Проект
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й К О Н Т Р А К Т №__________
на поставку для муниципальных нужд Белгородской области
Приточных установок для объекта: «Реконструкция школы п. Вейделевка Вейделевского района»
г. Белгород «____»_________2009г.
Государственное учреждение «Управление капитального строительства Белгородской области», именуемое в дальнейшем Муниципальный Заказчик от имени и в интересах администрации Вейделевского района (свидетельство о государственной регистрации № 000 от 01.01.2001г.), в лице и. о.начальника Желобко Нины Михайловны, действующей на основании распоряжения губернатора Белгородской области от10.09.2009г, с одной стороны,
____________________________________________________________________________ (свидетельство о государственной регистрации № ____от ______________________200_ г.),
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________________________________________________,
(должность, Ф. И.О.)
действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «стороны», в соответствии со ст. ст.525-534 Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ РФ №94-ФЗ от 01.01.2001г., на основании протокола аукциона в электронной форме № от « » _________________2010г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.Предмет контракта
1.1 «Поставщик» обязуется поставить продукцию(агрегата центрального вакуума) в ассортименте, количестве, комплектности, по цене и в срок согласно спецификации №1 (приложение № 1), технических характеристик (приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта для комплектации строящегося объекта: «Реконструкция школы п. Вейделевка Вейделевского района», а «Муниципальный Заказчик» принять и оплатить продукцию на условиях, оговоренных контрактом.
2. Общая сумма контракта и порядок расчетов
2.1. Сумма контракта составляет ________(________________________________руб._____коп.), в т. ч. стоимость оборудования, НДС, доставка на объект Муниципального Заказчика, упаковка, погрузочно-разгрузочные работы, гарантийные обязательства и другие налоги, пошлины и сборы. Сумма контракта является фиксированной на период действия контракта.
2.2. Продукция считается сданной Поставщиком и принятой Муниципальным Заказчиком с момента подписания акта приема-передачи продукции.
2.3. Оплата за поставленный Товар по факту поставки в течение 20-ти банковских дней
2.4. Форма оплаты: безналичный расчет - платежное поручение.
2.5. Датой оплаты считается дата проведения банком Государственного Заказчика операции по перечислению денежных средств Поставщику.
Источник финансирования : средства областного бюджета переданные в виде субсидий из областного бюджета софинансированния расходов –,0 т. р., из местного бюджета –
6 800,0 т. р.
3. Срок и условия поставки продукции
3.1. Срок поставки продукции: с момента заключения контракта в течении 30 дней.
3.2. Место поставки: объект Муниципального Заказчика: ул. Центральная Школа п. Вейделевка Вейделевского района.
3.3. Отгрузка продукции производится согласно комплектовочной ведомости оборудования.
3.4. Право собственности на продукцию переходит к «Муниципальному Заказчику» с даты подписания акта приема - передачи продукции.
«Поставщик» «Муниципальный Заказчик»
4.Качество продукции, порядок приемки и гарантия
4.1. «Поставщик» гарантирует соответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов и стандартов на данный тип продукции, проекту, одновременно с продукцией передает Муниципальному Заказчику паспорта на продукцию, тех. обслуживание и иные документы относящиеся к товару.
4.2. Приемка продукции по качеству, количеству, комплектности осуществляется по месту нахождения «Муниципального Заказчика» в соответствии с Инструкциями П-6, П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР 15.06.1965г., 25.04.1966г., по продукции импортного производства-с учетом Инструкции Госарбитража СССР от 15.10.90г.
4.3. Продукция, не соответствующая по качеству условиям настоящего контракта, а также некомплектная, считается не поставленной. Муниципальный Заказчик вправе требовать уплаты санкций, предусмотренных п.5.1. контракта.
Продукция изготавливается по техдокументации Муниципального Заказчика.
4.4. Продукция должна быть упакована в тару, соответствующую требованиям стандартов, обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении.
4.5.В случае выявления при приемке некачественной, некомплектной продукции, вызов представителя Поставщика для участия в приемке продукции обязателен.
4.6. В случае заявления «Муниципальным Заказчиком» рекламаций по качеству, комплектности продукции, «Поставщик» обязан в 10-ти дневный срок произвести по усмотрению «Муниципального Заказчика»:
-замену продукции ненадлежащего качества;
-возврат уплаченных по контракту сумм.
Покупатель вправе предъявить иные, предусмотренные гражданским законодательством требования, в случае передачи товаров ненадлежащего качества, некомплектных.
4.7. Поставщик гарантирует качество и бесперебойную работу поставляемой продукции в течении 36 месяцев, с даты принятия продукции
4.8. В случае обнаружения в период монтажа и гарантийной эксплуатации какого-либо заводского дефекта, Поставщик примет меры по устранению этого дефекта или недостатка за свой счет в возможно короткий срок, согласованный с заказчиком.
5.Ответственность сторон.
5.1. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств по контракту в части сроков поставки (включая доставку), качества, комплектности, ассортимента продукции «Муниципальный Заказчик» вправе предъявить требования об уплате неустойки в размере одной трехсотой, действующей на момент уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости, не поставленной в срок продукции (стоимости продукции ненадлежащего качества, ассортимента, некомплектной) за каждый день просрочки.
