5.2.19. При обнаружении Заказчиком несоответствия выполненных Подрядчиком работ по Контракту техническим и проектным решениям или нормативным документам, Подрядчик по требованию Заказчика обязан в кратчайший срок и за свой счет переделать данные работы. Все убытки Заказчика, вызванные невыполнением Календарного графика производства работ по этим основаниям, должны быть возмещены Подрядчиком Заказчику по требованию последнего.

5.2.20. При производстве работ на Объекте обеспечить условия для безопасного функционирования предприятий и организаций, расположенных в зоне производства работ, и заблаговременно, не менее чем за неделю, в письменной форме оповещать их о начале работ.

5.2.21. Обеспечить на Объекте условия для работы представителей Заказчика, осуществляющих технический надзор (строительный контроль), с выделением помещения для организации рабочих мест, оборудованных средствами оргтехники, связи (включая мобильную) и транспортом.

5.2.22. Нести ответственность перед Заказчиком за работы по Контракту, выполненные третьими лицами (субподрядчиками), привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Контракту.

5.2.23. На весь период действия Контракта Подрядчик и его субподрядчики должны иметь допуски, выданные саморегулируемой организацией (СРО) на виды деятельности, выполнение работ, производство которых предусмотрено настоящим Контрактом.

5.2.24. В соответствии с требованиями СНиП , СНиП "Безопасность труда в строительстве" и Методическими рекомендациями по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ, согласованных ДОБДД МВД РФ 19.02.2009 письмо № 13/6-1029 Подрядчик обеспечивает на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе ограждение, содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней непосредственно территории, перевозку строительных материалов и отходов способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущению выноса грязи на колесах транспортных средств при их выезде со стройплощадки.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

5.2.25. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами при ДТП и других несчастных случаях за соответствие дорог установленным требованиям (правилам, стандартам, техническим нормам и другим документам) в части обеспечения безопасности дорожного движения в период производства работ до передачи Объекта эксплуатирующей организации.

5.2.26. Подрядчик до начала производства работ на Объекте оформляет информационные указатели в соответствии с правовыми актами.

5.2.27. Подрядчик представляет Заказчику заключенный Контракт с соответствующей специализированной организацией на утилизацию и обезвреживание строительных отходов, в том числе размещение излишнего грунта, а также согласованные лимиты на размещение отходов.

5.2.28. Подрядчик обязан на основании мотивированного требования/предписания Заказчика отстранить от работы на данном Объекте лицо, являющееся сотрудником Подрядчика или привлеченного им субподрядчика в сроки, установленные Заказчиком, и обеспечить замену этого сотрудника на другого, приемлемого для Заказчика в соответствии с Контрактом.

5.2.29. До начала производства работ согласовать с органами государственного надзора (в т. ч. ГИБДД) порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.2.30. До начала производства работ согласовать в установленном порядке с органами ГИБДД схему организации движения и ограждения мест выполнения работ на Объекте и обеспечить ее соблюдение.

5.2.31. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в договорной срок.

5.2.32. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств любого Субподрядчика, независимо от наличия согласования Заказчика на привлечение этого Субподрядчика.

5.2.33. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений на основании технических условий, выданных владельцами (собственниками) инженерных коммуникаций и строений и сдать их в эксплуатацию владельцу (эксплуатирующей организации).

5.2.34. При необходимости осуществить за свой счет страхование рисков в соответствии с Контрактом.

5.2.35. До передачи законченного строительством Объекта передать Заказчику по акту дорожные знаки, созданные собственными силами в процессе строительства Объекта.

5.2.36.Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование и иное имущество, используемое для исполнения Контракта.

5.2.37. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему контракту субподрядчиков, Подрядчик обязуется по запросу Заказчика предоставлять подлинные справки выполненных субподрядчиками работ, составленные по формам КС-3, в одном экземпляре с обязательной подписью субподрядчика.

5.2.38.. По запросу Заказчика предоставлять копии бухгалтерских документов по расчетам за работы, выполненные субподрядчиками в рамках настоящего контракта.

5.2.39. Представить при заключении Контракта копию Свидетельства о допуске к работам, согласно перечню, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Приложение ).

