О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Казанского Государственного Университета им. и его Филиалов (стр. 5 )

Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контакт 1	Телефон 1
Контакт 2	Телефон 2

Справки по кадровым вопросам
Контакт 1	Телефон 1
Контакт 2	Телефон 2

Справки по техническим вопросам
Контакт 1	Телефон 1
Контакт 2	Телефон 2

Справки по финансовым вопросам
Контакт 1	Телефон 1
Контакт 2	Телефон 2

Руководитель организации, должность	подпись	Ф. И.О.
М. П.

Наименование Участника _________________

Форма № 11

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

Сведения о лицах (юридических и физических), которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Претендента.

1.1.  Юридические лица:

Полное наименование	Юридический адрес	Телефон для справок

1.2. Физические лица:

Ф. И.О	Паспортные данные	Телефон для справок

2. Настоящим подтверждаю, что должностные лица (служащие) Заказчика не являются членами Совета директоров (наблюдательного совета) и иного коллегиального органа управления; членами коллегиального органа Претендента, не осуществляют полномочия единоличного исполнительного органа Претендента. И иным образом не относятся к аффилированным лица Претендента.

Руководитель организации, должность	подпись	Ф. И.О.
М. П. Наименование Участника _________________ Форма №12 РЕПУТАЦИЯ: УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ Претендент предоставляет данные о своем участии в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение ____________________ (указывается период). № п/п Наименование суда Предмет и цена иска (в тыс. руб.) Решение суда и дата вступления решения в законную силу Форма процессуального участия Участника конкурса (истец, ответчик, третье лицо) Полное наименование других сторон, с указанием их формы процессуального участия Настоящим подтверждаю, что Претендент - ___________ не имеет: судебных разбирательств, касающихся невыполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам, решения по которым принимались судом не в пользу Претендента. Руководитель организации, должность подпись Ф. И.О. М. П.

Форма № 13

Техническое задание

на поставку продукции для Казанского государственного технического университета

им. А.Н. Туполева на 200 год.

Заказчик:

____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Основные требования :

·  наличие лицензии на осуществление вида деятельности по профилю конкурса со сроком до конца 2006 года.

·  поставка товара должна быть выполнена в объеме выделенных средств.

·  Поставка товара осуществляется по заявке получателя товара.

·  Доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу получателя

·  Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

·  Товары, подлежащие к поставке, могут происходить из любых стран, на поставку товаров из которых не наложены официальные экономические санкции Российской Федерации и ООН.

·  Участник в конкурсной заявке представляет предложения на поставку товаров в соответствии с Техническим заданием или эквивалент при условии, что такая замена по существу равноценна по спектру действия или превосходит по качеству продукцию, указанную Заказчиком.

·  Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества и паспорта (сертификаты ) соответствия гигиеническим и санитарным нормам; должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ на территории РФ.

·  Остаточный срок годности на все поставляемые товары должен быть не менее 60% до окончания срока годности.

·  Заказчик оставляет за собой право на изменение лимита финансирования по заявленным Лотам после утверждения бюджета Республики Татарстан на 2006 год с соответствующим уточнением объемов работ в составе технического задания.

3. Требования к поставляемой продукции

·  Поставка товара должна быть выполнена в объеме выделенных средств в соответствии с приведенным техническим заданием.

·  Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика.

·  Доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу Получателя ( ____________________ ).

·  Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

·  Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества и паспорта соответствия гигиеническим и санитарным нормам должны быть разрешены к применению на территории РФ. Остаточный срок годности должен быть не менее 60% до окончания срока годности.

Форма 14

Контракт (договор) должен включать следующие пункты и условия:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает и принимает, а ПОСТАВЩИК осуществляет поставку оборудования, гарантийное обслуживание, монтажные и пуско-наладочные работы, согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение ) на основании протокола от _______________ 2006 года заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса.

