ДОГОВОР № ____
На оказание услуги по подготовке Документации
на проведение текущего ремонта помещений в зданиях и сооружениях
г. Москва «___»___________201__г.
________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и Государственное унитарное производственное строительно-монтажное предприятие «Медпроектремстрой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель готовит для Заказчика Документацию на проведение текущего ремонта помещений в зданиях и сооружениях _____________________________, по адресу: г. Москва, ул. __________, д. __.
1.2. Документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, включает в себя:
1.2.1. Проект Акта обследования учреждения;
1.2.1.1. Фото материалы помещений (приложение к акту обследования учреждения);
1.2.2. Планы БТИ с указанием помещений, в которых планируется проведение работ;
1.2.3. Проект локальной сметы на выполнение работ;
1.2.3.1. Коммерческие предложения, на материалы применяемые в смете по цене поставщика;
1.2.4. Проект расчета начальной (максимальной) цены контракта;
1.2.5. Проект протокола начальной (максимальной) цены контракта;
1.2.6. Проект дефектной ведомости с учетом сформированной сметы;
1.2.7. Проект заявки на рассмотрение рабочей группы ДЗМ;
1.2.8. Проект формы с указанием информации о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме
(ФОРМА № 2);
1.2.9. Проект государственного контракта на выполнение работ;
1.2.10. Проект технического задания на выполнение работ;
1.2.11. Проект приказа об осуществлении закупки работ;
1.2.12. Проект справки с сопроводительным письмом о наличии денежных средств у Заказчика для оплаты планируемых работ.
1.3. Заказчик принимает у Исполнителя услуги (далее – Работы) и оплачивает их в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. 93 310,21 руб. (Девяносто три тысячи триста десять рублей) 21 копейка, в т. ч. НДС (18%) – 14 233,76 руб. (Четырнадцать тысяч двести тридцать три рубля) 76 копеек. Стоимость определена Расчетом стоимости работ (Приложение ) к настоящему Договору.
2.2. Исполнитель выполняет работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, согласно Приложению №3 к настоящему Договору и имеет право на досрочное выполнение работ.
2.3. По завершению работ, Исполнитель передаёт Заказчику в 1 (одном) экземпляре комплект Документации, в соответствии с п.1.2. настоящего Договора; в 2 (двух) экземплярах Акт приёма-передачи выполненных работ, согласно Приложению №1 к настоящему Договору; в 1 (одном) экземпляре счёт-фактуру; в 1 (одном) экземпляре счёт на оплату.
2.4. Заказчик по получению от Исполнителя документов, согласно п.2.3. настоящего Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня принимает представленные документы и подписывает Акт приёма-передачи выполненных работ, один экземпляр которого возвращает Исполнителю. В случае наличия мотивированных замечаний к переданной документации, Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня обязан предоставить исполнителю замечания с указанием недостатков со ссылкой на нормативные документы (ГОСТ, СНиП, Сан ПиН либо иной регламентирующий документ установленный законодательством для данных видов работ) подписанные уполномоченным специалистом. В случае отсутствия мотивированных замечаний от Заказчика либо подписанного акта о выполнении работ в указанный в настоящем пункте срок, документация считается принятой по качеству и количеству без замечаний и подлежит оплате.
2.5. Оплату за выполненные работы Заказчик производит в течение
10 (десяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п.1.2 настоящего Договора, в полном размере, установленном Расчетом стоимости работ (Приложение к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Принять выполненные Исполнителем работы и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Подготовить и передать Документацию Заказчику в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до 31.12.2017 года.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора.
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Календарным планом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день неуплаты, от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Календарным планом, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.
5.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Календарным планом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день неуплаты, от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором работы были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств Исполнителем по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
5.5. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
5.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недовыполнения работ и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке.
6.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
6.2.1. При существенном нарушении условий Договора Исполнителем.
6.2.2. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней.
6.2.3. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
6.2.4. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
