Приложение
к Извещению от «11» августа 2010г.
№ 54К-2010
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
г. Советский " ____" _________ 2010 г.
_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________, с одной Стороны, и ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Югорского филиала , действующего на основании Доверенности № 60/10 от 03 марта 2010 года и Положения о филиале, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить плиты ПАГ-14 в количестве 160 (ста шестидесяти) штук, именуемые в дальнейшем Товар на условиях настоящего Договора. Полное наименование, технические характеристики, количество, стоимость Товара и срок поставки указываются в спецификациях к настоящему Договору.
1.2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ, ТУ, указанным в Приложениях, каждая партия поставки удостоверяется паспортом качества.
1.3. Местом исполнения обязательств по договору является местонахождение ж/д станции грузополучателя (Верхнекондинская).
2. Стоимость договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость Договора составляет ____________________________ в т. ч. НДС (18%) _________________________________________________ и определяется путем суммирования спецификаций на каждую поставку Товара.
2.2.Оплата по настоящему Договору производится на основании счет - фактуры, путём перечисления денежных средств Покупателем на расчётный счёт Поставщика по факту поставки Товара, в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания товарной накладной.
2.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.4. Расчет транспортных расходов осуществляется на основе действующих транспортных тарифов, и возмещаются Покупателем одновременно с оплатой Товара.
3. Сроки и условия отгрузки
3.1. Поставщик осуществляет отгрузку Товара в сроки, согласованные с Покупателем, но не позднее 15 октября 2010 г. Поставщик имеет право на досрочную отгрузку Товара только с согласия Покупателя.
3.2. Отгрузка Товара осуществляется по реквизитам, указанным Покупателем. График поставки отражается в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.
3.3. Покупатель по своему усмотрению имеет право направить на отгрузку своего представителя для контроля соответствия характеристик отгружаемого Товара заказу на поставку.
3.4. Поставщик осуществляет отгрузку Товара железнодорожным транспортом на условии франко-вагон станция грузополучателя (Верхнекондинская).
3.5. Поставщик обязан передать Покупателю отгрузочные, платежные документы (счет - фактуры, товарные накладные (Торг-12), паспорт качества на Товар) нарочным либо почтой с уведомлением и направлением копии факсимильной связью (или по электронной почте) в течение пяти дней после отгрузки продукции, но не позднее окончания текущего месяца.
3.6. Право собственности, риски утраты или ухудшения качества Товара, а также ответственность за утрату Товара переходит к Покупателю с момента подписания накладной при получении Товара от грузоперевозчика.
4. Порядок приемки Товара по количеству и качеству
4.1.Приемка Товара по количеству и качеству производится на основании "Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 г. № 81, от 14.11.74г. № 98), утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01 года № П-6, и "Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74 г. № 98), утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01г. № П-7.
4.2. При поставке товара ненадлежащего качества Поставщик обязан произвести за свой счёт его замену на Товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) дней или произвести, по требованию Покупателя, возврат денежных средств в тот же срок.
4.3.Претензии по количеству и качеству могут быть предъявлены Поставщику в течение 10 (десяти) дней с момента получения Товара от грузоперевозчика при помощи факсимильной связи либо другими способами, принятыми в деловом документообороте.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае несоответствия Товара характеристикам, указанным в Приложениях №1 к настоящему Договору, Покупатель вправе отказаться от поставки Товара и требовать возврата уплаченных сумм за Товар ненадлежащего качества.
5.3. Все споры и разногласия, если они не разрешаются путём переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) дней.
5.4.Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Сроки действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору.
7. Форс-мажор
7.1.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно действием наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, постановлений правительства, или установлением каких-либо ограничений государственными органами, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или в той части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
8. Прочие условия
8.1. После подписания Договора с Приложением № 1(Расчет стоимости за единицу Товара) согласованная цена остаётся неизменной на весь период действия настоящего Договора.
8.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
8.3. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу и в последующем заменяются оригиналами.
8.4. Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с действующим законодательством.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру у каждой Стороны.
8.6. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, Стороны уведомляют друг друга в течение 5 (пяти) дней с момента их изменения в письменной форме.
9. Реквизиты Сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
«Газпром авиа»
Юридический адрес: 142131 Московская обл., Подольский р-н, п/о Рязаново, аэропорт «Остафьево»
Почтовый адрес филиала: 628240 , РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, Аэропорт.
Тел./, 2-91-25.
Кор/счет
Текущий счет в филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Югорске Тюменская обл. (),
, ,
ПОСТАВЩИК:
от Покупателя
Директор Югорского филиала
«Газпром авиа»
________________
от Поставщика