2.  ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ВЗАИМНЫХ РАСЧЁТОВ

2.1. Общая стоимость оборудования и оказываемых услуг по настоящему Договору составляет _________ рублей ___ копеек (сумма прописью рубля ___ копеек), включая НДС 18% и прочие платежи.

2.2. Оплата Договора осуществляется следующим образом:

Заказчик оплачивает Поставщику поставленный товар на основании предоставленных Поставщиком счета, счет-фактуры и товарных накладных в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения Сторонами соответствующего Акта, путем перечисления стоимости товара на расчетный счет Поставщика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1  Срок действия контракта с _________________по__________________

3.2  Срок поставки с __________________по _________________

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:

-  обеспечить своевременную оплату поставленного оборудования и выполнения работ по настоящему Договору;

-  обеспечить приемку оборудования и работ по настоящему Договору;

- выполнять правила эксплуатации оборудования, содержащиеся в гарантийных талонах.

4.2. ПОСТАВЩИК обязуется:

-  осуществить в полном объеме поставку оборудования на склад ЗАКАЗЧИКА, а также провести монтаж и пуско-наладочные работы в течение 30 календарных дней со дня подписания соответствующего Акта о приемке оборудования.

-  предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемую продукцию;

5.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

5.1  Поставка продукции производится в таре, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и хранении, а также с наличием соответствующей федеральному закону маркировки и аннотаций на русском языке; поставку продукции в возвратной таре не производить.

5.2  ПОСТАВЩИК извещает ЗАКАЗЧИКА о готовности оборудования к отправке. ЗАКАЗЧИК извещает ПОСТАВЩИКА о готовности принять оборудование, месте и времени выгрузки и об ответственных исполнителях, обеспечивающих выгрузку и приемку оборудования.

5.3  Досрочная поставка оборудования, в том числе и частичная, допускается при согласии ЗАКАЗЧИКА.

5.4  Доставка поставляемого оборудования осуществляется транспортом Поставщика до места назначения указанного Заказчиком.

5.5  Опломбирование системных блоков персональных компьютеров не производится, осуществляется опломбирование только отдельных комплектующих персональных компьютеров.

5.6  Срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ составляет 30 календарных дней со дня подписания соответствующего Акта о приемке оборудования.

5.7  Качество оборудования должно подтверждаться сертификатом качества оборудования, выданным в установленном порядке, и разрешением на использование оборудования на территории Российской Федерации.

5.8.  Качество поставляемой продукции и ее упаковки должно соответствовать действующей нормативно-технической документации, санитарным и иным требованиям для продукции этого рода.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

6.1 Приемка продукции производится Заказчиком по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством путем проверки:

-  Соответствия Спецификации (Приложение ) поставляемого оборудования, комплектности, указанной в товаросопроводительной документации, прилагаемой к поставленному ПОСТАВЩИКОМ оборудованию;

-  Отсутствия видимых повреждений поставленного оборудования.

-  Наличия всей необходимой документации на поставляемую продукцию;

6.2 При приемке оформляется Акт приемки оборудования с указанием следующей информации:

-  наименование оборудования;

-  серийный (заводской) номер каждого наименования оборудования;

-  дата поставки.

Акт приемки оборудования подписывается ответственными лицами Заказчика и Поставщика.

6.3. При обнаружении боя, брака, недостачи товара вызов представителя Поставщика по телеграфу, телефону или факсу для его участия в приемке товара обязателен.

6.4. Датой поставки продукции считается дата приемки продукции Заказчиком, указанная в Акте приемки оборудования.

6.5.  В случае обнаружения скрытых дефектов товара и/или поставки некачественного товара, и/или некомплектного товара стороны руководствуются ст. ст. 475 и 480 Гражданского кодекса РФ. Наличие дефектов товара должно быть подтверждено надлежащим образом.

6.6.  Все расходы по возврату и замене боя и брака товара возмещает Поставщик. При невозможности замены Заказчику возмещается полная стоимость товара.

