Документация (стр. 12 )

4.5. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной разделом 2 настоящего Контракта, выполнит своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдаст работы Госзаказчику.

4.6. Подрядчик гарантирует устранить дефекты и недостатки, если таковые выявляются в ходе завершения ремонта.

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Госзаказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик осуществляет временное подсоединение коммуникаций на период выполнение работ на строительной площадке в точках подключения.

5.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих изделий, применяемых им для ремонта, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Сведения о качестве материалов отражены в приложении 2 к настоящему контракту (заполняется только в случае, если победителем аукциона был предложен материал-эквивалент).

5.3. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Госзаказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.4. В случае если Госзаказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа Подрядчика или его неспособности устранить недостатки Госзаказчик может привлечь для этого другую организацию за счет сметы на ремонт.

5.5. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывозку строительного мусора с площадки в период ремонта.

6. Охрана работ

6.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до завершения ремонта и приемки выполненных работ.

7. Порядок приемки работ

7.1. Приемка работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

7.2. По окончании приёмки Стороны подписывают двухсторонний акт приемки выполненных работ.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается ________года с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ; на применяемые материалы и оборудование - в соответствии со сроком, устанавливаемым заводом-изготовителем.

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Госзаказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков для их подтверждения Госзаказчик организует квалификационную государственную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, предусматривается неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту.

9.5. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть также документально подтверждены уполномоченным органом. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

9.6. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему Контракту приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств не применяются.

9.7. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

9.8. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшем исполнении настоящего Контракта.

10.Срок действия Контракта

10.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11. Порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Изменения в настоящий контракт должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

11.2. Изменение и расторжение Контракта возможно по соглашению сторон, а также по требованию одной из Сторон по решению суда, в соответствии с действующим законодательством.

11.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Работы или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Госзаказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Госзаказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Госзаказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Подрядчиком не были устранены либо являются существенными и неустранимыми отступления в работе или иные недостатки результата Работы.

11.4. В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, приводящего к невозможности исполнения Контракта, Госзаказчик обеспечивает согласование новых сроков, а если необходимо и других условий Контракта.

Подрядчик вправе потребовать от Госзаказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. Спорные вопросы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия, разрешаются Арбитражным судом Нижегородской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.Юридические адреса и реквизиты Сторон

Подрядчик:

Директор:

_____________________

Госзаказчик:

Министерство образования Нижегородской области

г. Нижний Новгород,

ул. Ильинская, д. 18, ГСП-58

/

УФК по Нижегородской области

(Министерство финансов

Нижегородской области

л/с , Министерство образования

Нижегородской области л/с )

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по

Нижегородской области

Р/сч

Заместитель министра образования Нижегородской области:

__________________

Приложение 2

к государственному контракту

от _________ №________

Сведения о материалах, используемых на объекте (заполняется только в случае предложения подрядчиком материалов-эквивалентов в его заявке на участие в аукционе):

Материал	Марка	Показатель	Значение
Блоки дверные		Облицовка: Наличие замков: да/нет Окрашены: водорастворимой краской Тип: глухие, однопольные
Блоки дверные противопожарные		Тип: Комплектность: Окраска: Толщина стали:
Гипсокартон		Толщина: Размеры: Тип:
Оконные решетки	-	Тип: Материал – Сечение Способ крепления: Диаметр крепежного элемента: Толщина закладной полосы: Размер ячейки:
Обои		Тип: Размер рулона Материал:

Подрядчик:

Директор:

Госзаказчик:

Министерство образования Нижегородской области

г. Нижний Новгород,

ул. Ильинская, д. 18, ГСП-58

/

УФК по Нижегородской области

(Министерство финансов

Нижегородской области

л/с , Министерство образования

Нижегородской области л/с )

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по

Нижегородской области г. Нижний Новгород

Р/сч

Заместитель министра образования Нижегородской области

__________________

Приложение 4

к документации об аукционе

(регистрационный № 000А-2-09/52001)

ОБРАЗЕЦ платежного поручения

на оплату обеспечения заявки на участие в аукционе

ОТМЕТКА О ПОСТУПЛЕНИИ ПП в банк (дата)______ ОТМЕТКА О СПИСАНИИ средств с р/с плательщика (дата)_______

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N __________ ______________ │

Дата Вид платежа └────┘

Сумма Плательщиком указывается прописью в рублях сумма обеспечения заявки, исчисленной в соответствии

прописью со статьей 333.21 главы 25.3 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации

────────────────┬────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────

ИНН плательщика │КПП плательщика │Сумма │Указывается сумма обеспечения заявки

────────────────┴────────────────────────────┤ │цифрами

Указывается наименование юридического │ │

лица (для индивидуальных │ │

предпринимателей - фамилия, имя, отчество; │ │

для физических лиц - фамилия, имя, отчество ├───────┼────────────────────────────────────────────────────

и место жительства) │ │

Плательщик │Сч. N │Указывается номер счета плательщика

─────────────────────────────────────────────┼───────┤

Указывается наименование и место нахождения │БИК │Указывается банковский идентификационный

кредитной организации или ее филиала, │ │код банка плательщика

учреждения Банка России ├───────┤

Банк плательщика │Сч. N │Указывается номер счета банка плательщика

─────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────

ГРКЦ ГУ Банка России │БИК │

по Нижегородской области ├───────┤

г. Н. Новгород │Сч. No.│

Банк получателя │ │

───────────────┬─────────────────────────────┼───────┤

│ │Сч. N │

───────────────┴─────────────────────────────┤ │

Министерство финансов Нижегородской ├───────┼────┬──────────┬────────────────────────────────────

области ( │Вид оп.│ │Срок плат.│

Управление делами Губернатора ├───────┤ ├──────────┤

Нижегородской области лицевой счет │Наз. пл.│ │Очер. плат.│

) ├───────┤ ├──────────┤

Получатель │Код │ │Рез. поле │

───────────────────────────┬─────────────────┴────┬──┴──┬─┴───┬─────┬┴────┬────────────────────────────────

Оплата обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключить государственный контракт на …..

(наименование и номер аукциона, код по ОКДП, номер лота)

Назначение платежа

__________________________________________________________________

Подписи Отметки банка

________________________ М. П.