Документация открытого аукциона на право заключения государственного контракта: поставка и сборка медицинской мебели по объекту «Реконструкция областной клинической больницы в г. Чите» для нужд КГУ "Забайкалстройзаказчик"

«Утверждаю»

Руководитель

Департамента государственных закупок

Забайкальского края

___________________

(подпись)

«____» ___________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 4848-ЭА

на право заключения государственного контракта:

поставка и сборка медицинской мебели по объекту «Реконструкция областной клинической больницы в г. Чите»

для нужд КГУ "Забайкалстройзаказчик"

Уполномоченный орган: Департамент государственных закупок

Забайкальского края

г. Чита 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1.  Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме. 2.  Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара. 3.  Место, условия и сроки поставки товара 4.  Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота). 5.  Порядок формирования цены контракта (цены лота). 6.  Форма, сроки и порядок оплаты товара 7.  Источник финансирования заказа 8.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта. 9.  Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 10.  Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. 11.  Дата проведения аукциона. 12.  Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 13.  Порядок разъяснений положений документации об аукционе. 14.  Срок заключения государственного контракта 15.  Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом количество товара 16.  Требования к участникам размещения заказа 17.  Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств 18.  Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его представления, банковские реквизиты. 19. Преференции на товары российского происхождения и товары, происходящие из республики Беларусь. 20. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров 21. Проект гражданского-правового договора 22. Обоснование НМЦ

Уполномоченный орган

Департамент государственных закупок Забайкальского края.

Место нахождения – .

Номер контактного телефона/

Наименование Заказчика

КГУ "Забайкалстройзаказчик".

Адрес: Забайкальский край, 1.

Контактное лицо: .

Телефон: (30

Электронный адрес: *****@***ru

Предмет государственного контракта

Поставка и сборка медицинской мебели по объекту «Реконструкция областной клинической больницы в г. Чите».

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается участником размещения заказа, получившим аккредитацию на электронной площадке, в электронной форме и состоит из двух частей.

Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в открытом аукционе должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в открытом аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

Участник в первой части заявки декларирует (указывает) страну происхождения товара.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения и документы:

- фирменное наименование (наименование) организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены в подпункте 1 пункта 16 настоящей документации;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона, в случае, если такое требование установлено в пункте 16 настоящей документации;

- сведения об исполненных участником размещения заказа контрактах, номера записей исполненных контрактов из реестра контрактов, копии исполненных контрактов, копии актов приемки поставленных товаров, оказанных услуг по таким контрактам, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с частью 2.3 статьи 11 Федерального закона, и в случае, если такое требование установлено в пункте 16 настоящей документации (наличии опыта исполнения контрактов на поставку одноименных пищевых продуктов, и (или) на оказание услуг общественного питания);

- копии документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам и если предоставление указанных документов предусмотрено настоящей документацией (документальное удостоверение соответствия товаров, процессов монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил). При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участником размещения заказа на электронной площадке.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товаре, на поставку которого размещается заказ, является риском Участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска Участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой Участник может быть отстранен от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого товара устанавливается с начала эксплуатации и на весь период гарантийного срока, согласно паспорта по эксплуатации, но не менее 1 года. Для окончательной приемки Поставщик оформляет полный пакет отчетных документов, необходимых при сдаче-приемке поставляемого товара, оформленный в установленном порядке:

- паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты соответствия или декларации качества.

Поставщик гарантирует полноту и качество поставки товара.

3. Место, условия и сроки поставки товара

Товар должен быть поставлен и смонтирован по адресу - Забайкальский край, .

Условия поставки в соответствии с проектом контракта. Условия монтажа в соответствии с проектной документацией.

Примечание: проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция областной клинической больницы в г. Чите», размещена в разделе документы заказа, извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме № .

Товар должен быть поставлен до 30.12.2013 г.

4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

2115200.00 руб.

5. Порядок формирования цены контракта (лота)

В цену контракта включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на упаковку и погрузку товара в месте отправления, доставка до места нахождения Заказчика, разгрузка в месте доставки (поставки), монтаж оборудования (сборка), расходы на страхование, уплату всех таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством РФ, а также другие расходы, связанные с исполнением контракта.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара

Без аванса, поэтапно, за фактически поставленный объем оборудования на основании товарных накладных и счетов-фактур по мере поступления средств на лицевой счет Заказчика в пределах лимита финансирования по данному объекту. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления средств на расчетный счет Заказчика на финансирование данного объекта. Окончательный расчет не позднее конца финансового года – 31.12.2013 г.