5.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства по проведению расчета за поставленную продукцию, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки в размере 5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Муниципальный Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.3.При наличии возражений (оставлении обращений без ответа) споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд. Санкции начисляются за весь период просрочки в момент предъявления иска в суд.
«Поставщик» «Муниципальный Заказчик»
6. Форс-мажор
6.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельств, не зависящих от воли сторон), сроки выполнения обязательств по контракту продлеваются на период действия этих обстоятельств.
6.2 Расторжение Муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6.3. Стороны по контракту обязаны уведомить друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3-х дней со дня их возникновения с предоставлением подтверждающих документов компетентных органов.
7.Порядок урегулирования споров
7.1. Споры связанные с исполнением контракта разрешаются сторонами путем переговоров. Споры по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения «Муниципального Заказчика».
8. Срок действия контракта
8.1.Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств сторонами.
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
8.3. Ни одна сторона не вправе передавать свои права по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
Приложение: 1.Спецификация
2. График поставки.
3.Технические характеристики
Контракт составлен на _3_-х страницах в двух экземплярах
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
«Поставщик»:
________________________________________, ИНН ___________
__________________________________________________________
Р/с №___________________ в ________________________________
К/с ______________________, БИК ___________________
«Муниципальный Заказчик»:
УФК по Белгородской области ( лс 05 УФНП администрации Вейделевского района
л/с )
(л/с ГУ «УКС Белгородской области») ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской области г. Белгород.
Р/с
«Поставщик» «Муниципальный заказчик»
_________________ ___________________
«___»____________2010год. «___» __________ 2010год.
Приложение
к контракту №_________
от «___» _________________2010г.
Спецификация
на поставку приточных установок для объекта: «Реконструкция школы п. Вейделевка Вейделевского района»
№ | Наименование изделия | Тип, марка изделия, обозначение стандарта | Код изделия по классификатору продукции | Наименование завода-изготовителя, страна изготовления. | Обозначение единицы измерения | Кол-во изделий | Цена за ед. товара (руб) с учетом всех налогов и сборов | Сумма (руб) с учетом всех налогов и сборов |
1 | Приточная установка П1 с комплектом автоматики | WRH 60-35/31.4D | 48 6345 1 | Фирма «Korf» Россия | шт | 1 | ||
2 | Приточная установка П2 с комплектом автоматики | WRH 80-50/40.6D | 48 6345 1 | Фирма «Korf» Россия | шт | 1 | ||
3 | Приточная установка П3 с комплектом автоматики | WRH 60-30/28.4D | 48 6345 1 | Фирма «Korf» Россия | шт | 1 | ||
4 | Приточная установка П4 с комплектом автоматики | WNK-250/1 | 48 6345 1 | Фирма «Korf» Россия | шт | 1 | 76 000 | 76 000 |
5 | Приточная установка П5с комплектом автоматики | WRH 60-30/28.4D | 48 6345 1 | Фирма «Korf» Россия | шт | 1 | ||
6 | Приточная установка П6 с комплектом автоматики | WRH 90-50/45.6D | 48 6345 1 | Фирма «Korf» Россия | шт | 1 | ||
7 | Приточная установка П7 с комплектом автоматики | WRH 80-50/40.6D | 48 6345 1 | Фирма «Korf» Россия | шт | 1 |
Итого:
Поставщик: Муниципальный Заказчик:
________________________ ________________
Приложение 2
к муниципальному контракту № ____
от « ___» _______2010 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
№№ | Наименование товара | Ед. изм. | К-во | Срок исполнения, поставки | Примечание |
Согласно спецификации. | Согласно спецификации | С момента заключения контракта, в течении 30 дней. | |||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
_________________ ________________________
«___» ________2010 г. «____» ___________2010 г.
Приложение 3
к муниципальному контракту № _____
от « ___» _______2010 г.
Техническая характеристика (техническое задание) поставляемого товара
№ пп | Наименование товара | функциональные и качественные характеристики | Гарантийный срок |
1 | Согласно спецификации. | 36 месяцев |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
_________________ ________________________
«___» ________2010 г. «____» ___________2010 г.
АКТ
приемки-передачи товаров
г. Белгород «___»__________________200_ г.
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем (наименование организации)
Муниципальный Заказчик, в лице ________________________________________________________,
(должность, Ф. И.О.)
действующего на основании _________________________________________ , с одной
(Устава, Положения, Доверенности)
стороны, и _______________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________,
(должность, Ф. И.О.)
действующего на основании ________________________________________________
(Устава, Положения, Доверенности),
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»____________200_ г. Поставщик выполнил все обязательства по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг, а именно
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно муниципальному контракту должны быть выполнены «__»____________ 200_ г., фактически выполнены «__»_________ 200_ г.
4. Недостатки товаров, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Результат работ по договору:
Сдал: Принял:
Поставщик Муниципальному Заказчик
__________________________ ____________________
__________________________ ____________________
М. П. М. П.
Согласовано:
(от эксплуатации)
_____________________
_____________________