5.3. Обеспечение работ строительными материалами

5.3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке, указанными в настоящем Контракте, включая приложения к нему.

5.3.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования, а также в составе исполнительной документации.

5.3.3. Технологическое оборудование для оснащения Объекта должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ.

5.3.4. Подрядчик обеспечивает надлежащее хранение материалов, конструкций и технологического оборудования, обеспечивающее их сохранность, в т. ч. сохранность свойств и качеств.

5.3.5. Подрядчик обязан за свой счет с использованием своей аккредитованной лаборатории и аккредитованных лабораторных постов в ходе приемки поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить все предусмотренные нормами и проектом испытания и измерения, и ежемесячно представлять результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

Подрядчик обязан для каждого конструктивного слоя разработать и согласовать с Заказчиком состав асфальтобетонной смеси (Приложение ). Для каждого конструктивного слоя наличие более одного действующего состава не допускается.

Изменение состава допускается при условии, что данные изменения не ухудшат физико-математические, химические характеристики ранее утвержденного состава.

5.3.6. Заказчик и его представители имеют право допуска в любое время на строительную площадку и ко всем рабочим местам, на которых выполняются подготовительные работы или с которых поступают материалы, конструкции и другие готовые изделия, используемые при производстве работ (АБЗ, ЦБЗ, карьеры…), а также в лаборатории и лабораторные посты, проводящие испытания и измерения.

5.3.7. Подрядчик обеспечивает Заказчику и его представителям беспрепятственный допуск на указанные выше объекты.

5.3.8. Заказчик и его представители вправе давать Подрядчику письменные предписания:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям ПД, действующим нормам и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющие требованиям и нормам Контракта;

в) о разборке и последующем новом исполнении частей строящегося сооружения, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж.

В случае невыполнения Подрядчиком этих указаний Заказчик вправе привлечь третьи лица для выполнения указанных выше требований и оплатить работу. При этом Заказчик имеет право на возмещение от Подрядчика всех расходов, вызванных указанными выше обстоятельствами, в т. ч. путем удержания этих сумм из предстоящих к уплате Подрядчику платежей.

5.3.9. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в случае если:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его Объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления Подрядчику срока завершения работ по Контракту.

5.4 Строительная площадка

5.4.1. Подписание настоящего Контракта означает передачу Объекта, его участков от Заказчика к Подрядчику для выполнения работ по настоящему Контракту.

5.4.2. По указанию Заказчика и за счет своих средств Подрядчик обязан возвести на территории строительной площадки, в объемах согласованных с Заказчиком, все временные сооружения необходимые для надлежащего выполнения работ по Контракту; заключить договоры аренды на земельные участки вне границ предоставленного под строительство Объекта земельного участка, необходимые для производства работ в соответствии с действующим законодательством; согласовать с Заказчиком места размещения площадок на земельных участках вне границ постоянного землеотвода.

5.4.3. Подрядчик обязан своими и привлеченными им силами и за свой счет осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

5.4.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение на строительной площадке (полосе отвода) необходимых мероприятий по технике безопасности, безопасности дорожного движения, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости установить временное освещение и ограждение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам строительства данного Объекта.

5.4.5. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные сооружения и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, обеспечивать в соответствии с требованиями норм и технических условий установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями и не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

5.4.6. Подрядчик должен в соответствии с техническими условиями владельцев сетей и коммуникаций, согласованными с Заказчиком, обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, попадающих в зону строительства.

5.4.7. На весь период выполнения работ Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает его содержание.

5.4.8. В случае нанесения ущерба Объекту, третьим лицам в период выполнения работ Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

5.4.9. Подрядчик при выполнении строительных работ, транспортировки грузов и оборудования не должен наносить ущерб третьим лицам, а в случае если такой ущерб будет нанесен, он возмещает ущерб за свой счет.

5.4.10. Подрядчик в соответствии с чертежами, утвержденными Заказчиком, должен обустроить и при необходимости содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности и своевременному восстановлению за свой счет используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

5.4.11. Все разобранные после завершения работ временные здания, сооружения и конструкции, используемые для строительства, являются собственностью Заказчика и подлежат реализации Подрядчиком по рыночным ценам, согласованным Заказчиком, при этом Подрядчик обязан возвратить Заказчику вырученные средства путем зачета возвратных сумм в счет оплаты выполненных работ.

