10.2.  договора излагать в следующей редакции: «Досудебный порядок  разрешения споров и разногласий путем проведения переговоров и совещаний, оформляемых протоколами, подписываемыми уполномоченными представителями сторон обязателен».

10.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Договором, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, по требованию любой из Сторон, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

В случае заключения договора с ДЗО и нефть» пункт 10.3. договора излагать в следующей редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,  подлежат рассмотрению в Третейском суде «Газпром» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами  и действует по ______________ года, а в части принятых Сторонами на себя обязательств до полного их исполнения.

11.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предупредив об этом Заказчика за 5 дней до их окончания.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Право собственности на материальные носители, содержащие техническую документацию с результатами работ по настоящему договору принадлежат Заказчику с момента оплаты Заказчиком Подрядчику установленной цены за выполненные подрядчиком работы и передачи ему этой документации.

12.2. Все изменения, в том числе изменения реквизитов Сторон и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего адреса, платежных реквизитов, не позднее 5 дней с даты изменения, путем заключения дополнительного соглашения и направления письма-уведомления, подписанного уполномоченным представителем стороны по договору.

12.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

12.4. Подрядчик обеспечивает Заказчика информацией о состоянии дел по выполнению геотехнического мониторинга (наблюдению за осадками и деформацией земной зданий и сооружений). Отчет о проделанной работе передается посредством электронных видов связи с официального электронного адреса Подрядчика по утвержденной форме, еженедельно, по четвергам. Нарушение данного условия, а равно предоставление недостоверной информации в отчете приравнивается к факту ненадлежащего качества работ и влечет начисление неустойки в соответствии с пунктом 7.24. Договора.

12.5. Подрядчик не вправе уступать свои права по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

11.6. С момента вступления в силу настоящего договора все гарантийные обязательства -ННГ», как письменные так и устные, относящиеся к условиям настоящего договора, теряют силу.

12.7. Подрядчик может использовать результаты работ и ссылаться на Заказчика в целях собственной рекламы при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика.

12.8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований Антиалкогольной политики  (Приложение ).

12.9. Заказчик вправе выплатить Подрядчику  целевое денежное  вознаграждение в размере 50 000 (пятидесяти тысяч рублей) за каждый факт информирования Заказчика о нахождении на объектах и месторождениях Заказчика лиц в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или психотропного опьянения, подтвержденного Актом «Об установлении факта появления работника в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или психотропного опьянения  и отстранении от работы (недопущении к работе)» (Приложение ).

Информирование может быть реализовано в отношении любых (независимо от занимаемой должности) сотрудников Заказчика, работников подрядных организаций Заказчика и иных лиц, находящихся на объектах и месторождениях Заказчика.

Оплата  целевого денежного вознаграждения  производится «Заказчиком» на расчетный счет Подрядчика на основании  Акта «Об установлении факта появления работника в состоянии алкогольного, наркотического,  токсического или психотропного опьянения и отстранении от работы (недопущении к работе)» (Приложение ). Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления на расчетный счет Подрядчика целевого денежного вознаграждения направить Заказчику копию приказа о поощрении сотрудника Подрядчика (лица, фактически проинформировавшего Заказчика), а также документы, подтверждающие выплату поощрения.

12.8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора: