Документация (стр. 11 )

Образец подписи уполномоченного лица ______________ ____________ удостоверяю.

(ФИО) (образец подписи)

Настоящая доверенность действительна до «__» _______ 200 __ года без права передоверия.

Руководитель (должность) ________________________ (Ф. И.О.)

(подпись, печать)

Приложение 3

к документации об аукционе

(регистрационный № 000А-2-09/52001)

По лоту 1:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту основных и подсобных помещений пищеблока государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "

г. Н.Новгород «__» ____________ 2009г.

Министерство образования Нижегородской области, , действующей на основании доверенности -01/1, именуемое в дальнейшем «Госзаказчик», с одной Стороны, и __________________, в лице _________________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании решения аукционной комиссии по размещению заказа (протокол от _________ № ___) заключили настоящий государственный контракт (далее–Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение Подрядчиком работ по капитальному ремонту основных и подсобных помещений пищеблока государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья ".

1.2. Указанные работы предусматривают поставку, транспортировку материалов, оборудования, приспособлений, инструментов, необходимых для ремонта, ремонт, устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе гарантийной эксплуатации и окончательную сдачу объекта Госзаказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Порядок расчетов

2.1 Стоимость работ по настоящему Контракту определена по итогам аукциона и в соответствии со сметой, утвержденной Сторонами, составляет ____________ руб. (_______________________рублей ________копеек), в том числе НДС в размере____________ руб. (_______________________рублей ________копеек) (или НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ст. 145, либо ст. 346). Смета является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Оплата выполненных работ производится в соответствии с условиями финансирования объектов, включенных по отрасли "Образование" в областную целевую программу «Укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на годы, утверждённую постановлением Правительства Нижегородской области от 5 марта 2008 года № 64.

2.3. Аванс не предусмотрен. Расчеты за выполненные работы между Госзаказчиком и Подрядчиком производятся в соответствии со сметой, утвержденной Сторонами, после подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Российского статистического агентства "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 банковских дней.

2.4. Оплату работ, не заложенных в Контракте, Госзаказчик не производит.

2.5. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения Сторонами настоящего Контракта до 1 ноября 2009 года.

4. Обязательства Сторон

4.1. Госзаказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета.

4.1.2. Утверждать сметы на выполнение работ Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренным разделом 2 настоящего Контракта.

4.2. Госзаказчик вправе запрашивать любую информацию в рамках настоящего Контракта.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. После окончания работ в течение 3 дней предоставить акты приёмки выполненных работ Госзаказчику.

4.3.2. Предоставить по запросу Госзаказчика необходимую информацию, касающуюся исполнения настоящего Контракта.

4.3.3. Обеспечить исполнение настоящего Контракта в срок, установленный в пункте 3.1. настоящего Контракта.

4.3.4. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на выполнение указанных в Контракте работ.

4.3.5. Поставить необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

4.3.6. Нести ответственность перед Госзаказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту субподрядчиками.

4.3.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.3.8. Осуществлять охрану объекта на период производства работ.

4.3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Контракта.

4.4. Подписывая настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает нижеследующее:

4.4.1. Расходы, которые возлагаются на Подрядчика в период ремонта.

4.4.2. Подрядчик кроме вышеуказанных условий полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Контракта, и учел в своих расчетах свои расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Контракте.

4.5. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной разделом 2 настоящего Контракта, выполнит своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдаст работы Госзаказчику.

4.6. Подрядчик гарантирует устранить дефекты и недостатки, если таковые выявляются в ходе завершения ремонта.

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Госзаказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик осуществляет временное подсоединение коммуникаций на период выполнение работ на строительной площадке в точках подключения.

5.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих изделий, применяемых им для ремонта, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Сведения о качестве материалов отражены в приложении 2 к настоящему контракту (заполняется только в случае, если победителем аукциона был предложен материал-эквивалент).

5.3. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Госзаказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.4. В случае если Госзаказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа Подрядчика или его неспособности устранить недостатки Госзаказчик может привлечь для этого другую организацию за счет сметы на ремонт.

5.5. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывозку строительного мусора с площадки в период ремонта.

6. Охрана работ

6.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до завершения ремонта и приемки выполненных работ.

7. Порядок приемки работ

7.1. Приемка работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

7.2. По окончании приёмки Стороны подписывают двухсторонний акт приемки выполненных работ.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается ________года с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ; на применяемые материалы и оборудование - в соответствии со сроком, устанавливаемым заводом-изготовителем.

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Госзаказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков для их подтверждения Госзаказчик организует квалификационную государственную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков

.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, предусматривается неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту.

9.5. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть также документально подтверждены уполномоченным органом. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

9.6. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему Контракту приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств не применяются.

9.7. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

9.8. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшем исполнении настоящего Контракта.

10.Срок действия Контракта

10.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11. Порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Изменения в настоящий контракт должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

11.2. Изменение и расторжение Контракта возможно по соглашению сторон, а также по требованию одной из Сторон по решению суда, в соответствии с действующим законодательством.

11.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Работы или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Госзаказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Госзаказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Госзаказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Подрядчиком не были устранены либо являются существенными и неустранимыми отступления в работе или иные недостатки результата Работы.

11.4. В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, приводящего к невозможности исполнения Контракта, Госзаказчик обеспечивает согласование новых сроков, а если необходимо - и других условий Контракта.

