Исх.789/ДМЕ ФТС 13.04.2018 | В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "СИГНАЛ" ИНН \ \ 771801001 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Большая Оленья, д.8 |
Настоящим сообщаем Вам о том, что компания -К» имеет возможность принять участие в объявленной процедуре о проведении закупки в соответствии с ФЗ-223 размещённом на официальном сайте -АСТ» (УТП), номер извещения № 000.
В соответствии с представленной котировочной документацией Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научный Центр "Сигнал" изъявляет желание приобрести в личное пользование клеточную культуру:
- «ARP5016 Клеточная линия почки человека 293T/17 [HEK 293T/17], коллекция National Institute for Biological Standards and Control (UK)» - в количестве 1 единицы (криопробирка с суспензией клеток с концентрацией не менее 3•106 кл/мл, 1 мл.).
Исходя из условий представленной котировочной документации и условий договора, а так же основываясь на полученном опыте работы в передаче и обмене биологическими материалами между международными клеточными банками, -К» предлагает рассмотреть возможность изменения договора в связи с установленными требованиями предъявляемыми международными коллекциями в части выдачи биологических материалов. В приложении к данному письму направляем Вам договор на согласование, который не имеет противоречий и соответствует Федеральному Закону № ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а так же учитывает особенности международного патентного права в части передачи и использования клеточных культур, бактерий, вирусов, штаммов микроорганизмов и иных биологических материалов.
Приложение:
1. Договор поставки для согласования – 9 л.
Генеральный директор -К» ________________
м. п.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва «____» _________2018 г.
________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице ______ действующего на основании ________________, с одной стороны, и -К» именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.01.01 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ……. (далее, Положение о закупке) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику клеточные линии для научно-исследовательских целей (далее – товар), согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору), в обусловленные настоящим договором сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
Цена Договора
2.1. Цена Договора составляет ___________ (______) рублей ____ копеек, с учётом НДС в размере ___________ (______) рублей ____ копеек
2.2. Указанная цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его условий допускается, если они не противоречат Федеральному закону 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а так же Главе 29 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
2.3. Стоимость упаковки, погрузки, доставки, разгрузки, переноски, складирования, установки, уборки и вывоза упаковки, расходы по таможенному оформлению, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей включены Поставщиком в цену поставляемого Товара, указанную в п. 2.1. настоящего Договора.
Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2 Заказчик обязуется предоставить Поставщику разрешительные документы, согласно законодательства РФ на использование приобретаемого Товара по запросу Поставщика.
3.1.3. Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно количества и ассортимента подписать Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику.
3.1.4. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.6. Уведомить Поставщика о несоответствии Товара по количеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Договора, которые невозможно было обнаружить в момент приемки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Товара.
3.1.7. Известить Поставщика об обстоятельствах и (или) изменениях возникших в ходе исполнения договора, влияющих на исполнения обязательств Заказчика предусмотренных договором по электронной почте Поставщика: *****@***ru.
3.2. Поставщик обязуется:
3.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Договора и приложений к нему.
3.2.2. Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т. п.
3.2.3. Одновременно с Товаром передать принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Уведомлять Заказчика о перемене своих адресов и банковских реквизитов в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня их изменения.
3.2.5. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара по электронной почте Заказчика :_____________.
3.2.6. Нести риски случайного повреждения Товара до передачи его Заказчику.
3.2.7. Соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие нормы и правила, применимые к предмету настоящего Договора.
3.2.8. В день доставки Товара передать Заказчику, подписанные со своей стороны оригинал товарной накладной, Акт приема-передачи товара в двух экземплярах.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения принятых по Договору обязательств, а также предоставления оперативной информации о ходе поставки (в устной либо письменной форме).
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Самостоятельно определять способ доставки.
3.4.2. Осуществить досрочную доставку Товара, по согласованию с Заказчиком.
3.4.3. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
3.4.4. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения принятых по Договору обязательств, а также предоставления оперативной информации о ходе исполнения обязательств перед Поставщиком (в устной либо письменной форме).