5.4.12. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок со дня подписания Акта приемочной комиссии вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект и строительную площадку от строительного мусора и провести техническую и биологическую рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с проектом, утвержденным Заказчиком, с оформлением акта приемки строительной площадки и рекультивированных земель.

5.5. Заказчик имеет право:

5.5.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий Контракта в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом.

5.5.2. Контролировать действия Подрядчика на всех этапах исполнения Контракта.

5.5.3. Назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика в рамках Контракта и/или поручить управление своими обязательствами по Контракту третьим лицам.

5.5.4. Приостанавливать производство работ: в связи с отсутствием (недостатком) финансирования, установленного на отчетный период, при отступлении от требований утвержденной проектной документации, нормативных документов, технических условий, нарушении технологии ведения работ, недостатков в качестве работ, правил безопасности и в других случаях.

5.5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, при отзыве или приостановке действия у Подрядчика свидетельств о допуске, выданных СРО, в иных случаях, предусмотренных законом и настоящим Контрактом, расторгнуть контракт и /или привлекать за счет Подрядчика третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных Контрактом.

5.5.6. Утверждать, разрабатываемую Подрядчиком проектную документацию оттиском штампа «в производство работ».

5.5.7. При невыполнении обязательства, предусмотренного в п. 5.2.37. настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться самостоятельно к субподрядчикам за получением справок (КС-3).

5.5.8. При невыполнении обязательства, предусмотренного в п. 5.2.38. настоящего Контракта, Заказчик вправе обратиться самостоятельно к субподрядчикам за получением бухгалтерских документов, подтверждающих оплату выполненных ими работ Подрядчиком.

5.5.9. В случае выявления факта неоплаты Подрядчиком выполненных работ субподрядчикам и поставщикам материалов, Заказчик вправе приостановить оплату работ Подрядчика до представления Подрядчиком доказательств оплаты работ субподрядчикам и поставщикам материалов или доказательств урегулирования вопросов по оплате выполненных работ с субподрядчиками и поставщиками материалов.

5.5.10. Требовать исправления выявленных в ходе выполнения работ или в ходе приемки недостатков, а если Подрядчик недостатки не исправит, то требовать возврата оплаты стоимости данных работ.

5.6. Подрядчик имеет право:

5.6.1 Требовать от Заказчика выполнения условий Контракта в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом.

5.6.2. Привлекать к выполнению работ по Контракту третьи лица (субподрядчики), по согласованию с Заказчиком, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные третьими лицами работы по Контракту. Стоимость работ, переданных Подрядчиком третьим лицам (субподрядчикам), не может превышать 30 % стоимости всех работ по Контракту. Данное ограничение не относится к выполнению ПД.

В случае нарушения предусмотренного предыдущим абзацем ограничения в привлечении третьих лиц Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 1 (одного) процента от цены контракта за каждый полный процент превышения стоимости работ, переданных Подрядчиком третьим лицам.

5.6.3. Подрядчик вправе контролировать качество выполнения работ по содержанию объекта в период гарантийного срока и в случае обнаружения фактов ненадлежащего содержания, влияющих на состояние гарантийного объекта, вправе выписывать предписания подрядной организации отвечающей за содержание данного объекта и уведомляет Заказчика в письменной форме в течении 1 суток.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и\или иными лицами в соответствии с действующим законодательством за свою деятельность по настоящему Контракту, в том числе имущественную ответственность.

6.2. За нарушение срока окончания работ Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,25 % от цены Контракта, за каждый день просрочки.

6.3. Подрядчик несет имущественную ответственность за реализацию в натуре Технического задания, за качество и объем выполненных работ, примененные материалы и технологии в соответствии с Приложением № 10 - Параметры, используемые для определения соответствия качества выполненных работ, размер снижения стоимости и санкции за фактическое качество выполняемых и выполненных работ.

6.4. За нарушение срока устранения недостатков в соответствии с замечаниями Заказчика, Подрядчик обязуется уплатить неустойку из расчета 0,01 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

6.5. За отсутствие на Объекте «Общего журнала производства работ» Подрядчик выплачивает штраф в размере 10 000 рублей за каждый выявленный случай.