Лимит финансирования из краевого бюджета на 2013 год - руб., из федерального бюджета – 1 руб.

7. Источник финансирования заказа

Федеральный бюджет и краевой бюджет.

8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Российский рубль. Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении аукциона.

9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме завершается 18 часов 00 минут (местного времени) 9 ноября 2013 года.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до установленных даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1 настоящей документации заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

10. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме

Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме завершается 15 ноября 2013 года.

11. Дата проведения аукциона

Аукцион будет проведен 18 ноября 2013 года.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

13. Порядок разъяснений положений документации об аукционе

Документация об аукционе размещена в форме электронного документа на официальном сайте: www. *****.

Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос в уполномоченный орган.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного запроса уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

14. Срок заключения государственного контракта

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

15.Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренное контрактом количество поставляемого товара

Не установлено.

16. Требования к участникам размещения заказа

К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие участника аукциона требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом аукциона: не установлено;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Уполномоченный орган проверяет участников размещения заказа на соответствие требованию, указанному в подпункте 5 настоящего пункта, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах

17. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и составляет 5.00% от начальной (максимальной) цены контракта - 105760.00 руб.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

18. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его представления, размер обеспечения гарантии поставщика на товар:

Размер обеспечения исполнения государственного контракта составляет: 30.00% начальной (максимальной) цены контракта - 634560.00 руб.

Обязательства, обеспечиваемые обеспечением исполнения контракта:

Срок поставки товара.

Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Участник аукциона, с которым заключается контракт и принявший решение об обеспечении контракта в форме вклада денежных средств, указанная сумма обеспечения контракта (лот) должна быть перечислена на расчетный счет заказчика.

Банковские реквизиты для перечисления размера обеспечения:

Р/с

Л/с

Денежные средства будут возвращены Поставщику после подписания Акта передачи поставки товара по его запросу, в котором должны быть указаны юридические и банковские реквизиты.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

19. Преференции на товары российского происхождения и товары, происходящие из республики Беларусь.

Товарам, российского происхождения и происходящим из республики Беларусь, указанным в пунктах 1, 2 Приказа Минэкономразвития России от 01.01.2001 г. № 000, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, устанавливается приоритет в соответствии со статьей 13 Федерального закона «О размещении заказав на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Для реализации названного Приказа Минэкономразвития России в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме декларируется (указывается) страна происхождения товара.

В случае, если в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник размещения заказа.

20. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

№	Наименование товара	Характеристики товара	Кол-во (штук)
1	Кровать общебольничная	Кровать общебольничная, каркас кровати выполнен из стальной трубы прямоугольного сечения 40х20 мм, внутри каркаса металлическая сетка ячейки не крупнее 70х90 из стальных прутьев, наличие регулируемого подголовника, допустимая нагрузка не менее 120 кг, масса не более 25 кг размер ложа (длина х ширина) не менее 1900х900 мм, цвет белый.	41
2	Матрац противопролежневый	Противопролежневый матрас баллонный с обдувом и простыней, предназначен для лечения и профилактики пролежней у лежачих больных, поверхность матраса покрыта микроперфорацией, позволяющей обеспечивать легкое подсушивание кожи пациента, размер (длина х ширина х высота) не менее 1900х850х110 мм, допустимая нагрузка не менее 150 кг, напряжение для прибора для обдува 220В. Комплектация: - водонепроницаемая дышащая антибактериальная простыня.	47
3	Тумба прикроватная	Тумба прикроватная, размер (ширина х глубина х высота) не более 450х400 х850 мм, разборная металлическая, на колесах с выдвижным ящиком и дверцей, цвет серый.	47
4	Кресло-туалет	Кресмло-туалет, широкий для полных людей, алюминиевый каркас, пластиковые детали из нетоксичного ПВХ, допустимая нагрузка не менее 180 кг, расстояние между поручнями не менее 62 см, высота сиденья не менее 46 см, вес не более 7 кг, цвет – серебристый.	12
5	Кушетка процедурная	Кушетка процедурная, смотровая, размер (длина х ширина х высота) не более 1980х600х530 мм, с регулирующим подголовником, каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, ложе из фанеры, наполнитель пенополиуритан толщиной не менее 40мм, покрытие - искусственная кожа, угол наклона подголовника регулируется, цвет серый.	5
6	Столик инструментальный	Столик инструментальный, размер (высотах длина х ширина) не более 935 х 640 х 445 мм, разборный металлический на 3 полки, каркас выполнен из профильной стали трубы 20х20 мм, полки из нержавеющей стали, вес не более 12 кг., цвет серый.	6
7	Столик медицинский	Столик медицинский манипуляционный, из металла, размер (длина х глубина х высота) не более 720х435х820 мм, на 3 полки, с двумя ящиками и дополнительной телескопической полкой, вес стола не более 20,7 кг, цвет серый.	2
8	Столик медицинский	Столик медицинский металлический, размер (длина х глубина х высота) не более 760х420х950 мм, двухъярусный, имеет жесткую конструкцию, на верхнем поддоне ручка для перекатывания и ограждение высотой 10-15мм, ограждение на нижнем поддоне, установлен на поворотные колесные опоры, цвет серый.	2
9	Сейф для хранения лекарственных препаратов	Сейф металлический напольный для хранения лекарственных препаратов, размер (ширина х глубина х высота) не более 560х500х1380 мм, устойчивость к взлому - 3 класс, огнестойкий, корпус - двухслойный м/каркас с бетонным заполнением, наличие механического кодового замка + ключевой замок, наличие устройства блокирования двери, вес не более 600 кг, цвет серый.	7
10	Шкаф медицинский	Шкаф медицинский, размер (высота х длина х глубина) не более 1680х800х370 мм, 2-х створчатый, металл/стекло, 3 полки, внутренний замок, цвет серый.	7
11	Пост медсестры	Пост медсестры, размер (ширинах глубина х высота) не более 1500х700х1200мм, полки из ЛДСП толщиной 16-18мм, с оклееной по периметру кромкой ПВХ 2 мм, выдвижные ящики со стальными боковинами, при закрытии метабокса осуществляется его автоматическое вытягивание. Тумба (с права) с выдвижными ящиками, цвет серый.	6
12	Банкетка медицинская	Банкетка медицинская без спинки, размер (длина х ширина х высота) не более 1500х400х830 мм, обивка из винилискожи, нагрузка не менее 150 кг, цвет серый.	7
13	Емкость-контейнер	Емкость-контейнер полимерная для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий, объем 10 литров, состоит из корпуса, поддона, пластины (гнета) и крышки.	2
14	Емкость-контейнер	Емкость-контейнер полимерная для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий, объем 5 литров, состоит из корпуса, поддона, пластины (гнета) и крышки.	2
15	Тумба медицинская	Тумба медицинская, размер (высота глубина х ширина) не более 1000х600х900 мм, двухстворчатая с двойной мойкой из нержавеющей стали, корпус – ЛДСП, фасады – ДСП с пластиковым покрытием, на металлических опорах с регулировкой по высоте, в комплекте - смеситель, цвет серый.	1
16	Шкаф	Шкаф для кабинета врача, двухсекционный для документов, размер (ширина х глубина х высота) не более 800х400х1950 мм, цвет серый.	2
17	Столик анестезиолога	Столик анестезиолога изготовлен из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика, оснащен саморегулирующимися колесами из резины, два колеса оснащены тормозом, размер (ширина х глубина х высота) не более 450х600х900 мм, цвет серый.	28
18	Ширма медицинская	Ширма разборная 3-х створчатая, на опоре на колесах, материал шторок ПВХ (плотный, моющийся), размер каждой секции (высота х длина х ширина) не менее 1750х670х500, цвет серый.	2
19	Шкаф	Шкаф для перевязочного материала и белья, размер (глубина х ширина х высота ) не более 370х800х1730мм, две стеклянные двери обрамленные алюминиевым профилем, две запираемые металлические дверцы, два ящика выдвижных, окраска порошковой краской, цвет серый.	6
20	Шкаф	Шкаф медицинский, размер (высота х ширина х глубина) не более 1655х570 х 320 мм, вес не более 38 кг, из листовой стали толщ 0,8 мм с нанесением экологически чистого покрытия, в верхней части стеклянная дверца с магнитной защелкой и две стеклянные полки, в нижней части – запираемая металлическая дверца и две металлические полки, цвет серый.	4

21. Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

на поставку и сборку мебели по объекту

«Реконструкция областной клинической больницы в г. Чите»

г. Чита « »__________ 2013 г.

