УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГКУ «Леноблпожспас»
________________
«___» _____________ 2014г.
Проект
Контракт №_____
на выполнение работ по объекту «Текущий ремонт здания пожарной части по адресу: ЛО, г. Оредеж ул. Ленина д.7: ремонт кровли, башни»
г. Кировск «___» ____________201_ г.
Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, по результатам открытого аукциона в электронной форме, на основании протокола подведения итогов аукциона № ________________ от «___» ____________ 201__г. (№ торгов ______) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок по заданию Заказчика выполнить работы по объекту: «Текущий ремонт здания пожарной части по адресу: ЛО, г. Оредеж ул. Ленина д.7: ремонт кровли, башни» (далее – Объект), в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой (приложение к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и обеспечить оплату по настоящему Контракту в пределах контрактной цены.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства в установленном законом порядке, в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения. На момент подписания Контракта Подрядчик ознакомлен со сметной документацией по объекту, и не имеет к ней замечаний.
1.3. Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается выполнение всех работ по настоящему Контракту в сроки, определенные настоящим Контрактом, и в объеме, определенном сметой. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанным сторонами.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало работ на объекте – после подписания Контракта.
2.2. Окончание работ – в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА
3.1. Общая сметная стоимость выполнения работ в соответствии с результатами проведения аукциона, с учетом всех налогов составляет: _______________ (_________) рублей (далее - цена Контракта), в том числе НДС (___ %) ___________ рублей.
3.2. Смета утверждается Заказчиком и является неотъемлемой частью Контракта. Смета корректируется по результатам проведённого аукциона с учётом понижающего коэффициента. Оплата выполненных работ производится с учётом понижающего коэффициента.
3.3. Цена контракта включает себя: стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по контракту, в том числе:
- стоимость выполнения всех работ и оборудования в соответствии с утвержденной сметной документацией;
-затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
- затраты на строительные материалы, оборудование, инструмент для выполнения работ на Объекте;
-транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
-накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, все налоги и другие обязательные платежи;
-стоимость затрат Подрядчика на эксплуатацию строительной площадки (на коммунальные платежи (в том числе оплату электроэнергии на строительные нужды), обслуживание, охрану, пожарную безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки и оборудования до подписания акта сдачи-приемки Объекта.
3.4. Цена Контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона -ФЗ. При этом стоимость и объемы отдельных видов работ в пределах общей твердой цены Контракта может изменяться в связи с корректировкой рабочей документации.
3.5. В случаях выявления в ходе исполнения Контракта необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных сметой, или нецелесообразности выполнения некоторых работ предусмотренных сметой, по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении цены Контракта, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации.
3.6. Заказчик вправе удерживать суммы штрафов, пеней и неустойки из платежей Подрядчику.
3.7. В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им Контракта, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Контракту об изменении его условий, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объему работ.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
4.1. Подрядчик предоставляет Заказчику акты о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Обязательно прикладывается исполнительная документация, оформленная в соответствии с РД «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», в том числе акты на скрытые работы и сертификаты на материалы. В случае предоставления неполного комплекта документов Заказчик вправе не принимать их к рассмотрению.
4.2. Подрядчик передает Заказчику указанные документы в двух экземплярах, а Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проверяет достоверность приведенных в них сведений, подписывает их и передает 1 экз. Подрядчику.
4.3. Оплата производится Заказчиком за фактически выполненные работы на основании подписанных Заказчиком актов о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней, но не позднее 31 декабря 2014 года. Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с положениями Раздела 3 Контракта.
4.4. В случае если экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится с привлечением экспертов или экспертных организаций на основании договоров (контрактов), акты сдачи-приемки выполненных работ подписываются Заказчиком после получения заключения экспертов или экспертных организаций о соответствии результатов выполненных работ условиям Контракта.
4.5. Работы, выполненные Подрядчиком с замечаниями и отступлениями от утверждённой Заказчиком сметной документации, требований действующих нормативных документов Российской Федерации, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения замечаний. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от сметной документации и требований действующих нормативных документов Российской Федерации, к оплате не принимаются.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права и обязанности Заказчика:
5.1.1. Заказчик имеет право:
5.1.1.1. Требовать надлежащего исполнения настоящего Контракта.
5.1.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.1.3. Привлекать экспертов или экспертные организации на основании договоров (контрактов) для проведения экспертизы результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом.
5.1.1.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;
· соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
При невыполнении Подрядчиком этого обязательства Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
5.1.2. Заказчик обязан:
5.1.2.1.В течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего контракта передать Подрядчику объект для производства работ по акту сдачи-приемки.
5.1.2.2.Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на Объекте надзор за выполнением работ, назначив приказом ответственного представителя.
5.1.2.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
5.1.2.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
5.1.2.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях Контракта.
5.1.2.6. Своевременно организовывать приемку всего объема работ, выполненного Подрядчиком.
5.2. Права и обязанности Подрядчика:
5.2.1. Подрядчик имеет право:
5.2.1.1.Привлекать для выполнения работ субподрядные организации и организации, поставляющие оборудование, с уведомлением Заказчика.
5.2.1.2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков.
5.2.2. Подрядчик обязан:
5.2.2.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
5.2.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм и требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. Подрядчик несёт полную ответственность за нарушения вышеперечисленных норм и требований в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.2.3. Предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных сотрудников за производство строительно-монтажных работ.
5.2.2.4. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
5.2.2.5. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
5.2.2.6. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, нести все эксплуатационные расходы на ее содержание.
5.2.2.7. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту чистоту внутренних помещений здания, уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
5.2.2.8. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят сохранности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.2.2.9. Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ на Объект.