6.6. За изменение в процессе выполнения работ по настоящему Контракту технических решений, предусмотренных в Техническом задании, утвержденном Заказчиком, по инициативе Подрядчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 100 000 руб. за каждое изменение.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств, предусмотренных в настоящем Контракте, Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1% от цены работ по Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств.

6.8. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика. Срок рассмотрения претензии – 20 дней.

6.9.Уплата штрафных санкций производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в претензии.

6.10.Если штрафные санкции не будут перечислены в указанный срок, Заказчик вправе удержать сумму штрафных санкций из суммы оплаты, причитающейся Подрядчику за выполненные работы, при наличии письменного согласия Подрядчика.

6.11.Ответственность Заказчика определяется в соответствии с гражданским законодательством РФ.

6.12.Заказчик освобождается от ответственности за невыполнение обязательства по оплате работ, если Заказчику не были перечислены средства на финансирование данного контракта, либо они были перечислены с просрочкой платежа.

6.13.Уплата неустойки, штрафа или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по Контракту, кроме случая расторжения Контракта.

6.14.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.15.При невозможности выполнения Контракта по основаниям пункта 6.14 сторона, которая не может выполнять условия Контракта, должна письменно уведомить другую сторону по Контракту и представить документы Торгово-Промышленной Палаты, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы.

6.16.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы согласно пункту 6.14 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 60 календарных дней Стороны имеют право либо расторгнуть Контракт, либо отсрочить выполнение Контракта с составлением соответствующего письменного соглашения. Сроки выполнения Контракта будут в таком случае считаться вновь согласованными сторонами.

6.17. Гарантийные обязательства

6.17.1. Общий гарантийной срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет.

6.17.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту, на все конструктивные элементы Объекта, инженерные сооружения, оборудование, а также на применяемые при работах материалы.

6.17.3. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта приемочной комиссии.

6.17.4. Если настоящий Контракт будет расторгнут досрочно, гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и принятые Заказчиком до даты расторжения. В данном случае гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта сдачи приемки выполненных работ (КС-2).

6.17.5. Подрядчик в период гарантийного срока самостоятельно осуществляет проверку состояния Объекта на предмет наличия дефектов и недостатков:

1) Выявление дефектов: По результатам проведенного обследования Подрядчик составляет Акт проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение ), в котором указываются все виды дефектов и недостатков с привязкой их местоположений и указанием сроков их устранения. Данный акт передается Заказчику для согласования сроков и методов устранения обозначенных в акте дефектов и недостатков. Все возникшие или обнаружившиеся в период гарантийного срока дефекты и недостатки Подрядчик обязан устранять самостоятельно за свой счет.

2) Устранение дефектов: По результатам исправления выявленных дефектов и недостатков составляется двусторонний Акт проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение ).

3) Санкции: На обозначенные в Акте дефекты и недостатки, устраненные Подрядчиком в согласованный срок при надлежащем качестве работ, требования об уплате неустойки в соответствии с Приложением № 12 - « Уровень требований к гарантийному объекту и размер неустойки» к Подрядчику не применяются.

6.17.6. Заказчик вправе в любое время в период гарантийного срока в одностороннем порядке проверить исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств:

1) Выявление дефектов: По результатам проведенных проверок состояния Объекта на предмет наличия дефектов и недостатков, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение ), в котором указываются все виды дефектов и недостатков (с привязкой их местоположения) и указанием сроков их устранения. Данный акт направляется Подрядчику для принятия мер по устранению обозначенных в акте дефектов и недостатков.

2) Устранение дефектов: В случае выявления Заказчиком в период гарантийного срока дефектов и недостатков, Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты и недостатки в сроки, установленные Заказчиком в Акте проверки состояния объекта, находящегося на гарантии, а после устранения немедленно уведомить Заказчика об этом. По результатам исправления выявленных дефектов и недостатков составляется двухсторонний Акт проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение ).

3). Санкции:

- Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку за каждый выявленный Заказчиком дефект и недостаток в размере, установленном в Приложении №6 .