Государственное казенное учреждение «Забайкалстройзаказчик», действующее от имени Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 Настоящий Контракт заключен в соответствии с условиями аукционной документации, положения Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 01.01.2001 года и заявки участника аукциона (Поставщика).

Правовым основанием заключения настоящего Контракта является протокол ____________________ от ________________2013 года.

1.2. Предметом настоящего Контракта является поставка и монтаж (сборка) мебели по объекту «Реконструкция областной клинической больницы в г. Чите», далее (товар).

1.3. Заказчик обеспечивает финансирование фактически поставленного и смонтированного товара на основании товарных накладных и счетов-фактур по мере поступления средств из бюджета на лицевой счет Заказчика в пределах годового лимита финансирования по данному объекту.

1.4. Поставщик обязуется произвести поставку и монтаж товара наименования, количество и характеристики которого указаны в спецификации (приложение № 1 к настоящему контракту) и условиями Контракта.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость товаров по настоящему Контракту соответствует цене, предложенной Поставщиком - победителем аукциона и составляет _________ рублей. Цена контракта является твердой до полного выполнения условий Контракта и может быть изменена только в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В цену контракта включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на упаковку и погрузку товара в месте отправления, доставка до места нахождения Заказчика, разгрузка в месте доставки (поставки), монтаж товара, расходы на страхование, уплату всех таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством РФ, а также другие расходы, связанные с исполнением контракта.

Стоимость пусконаладочных работ товара входит в состав начальной (максимальной) цены контракта.

Цена Государственного Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема поставки и иных условий исполнения Государственного Контракта.

2.2. Поставщик не предъявляет Заказчику требования по компенсации удорожания товара и не останавливает поставку товара при задержке финансирования.

2.3 Оплата товара производится:

- без аванса;

- поэтапно, за фактически поставленный объем товара на основании товарных накладных и счетов-фактур по мере поступления средств на лицевой счет Заказчика в пределах лимита финансирования по данному объекту. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления средств на расчетный счет Заказчика на финансирование данного объекта. Окончательный расчет не позднее 31.12.2013 г.

2.5. В случае задержки бюджетного финансирования Поставщик не предъявляет к Заказчику штрафных санкций.

2.6. Превышение Поставщиком объемов поставки и стоимости товара по Объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

3. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки и монтажа товара – до 30 декабря 2013 г.

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата поставки и монтажа товара, определенная календарным графиком, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Обязательства Поставщика.

4.1.1. Согласовать с заказчиком график поставки товара, являющийся приложением к Контракту, в течение трех дней с даты подписания настоящего Контракта.

4.1.2. Осуществить поставку товара в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и передать Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего контракта, в установленный календарным графиком срок с обязательным оформлением акта приемки-передачи поставленного, смонтированного и опробованного товара.

4.1.3. Обеспечить:

поставку и монтаж товара в полном соответствии со спецификацией;

качество выполнения всех работ по монтажу товара в соответствии с проектной документацией по объекту, действующими нормами и техническими условиями;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком;

своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в пределах гарантийного срока.

4.1.4. Обеспечить в ходе монтажа товара выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, пожарной безопасности.

4.1.5. Произвести индивидуальное испытание смонтированного товара и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

4.1.6. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку при обнаружении:

возможность неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний;

иных, независящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов поставки, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о наступлении следующих событий:

-смена лица, уполномоченного распоряжаться счетами от имени Поставщика;

- получение от третьего лица копии искового заявления, содержащего обращение к суду признать Поставщика несостоятельным (банкротом);

-принятие арбитражным судом вышеуказанного заявления к производству;

-принятие уполномоченным органом решения о ликвидации организации Поставщика.

4.1.7. До передачи смонтированного товара в установленном порядке несет полную ответственность за охрану поставленного товара.

4.1.8. Обеспечить уборку места установки от тары и упаковки после монтажа товара.