Подрядчик вправе потребовать от Госзаказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. Спорные вопросы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия, разрешаются Арбитражным судом Нижегородской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.Юридические адреса и реквизиты Сторон

Подрядчик:

Директор:

_____________________

Госзаказчик:

Министерство образования Нижегородской области

г. Нижний Новгород,

ул. Ильинская, д. 18, ГСП-58

/

УФК по Нижегородской области

(Министерство финансов

Нижегородской области

л/с , Министерство образования

Нижегородской области л/с )

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по

Нижегородской области г. Нижний Новгород

Р/сч

Заместитель министра образования Нижегородской области

__________________

Приложение 2

к государственному контракту

от _________ №________

Сведения о материалах, используемых на объекте (заполняется только в случае предложения подрядчиком материалов-эквивалентов в его заявке на участие в аукционе):

Материал	Марка	Показатель	Значение
Подвесные потолки		Состав: Размеры плиты: Кромка: Влагостойкость: Коэффициент звукопоглощения: Светоотражение: Каркас: Комплектность:
Блоки дверные		Облицовка: Замки: да/нет Окрашены: водорастворимой краской Тип: Размеры: /штульповые
Плитка облицовочная		Тип: Размеры: ГОСТ:
Затирка для швов		Тип: ГОСТ
Трубопроводы водоснабжения		Материал: Тип: Диаметр: Комплектность:
Умывальники		Тип: Материал:
Керамогранит		Размер:
Блоки дверные противопожарные		Тип: Комплектность: Окраска: Толщина стали: Размеры:
Гипсокартон		Толщина: Размеры: Тип:
Блоки оконные		Оконный профиль: Монтажная ширина, мм Количество воздушных камер: Морозостойкость: Коэффициент сопротивления теплопередаче: Коэффициент теплозащиты: Класс звукоизоляции: Подоконные доски: наличие, материал: Цвет: Размеры: Откосы: материал: Отливы: размеры Комплектность: Количество, размеры и типы оконных блоков, подоконников: в соответствии с требованиями раздела 2 документации Стеклопакет: ГОСТ : соответствие: да/нет Количество камер: Толщина, мм: Фурнитура:
Обои		Тип: Размер рулона Материал:
Светильники		Тип: Материал рассеивателя света:

Подрядчик:

Директор:

Госзаказчик:

Министерство образования Нижегородской области

г. Нижний Новгород,

ул. Ильинская, д. 18, ГСП-58

/

УФК по Нижегородской области

(Министерство финансов

Нижегородской области

л/с , Министерство образования

Нижегородской области л/с )

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по

Нижегородской области г. Нижний Новгород

Р/сч

Заместитель министра образования Нижегородской области

__________________

По лоту 2:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту подвала и 1-го этажа в спальном корпусе государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "

г. Н.Новгород «__» ____________ 2009г.

Министерство образования Нижегородской области, , действующей на основании доверенности -01/1, именуемое в дальнейшем «Госзаказчик», с одной Стороны, и __________________, в лице _________________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании решения аукционной комиссии по размещению заказа (протокол от _________ № ___) заключили настоящий государственный контракт (далее–Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение Подрядчиком работ по капитальному ремонту подвала и 1-го этажа в спальном корпусе государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья ".

1.2. Указанные работы предусматривают поставку, транспортировку материалов, оборудования, приспособлений, инструментов, необходимых для ремонта, ремонт, устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе гарантийной эксплуатации и окончательную сдачу объекта Госзаказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Порядок расчетов

2.1 Стоимость работ по настоящему Контракту определена по итогам аукциона и в соответствии со сметой, утвержденной Сторонами, составляет ____________ руб. (_______________________рублей ________копеек), в том числе НДС в размере____________ руб. (_______________________рублей ________копеек) (или НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ст. 145, либо ст. 346). Смета является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2 Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

2.3. Оплата выполненных работ производится в соответствии с условиями финансирования объектов, включенных по отрасли «Образование» в областную целевую программу «Укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на годы, утверждённую постановлением Правительства Нижегородской области от 5 марта 2008 года № 64

2.4. Аванс не предусмотрен. Расчеты за выполненные работы между Госзаказчиком и Подрядчиком производятся в соответствии со сметой, утвержденной Сторонами, после подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, утвержденных постановлением Российского статистического агентства «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 банковских дней.

2.5. Оплату работ, не заложенных в Контракте, Госзаказчик не производит.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения Сторонами настоящего Контракта до 1 декабря 2009 года.

4. Обязательства Сторон

4.1. Госзаказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета.

4.1.2. Утверждать сметы на выполнение работ Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренным разделом 2 настоящего Контракта.

4.2. Госзаказчик вправе запрашивать любую информацию в рамках настоящего Контракта.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. После окончания работ в течение 3 дней предоставить акты приёмки выполненных работ Госзаказчику.

4.3.2. Предоставить по запросу Госзаказчика необходимую информацию, касающуюся исполнения настоящего Контракта.

4.3.3. Обеспечить исполнение настоящего Контракта в срок, установленный в пункте 3.1. настоящего Контракта.

4.3.4. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на выполнение указанных в Контракте работ.

4.3.5. Поставить необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

4.3.6. Нести ответственность перед Госзаказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту субподрядчиками.

4.3.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.3.8. Осуществлять охрану объекта на период производства работ.

4.3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Контракта.

4.4. Подписывая настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает нижеследующее:

4.4.1. Расходы, которые возлагаются на Подрядчика в период ремонта.

4.4.2. Подрядчик кроме вышеуказанных условий полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Контракта, и учел в своих расчетах свои расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Контракте.