- При проведении Подрядчиком работы по самостоятельному выявлению и устранению дефектов и недостатков, неустойка в соответствии с Приложением № уплачивается по дефектам и недостаткам, не отраженным Подрядчиком в Акте проверки состояния объекта, находящегося на гарантии, но установленным Заказчиком и отраженным им в Акте проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика, а также по дефектам и недостаткам, обнаруженным Заказчиком ранее, чем их установит Подрядчик и уведомит об этом Заказчика.

- Если Подрядчик не устранит дефект или недостаток в установленный Заказчиком срок, он обязан уплатить Заказчику, предусмотренную в Приложении № 12 неустойку за данный дефект или недостаток, в трехкратном размере.

6.17.7. В случае выявления дефекта или недостатка отдельного конструктивного элемента, инженерного сооружения Объекта, гарантийный срок эксплуатации Объекта продлевается на период равный сроку от даты выявления недостатка до даты его устранения.

6.17.8. Если недостаток возник не по вине Подрядчика, Подрядчик обязан, независимо от наличия или отсутствия вины, устранить недостаток самостоятельно и за свой счет, после чего предоставить Заказчику доказательства отсутствия вины Подрядчика и расчет стоимости работ по устранению недостатков. Если отсутствие вины Подрядчика будет признано Заказчиком, стоимость работ по устранению недостатков будет Подрядчику возвращена.

6.17.9. Если Подрядчик не устраняет недостатки или дефекты более 30 дней, против сроков, установленных Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику иное требование, предусмотренное ст. 723 ГК РФ - возмещения расходов, понесенных им, или которые он понесет в будущем, на исправление недостатков, выявленных в период гарантийного срока, своими силами или силами третьих лиц. Выбор требования определяется Заказчиком на его усмотрение. В данном случае Заказчик вправе получить возмещение расходов за счет Подрядчика.

6.17.10. По окончании гарантийного срока сторонами составляется Акт передачи гарантийного Объекта от Подрядчика к Заказчику. Гарантийные обязательства Подрядчика считаются действующими до подписания сторонами Акта передачи гарантийного Объекта от Подрядчика к Заказчику.

6.17.11. Заказчик вправе уступить право требования по гарантийным обязательствам третьему лицу, о чем он обязан уведомить Подрядчика.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон, в других случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

7.2. Заказчик вправе требовать расторжения Контракта в случаях:

­  невыполнения объемов работ за отчетный период, более чем на 10% от предусмотренного Календарным графиком производства работ;

­  срока окончания работ, установленного в Контракте, более чем на 20 дней;

­  начала работ с опозданием более чем на 20 календарных дней от срока, установленного настоящим Контрактом;

­  отказа от устранения или неустранение допущенных Подрядчиком дефектов и недостатков в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, либо допущения не согласованных с Заказчиком отступлений от ПД, Технического задания, технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение требований, предписаний Заказчика, изложенных в мотивированном отказе в приемке выполненных работ, в течение срока, определенного Заказчиком или снижения качества работ в результате нарушения Подрядчиком условий Контракта;

­  отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту;

­  непредставления Подрядчиком или истечение действия допуска СРО на выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом;

­  в иных случаях, предусмотренных Контрактом и гражданским законодательством РФ.

7.3. Подрядчик вправе требовать расторжения Контракта в случаях:

- остановки Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней;

- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту;

- в иных случаях, предусмотренных Контрактом и гражданским законодательством РФ.

7.4. Сторона, принявшая решение о досрочном расторжении Контракта, направляет другой стороне Требование о расторжении. Если другая сторона в течение 10 календарных дней не согласилась с досрочным расторжением, расторжение Контракта производится в судебном порядке.

7.5. При досрочном расторжении Контракта незавершенные объемы работ передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме принятых им работ.

7.6. При досрочном расторжении Контракта по соглашению сторон по причине невыполнения Подрядчиком обязательств, установленных в разделе 6 настоящего Контракта, размер начисленной Подрядчику неустойки уменьшается в 5 раз.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Споры по исполнению настоящего Контракта рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок рассмотрения претензии - 20 дней.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительных соглашений, подписаны обеими Сторонами. Проекты дополнительных соглашений представляются Подрядчиком.

