Проект муниципального контракта на выполнение работ по утеплению кровли (стр. 2 )

В случае невыполнения Подрядчиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема выполненных работ.

6.7.        Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, на котором выполняются работы по настоящему Контракту, отдельных частей объекта или результата работ, до  момента приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:

7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

7.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в приеме выполненных работ.

Экспертиза результата, предусмотренного Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами.

7.1.4. Контролировать ход выполнения ремонтных работ, соблюдение сроков выполнения работ, проверять соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта, Локальному сметному расчету и Техническому заданию.

7.1.5. При обнаружении недостатков (дефектов) в выполненных работах, в том числе в период гарантии требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Подрядчиком.

7.1.6. В процессе выполнения работ выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении замены некачественных материалов,  прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует условиям настоящего Контракта,  СНиП и требованиям  действующего законодательства Российской Федерации, а также вправе требовать переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

7.1.7.        Если отступления в выполненных работах от условий настоящего Контракта в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.1.8.  Определять круг лиц, непосредственно участвующих в контроле, за ходом выполнения ремонтных работ.

7.1.9. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.10. Приостановить производство работ Подрядчиком в случае грубых нарушений Правил техники безопасности, пожарной безопасности и др. до полного их устранения, не изменяя срок выполнения работ.

7.2.        «МКУ «ОТН и РМТБОУ» вправе:

7.2.1.        Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, используемых материалов, оборудования, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.2.2.        Требовать устранения выявленных недостатков в ходе ремонтных работ.

7.3. Заказчик по настоящему Контракту обязан:

7.3.1. При надлежащем извещении Подрядчиком о факте выполненной работы организовать и произвести ее прием.

7.3.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

7.3.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

8. Права и обязанности Подрядчика

8.1. Подрядчик по настоящему Контракту вправе:

8.1.1.        Передать результат Работ досрочно по согласованию с Заказчиком письменно, уведомив Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня.

8.1.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке надлежаще выполненных работ.

8.1.3. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ.

8.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик по настоящему Контракту обязан:

8.2.1. Выполнить в полном объеме работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Контракта.  Качество, объем и сроки проведения указанных работ должны соответствовать условиям Контракта, а также установленным строительным нормам, правилам и требованиям технической документации.

8..2.2.  Представить Локально-сметный расчет на выполнение работ, а также согласованный и утвержденный с Заказчиком График выполнения работ, одновременно с подписанным им Контрактом.

8.2.3.        Производить работы в полном соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение ).

8.2.4.        Обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом.

8.2.5.  Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

8.2.6. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

8.2.7. Обеспечить выполнение работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями и т. п.

8.2.8. Демонтажные работы по кровли производить только после надежно смонтированного технологического укрытия.

8.2.9. Применять материалы технологического укрытия в соответствии с Локально-сметным расчетом (Приложение ).

8.2.10.        В случае повреждения, нарушения целостности здания или  благоустройства территории Подрядчиком в ходе выполнения работ  (асфальтобетон, бетон, бетонные бордюры, ограждения различного типа, цветники, зеленые насаждения и др.), Подрядчик возмещает все расходы, понесенные Заказчиком на восстановление вышеперечисленного.

8.2.11. Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика, возникший в результате не исполнения работ в соответствии со сметной документацией, не исполнения норм пожарной безопасности.

8.2.12. Обеспечить Заказчику, специалистам МКУ «ОТН и РМТБОУ» беспрепятственный контроль за выполнением всех видов работ, в течение всего  срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком контроля за соответствием используемых материалов и оборудования.

8.2.13. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования (приложение №5)

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

8.2.14.        Обеспечить содержание и уборку переданных ему помещений и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии при производстве ремонтных работ.

8.2.15. Своевременно либо по требованию Заказчика производить за счет собственных средств вывоз строительного мусора с территории учреждения.

8.2.16. В трехдневный срок до подписания Акта приемки в эксплуатацию здания самостоятельно организовать и произвести вывоз строительного мусора. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика, в специально отведенные для этого места, с соблюдением всех установленных норм и требований, получение согласования этих мест лежит на Подрядчике.

8.2.17. В течение двух дней с момента приемки выполненных работ в полном объеме, самостоятельно организовать и произвести вывоз всего используемого при выполнении работ оборудования, строительного материала и прочего инструментария (в случае если за них не произведена оплата по Контракту).

8.2.18.        Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика, в указанный им срок.

8.2.19. Подрядчик обязан возместить учреждению затраты на коммунальные услуги по тарифам, утвержденным действующим законодательством.

8.2.20. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

8.2.22. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

8.2.23. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации

8.3. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

8.3.1. В отношении него не проводиться процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размере задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.3.2. Не обременен  обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту. 

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения таких обязательств, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 N 1063 устанавливается штраф в виде фиксированной суммы в размере 2 % от цены Контракта, что составляет ______________ рублей.

9.3. Пени начисляются за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней от суммы, не уплаченной в срок.

9.4. В случае  ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере _________________ рублей, что составляет 5 % процентов от цены Контракта.