6.7.  При признании претензий обоснованный бой и брак заменяется Поставщиком не позднее 10 дней с момента получения Поставщиком возвращенного товара из той же серии, что была поставлена. При невозможности соблюдения этого условия Поставщик предоставляет на заменяемый товар документы по качеству в полном объеме.

7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. ПОСТАВЩИК обязуется производить гарантийный ремонт всего поставляемого оборудования вышедшего из строя, в течение 36 месяцев с момента поставки. В течение гарантийного срока ПОСТАВЩИК обязуется устранять за свой счёт любые дефекты поставленного оборудования и отказы в функционировании, кроме случаев, когда данные дефекты и отказы вызваны нарушением ЗАКАЗЧИКОМ правил эксплуатации поставленного оборудования или обстоятельствами форс-мажора.

7.2. В случае выхода из строя оборудования, находящегося на гарантийном обслуживании, ЗАКАЗЧИК подаёт заявку на ремонт оборудования в письменном виде или телефонограммой, а ПОСТАВЩИК, в течении трёх суток осуществляет ремонт с выездом на место дислокации оборудования, или предоставляет ЗАКАЗЧИКУ на время нахождения неисправного оборудования в ремонте, во временное использование оборудование аналогичное по своим характеристикам. ЗАКАЗЧИК обязуется обеспечить сохранность временно поставленного оборудования, отсутствие внешних механических повреждений и возврат оборудования ПОСТАВЩИКУ после поставки оборудования из ремонта в течение 3 (трёх) дней с момента возврата оборудования из ремонта.

7.3. Срок гарантии исчисляется с даты поставки оборудования Заказчику.

7.4. ПОСТАВЩИК обязуется осуществлять информационно-консультативную поддержку ЗАКАЗЧИКА.

8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

8.1. Право собственности на оборудование переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ после полной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ поставленного ему оборудования.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае нарушения сроков поставки предусмотренных в п.3.2. настоящего Договора ПОСТАВЩИК выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,1 % от суммы недопоставленного товара за каждый день просрочки при условии обращения ЗАКАЗЧИКА в суд в целях взыскания санкций за ненадлежащее исполнение Договора. Санкции по Договору не начисляются в случае, если ЗАКАЗЧИК не обращается в суд.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ

10.1. В случае возникновения между сторонами споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных между сторонами, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

10.2. Если сторонам не удается решить споры и (или) разногласия путем переговоров в течение 30 дней, то такие споры и (или) разногласия будут решаться Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для каждой из сторон.

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий, возникших после заключения настоящего Договора.

11.2.Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

11.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств.

11.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более двух месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами, внесения его в соответствующий Реестр.

12.2. Контракт составлен в трех экземплярах.

12.3. Недействительность какого-либо из условий настоящего контракта не влечет за собой недействительность других условий или всего контракта в целом.

12.4. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия стороны по контракту.

12.5. Изменение, дополнение условий Договора, его расторжение и прекращение возможны только по письменному соглашению сторон.

ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть Договор по собственной инициативе в порядке установленном действующим законодательством.

По требованию одной стороны Договор может быть изменён или расторгнут по решению арбитражного суда в случаях грубого нарушения другой стороной условий Договора.

12.6. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, решаются путём переговоров между сторонами.

В случае невозможности урегулирования разногласий путём переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством.

12.7.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.

12.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения.

12.9.Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в Договоре.

12.10. Настоящий Договор составлен в 3-х (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Казань, К. Маркса, 10. Факс: (8 Тел.: (8 E-mail: *****@***ru __________________№________________ На ваш №_____от_____ ┌ ┐

┌ ┐ Руководителю

Уважаемый

Конкурсная комиссия Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева уведомляет Вас, что предоставленная Вами заявка на участие в конкурсе на размещение заказа по Лоту « » принята и Вы признаны Участником Конкурса на размещение государственного заказа по указанному выше Лоту.