8.3. Вся информация, связанная с исполнением Контракта, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам без взаимного согласия Сторон, если иное не установлено законом, либо, если информация не размещена в открытом доступе.

8.4. Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой Стороне.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

9.1. Заказчик вправе в пределах финансирования вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы во исполнение настоящего Контракта. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Контракт;

- исключить указанную работу;

- изменить характер или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения работ по данному Контракту.

9.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию по данному Контракту, если эти изменения не влекут изменений Цены контракта. Если внесение таких изменений влечёт изменение объёмов или характера работ, которые могут повлиять на сроки выполнения работ, они оформляются дополнительным соглашением сторон, становящимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.3. Изменения Календарного графика производства работ производятся на основании дополнительного соглашения сторон.

9.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств или до его расторжения. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются следующие приложения:

1.  Приложение к контракту - Календарный график производства работ по Контракту (предоставляется Подрядчиком);

2.  Приложение№2 к контракту - Техническое задание (предоставляется Заказчиком);

3.  Приложение к контракту – Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ (предоставляется Заказчиком);

4.  Приложение к Контракту - Порядок промежуточной приемки работ (предоставляется Заказчиком);

5.  Приложение к Контракту - Регламент организации приемочного контроля законченных строительством, реконструкцией и ремонтом (капитальным ремонтом) автомобильных дорог (предоставляется Заказчиком);

6.  Приложение к Контракту - Свидетельства о допуске к работам, предусмотренным настоящим Контрактом (предоставляется Подрядчиком)

7.  Приложение к Контракту - Форма Акта приемочной комиссии (предоставляется Заказчиком)

8.  Приложение к Контракту – Форма Акта рабочей комиссии (предоставляется Заказчиком)

9.  Приложение к Контракту – Форма Бланка утверждения составов асфальтобетонной смеси (предоставляется Заказчиком)

10.  Приложение /1к Контракту - Методика разработки состава минеральной части асфальтобетонной смеси для асфальтированных заводов с грохотом. Имеющим сита с ячейками квадратной формы (Предоставляется Заказчиком)

11.  Приложение /2 к Контракту – Регламент проведения работ по согласованию состава асфальтобетонной смеси (предоставляется Заказчиком)

12.  Приложением № 10 к Контракту - Параметры, используемые для определения соответствия качества выполненных работ, размер снижения стоимости и санкции за фактическое качество выполняемых и выполненных работ (предоставляется Заказчиком)

13.  Приложение к Контракту - Акт проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика (предоставляется Заказчиком)

14.  Приложение к Контракту - Уровень требований к гарантийному объекту и размер неустойки (предоставляется Заказчиком)

15.  Приложение - Сводный Сметный Расчет (предоставляется Подрядчиком)

16.  Приложение - Сводная ведомость объемов работ (предоставляется Заказчиком)

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Юридический адрес, телефоны, телефаксы и банковские реквизиты Заказчика:

ГАУ « Управление автомобильных дорог» Пермского края

614045 00

ИНН\/

р\с

Западно - Уральский банк СБ РФ г. Пермь

к\с

Юридический адрес, телефоны, телефаксы и банковские реквизиты Подрядчика:

__________________________________________________________

___________________________________________________________

От Заказчика

_________________________

___________________/________________/

М. П.

От Подрядчика

_________________________

___________________/________________/

М. П.

Приложение к контракту

№ ___ от ________________ 201 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

производства работ

на 20___ г. по объекту:

тыс. руб.

Стоимость работ

Объем работ на год

в т. ч. по кварталам

Всего

СМР

Всего

СМР

I кв.

в т. ч. по месяцам

II кв.

в т. ч. по месяцам

III кв.

в т. ч. по месяцам

IV кв.

в т. ч. по месяцам

всего

СМР

Ян-варь

Фев-раль

март

всего

СМР

Ап-рель

май

июнь

всего

СМР

июль

август

Сен-тябрь

Все-го

СМР

Октя-брь

Ноя-брь

Де-кабрь

(расписать выполнение объемов работ до конца ремонта помесячно по годам)

В т. ч. по пусковым комплексам

Примечание:

Начало работ:

Окончание работ:

Заказчик Подрядчик

Приложение к контракту

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10