4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательство:

4.2.1. Произвести приемку и оплату поставленного и смонтированного товара, осуществленного Поставщиком, в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.2.4. Осуществляет контроль за поставкой товара, объемом, качеством, стоимостью и сроками.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет приемку поставленного Поставщиком товара по акту приемки, а также производит проверку соответствия товара условиям Контракта.

5.2. Приемка результата поставки товара осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

5.3. Осуществляя контроль поставки товара, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Поставщика.

5.4. Поставка и монтаж товара по настоящему Контракту должны быть начаты и завершены в срок указанные в п. 3.1.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Гарантии качества распространяются на весь смонтированный товар, поставленный Поставщиком по Контракту.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации товара и входящих в него систем устанавливается с начала эксплуатации и на весь период гарантийного срока, согласно паспорта по эксплуатации, но не менее 1 года.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации товара обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроки их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня письменного извещения Заказчика.

6.4.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого товар не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом по вине Заказчика, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороне.

7.4. Уплата неустойки, а так же возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.5. В случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту (безотзывной банковской гарантии или после передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере _______________ (__________________) рублей. Способ обеспечения контракта из перечисленных в настоящей части способов определяется Поставщиком самостоятельно.

8.2.Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется Заказчику до подписания сторонами государственного контракта.

8.3.В случае, если способом обеспечения исполнения контракта является залог денежных средств, при ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у Заказчика.

8.4 Денежные средства, переданные Поставщиком Заказчику в качестве залога, возвращаются Поставщику после исполнения Поставщиком всех обязательств по контракту, оформленных соответствующим актом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком от Поставщика уведомления о возврате денежных средств, содержащего реквизиты банковского счета на который необходимо вернуть денежные средства.

8.5 В случае, если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение настоящего контракта, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения настоящего контракта, или перечислить необходимые денежные средства в качестве залога.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно влияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Если, по мнению Сторон, поставка оборудования может осуществляться в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обязательств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

10.1. Любые изменения к настоящему Контракту производятся в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Спорные вопросы или разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков осуществления поставки и монтажа оборудования или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. В случае установления нарушений Поставщиком условий договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Поставщик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Расторжение контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

12.3. Заказчик в праве расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

12.4. Основанием расторжения контракта может быть нарушение Поставщика сроков поставки товара по Контракту, графика поставки, согласованного сторонами.

12.5. При расторжении Контракта до приемки Заказчиком товара, поставленного Поставщиком, Заказчик вправе требовать передачи закупленного и оплаченного товара.

12.6. При расторжении настоящего контракта по любым основаниям Заказчик принимает товар, фактически поставленный Поставщиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

13.2. Любые уведомления по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или в день получения письма по почте.

13.3. Поставщик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

13.4. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

13.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Срок действия Контракта устанавливается до полного исполнения своих обязательств сторонами.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Поставщик: _______________ м. п.

Заказчик: Государственное казенное учреждение «Забайкалстройзаказчик» г. Чита, ул. т:(30, ф:(3022) Банковские реквизиты: УФК по Забайкальскому краю (государственное казенное учреждение «Забайкалстройзаказчик» л/с ) р/с ГРКЦ Банка России по Забайкальскому краю г. Чита Начальник ____________ м. п.

Приложение

к государственному контракту № ___

от «___» __________ 2013 года

Спецификация поставляемого товара

№	Наименование	Характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1
2
Итого:

Приложение

к государственному контракту № ___

от «___» __________ 2013 года

График срока поставки и монтажа товара

22. Обоснование НМЦ

Начальная максимальная цена контракта сформирована на основании расчета стоимости поставки и сборки медицинской мебели по объекту «Реконструкция областной клинической больницы в г. Чите», утвержденного начальником КГУ «Забайкалстройзаказчик» от 01.01.2001 г. и согласованного и. о. министра территориального развития Забайкальского края М 03.10.2013 г.

Расчет начальной максимальной цены контракта на поставку и монтаж оборудования составлен на основании проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края положительное заключение -2012 от 01.01.2001 г.

Начальная максимальная цена контракта определена в ценах на текущий период в ценах на 3 кв. 2013 г. на основании письма Минрегиона России /10 от 01.01.2001 г.