5.2.2.10. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с требованиями законодательства РФ, представляя сертификаты и паспорта на материалы и (или) оборудование, и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.2.2.11. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке до подписания акта выполненных работ.
5.2.2.12. Нести ответственность перед Заказчиком за несвоевременное и некачественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.
5.2.2.13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика и в установленный им сроки отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
5.2.2.14. Предоставлять Заказчику сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.
5.2.2.15. При работе со строительными отходами руководствоваться требованиями действующего законодательства.
5.2.2.16. Не передавать документацию по Объекту третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.2.2.17. После подписания акта приемки выполненных работ в течение 3 дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
5.2.2.18. Обеспечить гарантию качества на полный объем выполненных работ сроком 24 месяца с даты подписания акта сдачи-приемки.
5.2.2.19. Подрядчик в процессе строительства обязан вести мониторинг основных ограждающих конструкций.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. При завершении выполнения видов (и/или этапов) работ Подрядчик обязан за 48 часов в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, являющихся предметом настоящего Контракта.
Уведомление Подрядчика о готовности к сдаче работ должно быть подписан в порядке, установленном Контрактом.
6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по Контракту работ, обязан приступить к их приёму в 3-дневный срок с момента получения вышеуказанного сообщения Подрядчика.
6.3. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных договоров (контрактов).
6.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приём его Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ и подписывается Сторонами.
6.5. Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ или замечания по результатам приемки выполненных работ, в случае отступления Подрядчиком от условий Контракта, и устанавливает Подрядчику срок для их устранения.
6.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ по Контракту недостатков, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком; в период выполнения работ выявленные недостатки и сроки их устранения также могут быть зафиксированы представителем Заказчика в соответствующих журналах работ.
При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте, Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
6.7. Заказчик вправе в любое время приостановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Подрядчика, в следующих случаях:
· когда строительные и иные, неразрывно связанные со строящимся объектом, работы выполняются с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Контракта, что создает угрозу пригодности и прочности результата выполненных работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических и юридических лиц, безопасности окружающей среды,
· в иных случаях, когда продолжение выполнения работ по Контракту может повлечь неблагоприятные последствия для Заказчика, в том числе увеличение сроков выполнения работ и их стоимости.
Подрядчик, не выполнивший указание Заказчика о приостановке работ, либо возобновивший их ранее срока, определенного Заказчиком, несет полную ответственность за любой вред, причиненный в результате указанных действий Заказчику или иным лицам.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 2,5% цены Контракта, что составляет ______________ (сумма прописью) рублей _____ копеек.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере 1 (одного) процента от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10% цены контракта, что составляет ______________ (сумма прописью) рублей _____ копеек.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 01.01.2001г. , или внесением денежных средств на счет Заказчика.
8.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 90 календарных дней.
8.3. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта определяется в размере пяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, с учетом с учетом положений статьи 37 Федерального закона -ФЗ, и составляет _____________________ (сумма прописью) рублей _____ копеек.
8.5. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнение Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение Контракта на тех же условиях, в течение 10 рабочих дней с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о необходимости замены обеспечения исполнения Контракта.
8.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.7. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.
8.8. Обеспечение исполнения контракта подлежит возврату в течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту, при наличии письменного требования Подрядчика с указанием банковских реквизитов.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. При наступлении обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение любой из сторон обязательств по настоящему Контракту (форс-мажор) – срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать данные обязательства.
9.2. Сторона, у которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 3 дней сообщить об этом другой стороне.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 (шести) месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта, без возмещения убытков.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и обмена письмами (претензиями). Срок рассмотрения претензий 10 дней с момента получения.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и обмена письмами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.3. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014г, а в части неисполненных в период действия настоящего Контракта обязательств - до полного их исполнения.
11.2. Изменение существенных условий Контракта в ходе его исполнения не допускается, за исключением случае, предусмотренных частью 1-7 статьи 95 Федерального закона -ФЗ.
11.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда. Односторонний отказ одной из Сторон от исполнения Контракта не предусмотрен.
11.4. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта Подрядчик обязан в срок до пяти рабочих дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, сооружений, материалов, оборудования и временных инженерных коммуникаций, сметную и исполнительную документацию по объекту.
11.5. Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов.
11.6. Расторжение настоящего Контракта не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения Контракта.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Подрядчик не имеет права передавать строящийся или построенный Объект (либо отдельную его часть), а также исполнительную документацию третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
12.2. В процессе исполнения Контракта Подрядчик несет полную материальную ответственность за возможный ущерб третьим лицам, возмещает ущерб за свой счет.
12.3. Заказчик осуществляет контроль, надзор и приемку выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту, дает обязательные указания Подрядчику, а также осуществляет иные действия в пределах предоставленных полномочий.
12.4. В случае возникновения необходимости заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту, инициатор его заключения обязан обосновать необходимость внесения изменений либо дополнений в Контракт.
Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой его частью.
12.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
12.6. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.
12.7. Настоящий Контракт составлен и подписан в электронной форме.
12.8. Приложения к Контракту - Сметный расчет.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: | Подрядчик: |
Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (ГКУ «Леноблпожспас») Место нахождения: Ленинградская область, ИНН/ / Лицевой счет 02 369 972 003 в комитете финансов Ленинградской области Тел. (813 |
14. ПОДПИСИ СТОРОН: ЭЦП
Приложение к контракту
№________от _____________
Сметный расчет (локальная смета)
№ | Шифр | Наименование работ и затрат, | Ед | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда | ||||
п. п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | ||
основной | в. т. ч. з/пл | заработной | в. т. ч. з/пл | на | всего | ||||||
з/пл | машинистов | платы | машинистов | единицу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
Итого: | |||||||||||
Итого с коэффициентом аукциона: | |||||||||||
НДС | |||||||||||
Всего: |