Председатель конкурсной комиссии,

первый проректор по АЭР

Приложение а

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Казань, К. Маркса, 10. Факс: (8 Тел.: (8 E-mail: *****@***ru __________________№________________ На ваш №_____от_____ ┌ ┐

┌ ┐ Руководителю

Уважаемый

Конкурсная комиссия Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева уведомляет Вас, что предоставленная Вами заявка на участие в конкурсе на размещение заказа по Лоту « » не принята в связи с нарушением требований, предъявляемых к конкурсной документации, а именно:

И, следовательно Вы не можете быть признаны Участником Конкурса на размещение государственного заказа по указанному выше Лоту.

Председатель конкурсной комиссии,

первый проректор по АЭР

Порядок подачи заявок
Место подачи заявок
Дата начала подачи заявок
Дата и время окончания подачи заявок

Срок подписания контракта

10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Дополнительная информация

Дополнительная информация	Предоставить нотариально заверенные копии учредительных документов организации и выписки из ЕГР (при заключении контракта).

Информация о размещении заказа в официальном издании и на официальном сайте

Вид извещения	Извещение о проведении запроса котировок
Издание	Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов
Номер выпуска
Номер извещения
Дата публикации

Приложение

К извещению

Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

г._________________________ «____» _______________ 2006г.

Государственному заказчику

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы, _____________________________________________________________________________________

(наименование место нахождения (для юридического лица), Ф. И.О., место жительства (для

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку указанных ниже товаров, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и характеристики, наименование и объем поставляемых товаров.

№п/п	Наименование поставляемых товаров	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу по поставляемому товару, руб.	Общая стоимость поставляемых товаров, руб.	Наличие сертификата, лицензии
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
3
Итого

2. Место поставки товаров: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров)

3.Срок поставки товаров: ________________________________________

4. Цена поставляемых товаров с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, доставку и сборку мебели, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей________________________

5. Срок и условия оплаты поставляемых товаров: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров или иной порядок расчетов)

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с Казанским государственным техническим университетом им. А.Н. Туполева в соответствии с действующим законодательством.

М. П.

Руководитель _________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф. И.О., контактный телефон исполнителя

Приложение

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Казань, К. Маркса, 10. Факс: (8 Тел.: (8 E-mail: *****@***ru __________________№________________ На ваш №_____от_____ ┌ ┐

┌ Руководителю ┐

Уважаемый

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева сообщает Вам, что по результатам проведения открытого конкурса на размещение государственного заказа по Лоту « » Ваша заявка на участие в конкурсе признается выигравшей конкурс и Ваша организация объявлена Победителем Конкурса

Направляем Вам один экземпляр утвержденного Протокола №3 "Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе" от___________200 г. и проект государственного контракта. Просим Вас в течение 10 дней подписать государственный контракт и один экземпляр вернуть в наш адрес

Приложение:1. Протокол №3 «Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе» на _____стр.

2. Проект государственного контракта с Приложениями на ___стр.

Председатель конкурсной комиссии,

первый проректор по АЭР

Приложение а

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Казань, К. Маркса, 10. Факс: (8 Тел.: (8 E-mail: *****@***ru __________________№________________ На ваш №_____от_____ ┌ ┐

┌ ┐ Руководителю

Уважаемый

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева сообщает Вам, что по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок в проведении запроса котировок на размещение государственного заказа по Лоту « » Ваша заявка принимается и Ваша организация признается Победителем в проведении запроса котировок.

Направляем Вам один экземпляр утвержденного Протокола "Рассмотрения и оценки котировочных заявок" от __________ 200 г. и проект государственного контракта.

Просим Вас в течение 10 дней подписать государственный контракт и один экземпляр вернуть в наш адрес

Приложение:1. Протокол «Рассмотрения и оценки котировочных заявок» на _____стр.

2. Проект государственного контракта с Приложениями на _______стр.

Председатель конкурсной комиссии,

первый проректор по АЭР