Сроки поставки и порядок расчетов
4.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету в следующем порядке:
- безналичный расчет в размере 30 % от цены договора в течении 10 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, на основании счёта;
- безналичный расчет в размере 70 % от цены поставленной продукции в течении 10 рабочих дней с момента поставки продукции.
Обязательства заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента Зачисления денежных средств на расчётный счёт Заказчика.
4.3. Срок поставки Товара: в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
5. Порядок приема товаров
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу нахождения Заказчика: ____________________________
5.2. Приемка Товара по количеству и качеству (целостности) тарных мест, производится в момент фактического получения Товара уполномоченным представителем Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. При этом под тарным местом понимаются: ящик, коробка.
5.3. По факту приема Товара, при отсутствии претензий относительно количества и качества (целостности) тарных мест, уполномоченными лицами Заказчика и Поставщика подписываются товарные накладные и заверяются печатями организации.
5.4. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента передачи Товара и подписанием товарных накладных.
5.5. Приемка Товара по количеству и качеству (внутритарные недостатки) товарных единиц, в каждом тарном месте, происходит уполномоченными лицами Заказчика в лаборатории Заказчика, или в специально подготовленном для этого помещении, на соответствие товара фактически полученного и указанного в упаковочном листе, а так же на соответствие товара указанного в товарной накладной, одновременно со вскрытием тары (упаковки) и удалением пломб (при их наличии) компании производителя. Лаборатория или помещение должно соответствовать всем нормам и правилам для проведения работ с данным видом товара. Уполномоченные лица Заказчика должны иметь специальную подготовку, а так же все необходимые удостоверяющие документы для работы с данным видом Товара.
5.6. Приемка Товара по количеству и качеству внутритарных товарных единиц осуществляется Заказчиком в течении 10 рабочих дней, с момента получения продукции по товарной накладной и фиксируется Актом приёма-передачи. Копия Акта приёма-передачи направляется электронной почтой в адрес Поставщика в день подписания, по адресу: *****@***ru. Один экземпляр оригинала Акта направляется Заказчиком заказным письмом в адрес Поставщика: 117321, , строение 1.
5.7. В случае обнаружении несоответствия Товара по количеству и/или качеству Заказчик обязан незамедлительно известить Поставщика об этом в письменной форме по электронной почте или письмом направленным через курьерскую службу. Представитель Поставщика, по усмотрению сторон, имеет право явиться для продолжения приемки Товара и оформления Акта о выявленных несоответствиях Товара условиям договора в течение 3-х рабочих дней, после получения извещения. Акт о несоответствии Товара по количеству и/или качеству составляется уполномоченными представителями Сторон по унифицированной форме ТОРГ-2. В случае отсутствия необходимости в нахождении представителя Поставщика и по согласованию сторон, Заказчик вправе осуществить дальнейшую приемку и составить акт о выявленных несоответствиях в одностороннем порядке, при этом зафиксировать все выявленные недостатки фото и (или) видео съемкой. Акт, фото и (или) видео материалы направляются в адрес Поставщика незамедлительно, для выявления причин и передачи сведений о выявленных дефектах производителю. Стороны признают юридическую и доказательственную силу Акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке по правилам настоящего пункта.
5.8. Вместе с товаром, Поставщик обязуется передать Заказчику документы на товар, в том числе: товарную накладную (по форме ТОРГ 12), счёт-фактуру или УПД, оригинал счёта, паспорт (сертификат) качества на поставляемый товар, документ, подтверждающий гарантийные обязательства, указанные в настоящем Договоре (если таковые предусмотрены в отношении поставляемого товара Производителем). В случае непредставления указанных документов, товар принимается на ответственное хранение с соблюдением всех норм и правил хранения к данному виду товара, до предоставления факсимильных или скан-копий документов, с последующим предоставлением оригиналов, в течение 15 календарных дней с момента уведомления об отсутствии документов.
6.Гарантии качества товара
6.1. Качество, комплектность поставляемых товаров и их маркировка, должны соответствовать установленным для данного вида товаров стандартам и техническим условиям, а также иным требованиям, предъявляемым к указанным товарам и подтверждаться соответствующим паспортом или сертификатом, либо другими документами определяющими качество товара в соответствии с действующими нормами и правилами производителя, законодательством страны происхождения этого товара, а так же не нарушающие действующего законодательства РФ.
