(Проект) Договора на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях (стр. 4 )

10.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить вторую Сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием положений настоящего Договора, выполнение которых невозможно или будет приостановлено, с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух календарных месяцев с даты уведомления, предусмотренного пунктом 10.2. настоящего Договора, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны разрешают их в Арбитражном суде Камчатского края.

11.3. Стороны договорились о возможности передачи документов посредством факсимильной и электронной связи, которые признаются полноценными документами, имеющими простую письменную форму, с условием передачи оригинальных документов почтой, в связи с чем, Стороны обязаны указать в реквизитах настоящего Договора номера телефонов-факсов и адреса электронной почты.

11.4. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента ее отправки другой Стороной, направить мотивированный ответ по существу претензии.

11.5. В случае если ответ по существу претензии не будет получен Стороной, направившей претензию в течение 5 (пяти) дней со дня ее отправки, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным и Сторона, направившая претензию, имеет право на обращение в суд.

11.6. При ведении Сторонами претензионной работы посредством почтовых отправлений, срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) дней, с даты получения претензии.

12. Порядок расторжения Договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ;

- в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договор в случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематические нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, что влечет нарушение срока завершения Работ более чем на 14 (четырнадцать) дней, либо отставание Подрядчиком от Графика производства работ более чем на 14 (четырнадцать) дней;

- аннулирование лицензии на данную деятельность или приостановления ее действия на срок более 3 (трех) недель, издания других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права ведения Работ;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе заявки на участие в запросе предложений;

- установление факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- нарушение существенных условий настоящего Договора;

- систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству Работ;

- выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований Технического задания и документации.

Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

12.3. При расторжении настоящего Договора Сторонами производятся взаиморасчеты путем составления Акта о приемке выполненных работ на момент расторжения настоящего Договора.

12.4. Для принятия решения о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Если экспертной организацией будут подтверждены нарушения условий настоящего Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику решение о расторжении настоящего Договора.

12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику.

13. Иные условия

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

13.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящимися к предмету настоящего Договора, теряют силу, если они противоречат положениям настоящего Договора.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения и протоколы, содержащие дополнения и изменения настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

13.4. Переписка Сторон, рекламации, требования, уведомления должны быть составлены на русском языке, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Договором.

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

14. Срок действия Договора

14.1. Срок действия настоящего Договора: до «01» декабря  2016 года.

  14..2.  Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему Договору, за исключением обязательств по оплате Работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате  штрафа, неустойки.

15. Существенные условия Договора

15.1. Все условия настоящего Договора, Технического задания касающиеся выполнения Работ по настоящему Договору, считаются существенными.

16. Приложения к Договору

Приложения к настоящему Договору  составляют его неотъемлемую часть. К настоящему Договору прилагаются:

Приложение – Техническое задание;

  Приложение - Проектная рабочая документация «Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре»  01.16/АПС и 02.16/АПС разработанной ПКГО ВДПО Камчатского края;

  Приложение – Локальный сметный расчет*;

17. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик: Открытое акционерное общество  «Медтехника», (), 683024,  Камчатский край,  г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 28/1, , эл. почта lawyer. *****@***ru ИНН/ КПП: 4101167194  / 410101001 ОГРН : 1144101036001 ОКПО  01906369 ОКВЭД : 52.32  33.10.9  51.46.2 Камчатский филиал «АТБ» (ОАО) расчетный счет : 40702810720000000043 кор. счет : 30101810400000000831 БИК : 043002831 Генеральный директор ___________________   м. п.

Подрядчик: м. п.

* Приложение – Локальный сметный расчет предоставляется Подрядчиком. Итоговая сметная стоимость работ равна цене Договора.

Приложение

к Договору

«___»  сентября 2016 год № __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке

автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях

Предмет заказа: выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Наименование объекта:

«административное двух этажное здание», расположенные по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков,28/1 «здание теплого склада одно этажное, здание холодного склада одно этажное, здание гаражных боксов одно этажное», расположенные по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков,27.

Описание работ: Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг,  определены  в  Проектной рабочей документации «Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре»  01.16/АПС и 02.16/АПС разработанной ПКГО ВДПО Камчатского края.   Срок выполнения работ: с момента подписания Договора до 13  октября 2016 года. Основные требования к подрядной организации в соответствии со статьей 12 пунктом 15 Федерального закона от 01.01.2001 года «Лицензирование отдельных видов деятельности» - подрядная организация должна иметь лицензию на «Деятельность по  монтажу,  техническому обслуживанию и ремонту  средств обеспечения пожарной  безопасности  зданий  и сооружений», включая перечень работ и услуг:

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

6. Условия выполнения работ: работы будут проводиться в действующем предприятии в рабочее время Заказчика с 09:00 до 17:00, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами; строительные материалы и оборудования, используемые при выполнении работ, должны быть новые, ранее не использовавшиеся, сертифицированы в Российской Федерации и соответствовать требованиям ГОСТ.