9.5. Пени начисляются за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере не менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, которые фактически исполнены Подрядчиком, и рассчитываются по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе по отдельным этапам исполнения контракта;
С - размер ставки.
9.6. Размер ставки рассчитывается по формуле:
где - ставка рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней, определяемая с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
9.7. Коэффициент К рассчитывается по формуле:
К =(ДП/ДК) x 100%,
где ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней.
При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней.
При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней.
9.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта, а также за ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.
9.9. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения таких обязательств Заказчик направляет ему требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.7. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.8. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Контракту.
10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме передачи Заказчику в залог денежных средств.
Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Контракта на сумму 292 624,70 (Двести девяноста две тысячи шестьсот двадцать четыре рубля 70 клпеек), что составляет 15 (пятнадцать) % от начальной (максимальной) цены Контракта.
10.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта будет возвращено Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5-ти дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.
10.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
10.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
10.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным в период действия Контракта, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере.
11. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и иных условий Контракта.
11.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на 10%. При увеличении объема работ, по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.
11.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
11.4.1. Выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
11.4.2. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
11.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
11.5. Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:
11.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты работы.
12. Порядок урегулирования споров
12.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
12.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разд. 17 Контракта.
12.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
12.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
12.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
13.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
14. Срок действия контракта
14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 31.12.2016 года.
15. Уведомления и извещения
15.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала.
15.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
Любые извещения или уведомления, направленное электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.16. Прочие условия
16.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.
16.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.
16.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
16.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.
16.5. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третьему лицу, а также переуступить право требования долга третьему лицу.
16.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
16.7. Контракт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для ДФ и НП мэрии г. Новосибирска.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