6.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать экспертов.
7.Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (в том числе изменения законодательства).
7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.
7.3. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.5. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на вышеперечисленные обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.
7.6. Если состояние невыполнения обязательств длится более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.Ответственность Сторон
8.1. Заказчик несёт ответственность за предоставление разрешительных документов на использование поставляемого Товара по настоящему Договору, в отношении которых требуется наличие соответствующих разрешений согласно действующему законодательству РФ, а также несёт ответственность за использование, применение, сохранение и последствия своей деятельности с Товаром, согласно законодательства РФ.
8.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств в отношении которых, просрочено Заказчиком, но не более 10% от общей стоимости Товара. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств в отношении которых, просрочено Поставщиком, но не более 10% от общей стоимости Товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
9. Основания и порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и не противоречат действующему законодательству.
9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, указав в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Досрочное расторжение Договора может иметь место исключительно по соглашению Сторон или по решению суда.
9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
9.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
9.4.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.
9.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
9.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
9.5.1. Неоднократного нарушения Заказчиком исполнения своих обязательств предусмотренных договором.
9.5.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
10.Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае возникновения разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
10.3. В случае не достижения взаимного согласия в течение одного календарного месяца споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2018 г., а в части принятых сторонами обязательств – до полного их исполнения.
12. Заключительные положения
12.1. Все уведомления (письма, претензии) между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме почтой заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статьях 3.1.7, 3.2.5 или 13 настоящего Договора, или факсимильной связью, электронной почтой с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений посредством почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение – Спецификация,
Приложение – Техническое задание.
Приложение – Акт приёма-передачи продукции
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик | Поставщик Общество с ограниченной ответственностью |
Юридический адрес: Фактический адрес:. ИНН: КПП: ОКТМО: ОГРН: р/с: Банк: БИК: Контактное лицо: Контактный телефон: e-mail: Директор ________________/ «_____» _________________ 2018 г. М. П. |
адрес: 115583, Банковские реквизиты: ПАО Сберегательный банк Российской Федерации ОКТМО 45922000 ОКОПФ 12165 Контактное лицо: тел. +7 (499) 397 01 09 e-mail: *****@***ru Сайт компании: www. Sputnik-Group. ru Генеральный директор ___________________// «_____» _______________ 2018 г. М. П. |
Приложение
к Договору № ____
от "___" _______ 2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
Наименование | Ед. изм. | Цена за ед. в руб. (с учетом НДС) | Кол-во | Сумма в руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого: | ||||
В т. ч. НДС 18% | ||||
Всего к оплате: |
Заказчик | Поставщик Общество с ограниченной ответственностью |
Директор ________________/ «_____» _________________ 2018 г. М. П. | Генеральный директор ___________________// «_____» _______________ 2018 г. М. П. |
Приложение
к Договору № ____
от "___" _______ 2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик | Поставщик Общество с ограниченной ответственностью |
Директор ________________/ «_____» _________________ 2018 г. М. П. | Генеральный директор ___________________// «_____» _______________ 2018 г. М. П. |
Приложение
к Договору № ____
от "___" _______ 2018 г.
ФОРМА АКТА
приема-передачи товара
Заказчик | Поставщик Общество с ограниченной ответственностью |
Директор ________________/ «_____» _________________ 2018 г. М. П. | Генеральный директор ___________________// «_____» _______________ 2018 г. М. П. |
Акт приема-передачи товара №___
на поставку токсинов
по Договору № _____ от _____
г. Москва «__» _______ 2018 г.
__________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и -К» именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
В соответствии с Договором №_________ от ___ ________.2018г. Поставщик выполнил обязательства по поставке следующего товара:
Наименование | Ед. изм. | Цена за ед. в руб. (с учетом НДС) | НДС в | Кол-во | Сумма в руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого |
Заказчик | Поставщик Общество с ограниченной ответственностью |
Директора ________________/ «_____» _________________ 2018 г. М. П. | Генеральный директор ___________________// «_____» _______________ 2018 г. М. П. |
