Итого листов:__/ ______________/

Примечание:

При подготовке заявки на участие в аукционе необходимо учесть, что все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов.

Руководитель (должность)

___________________
(подпись, печать)

____________________
(Ф. И.О.)

Дата «___» __________ 2009 г.

Приложение .а*

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ доверенности

участника размещения заказа

на участие в открытом аукционе

Бланк организации

Доверенность № ___

г. ___________________ « ___ » ________ 2008 г.

Настоящей доверенностью _______________(наименование организации – участника размещения заказа ) ________________ (фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, уполномочивает _______________________(фамилия, имя, отчество) (паспортные данные: ________________ ) представлять интересы организации в открытом аукционе на заключение муниципального контракта на строительство сетей водоотведения физкультурно – оздоровительного комплекса в микрорайоне «Красногорка» г. Бор Нижегородской области

В рамках настоящего поручения ___________________(фамилия, имя, отчество) имеет право на подписание заявки на участие в открытом аукционе и соответствующих документов, прикладываемых к заявке.

Настоящая доверенность действительна до _______________ года без права передоверия.

Директор _______________ (Фамилия, И. О.)

м. п. (подпись)

* Представляется в случае, если документация подписывается не единоличным исполнительным органом участника размещения заказа.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Приложение .б*

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ доверенности

участника размещения заказа

на участие в открытом аукционе

Бланк организации

Доверенность № ___

г. ___________________ « ___ » ________ 2008 г.

Настоящей доверенностью _______________(наименование организации – участника размещения заказа ) ________________ (фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, уполномочивает _______________________(фамилия, имя, отчество) (паспортные данные: ________________ ) представлять интересы организации на открытом аукционе на заключение муниципального контракта на строительство сетей водоотведения физкультурно – оздоровительного комплекса в микрорайоне «Красногорка» г. Бор Нижегородской области

В рамках настоящего поручения ___________________(фамилия, имя, отчество) имеет право на предложения о цене контракта, на подписание протоколов открытого аукциона, на получение необходимых документов, а также на совершение иных действий, необходимых для исполнения настоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна до _______________ года без права передоверия.

Директор _______________ (Фамилия, И. О.)

м. п. (подпись)

* Представляется в случае, если документация подписывается не единоличным исполнительным органом участника размещения заказа.

Приложение

к документации об аукционе

1

Фирменное наименование (наименование) организации (для юридических лиц)/ Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)

2

Организационно-правовая форма

(для юридических лиц)

3

Почтовый адрес (для юридических лиц)

4

Юридический адрес

5

Фактический адрес местонахождения

6

Ф. И.О. контактного лица

7

Контактные телефоны

8

Факс

9

Адрес электронной почты

Руководитель ________________________ М. П. __________________________________

(подпись) (Ф. И.О.)

Приложение

к документации об аукционе

На бланке участника размещения заказа

Уполномоченному органу, Управлению по формированию и размещению территориального заказа администрации Борского района Нижегородской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ

К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Настоящим ___________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице ____________________________________________________________________________

(Ф. И.О.)

действующего на основании __________________________, заявляет о том, что в отношении

____________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

· не проводится ликвидация;

· не включен в реестр недобросовестных поставщиков;

· не принято арбитражным судом решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

· не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

· отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или иные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

· отсутствует имущество под арестом, наложенным по решению суда, стоимостью, превышающей на момент истечения срока заключения контракта двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Руководитель ________________________ М. П. __________________________________

(подпись) (Ф. И.О.)

Приложение

к аукционной документации

Проект муниципального контракта

на строительство сетей водоотведения физкультурно – оздоровительного комплекса в микрорайоне «Красногорка» г. Бор Нижегородской области

КУМИ Борского района, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК , действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _________________________________________________________ действующего на основании Устава общества с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется собственными силами и силами привлеченных организаций выполнить работы по: строительству сетей водоотведения физкультурно – оздоровительного комплекса в микрорайоне «Красногорка» г. Бор Нижегородской области.

ЗАКАЗЧИК обязуется, принять их результат и оплатить обусловленную цену.

1.2. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего контракта, законодательством, действующим на территории РФ, и с утвержденной сторонами технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта:

- техническим заданием

1.3. Основание для заключения муниципального контракта – протокол единой комиссии № _____ от _________________2009 года.

2. Обязанности сторон.

2.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

2.1.1. Обеспечить:

- готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные контрактом;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта ( в случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, возникших по вине ПОДРЯДЧИКА, он обязуется устранить указанные недостатки за счет своих сил и средств не позднее 25 календарных дней, с момента предъявления претензий или в срок согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ),

- предоставить сметный расчет стоимости выполняемых работ,

2.1.2. Осуществить все работы в объеме необходимом для сдачи объекта в сроки, предусмотренные техническим заданием, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем сметной документации.

2.1.3. Поставить на объекты необходимые материалы, конструкции, оборудование, комплектующие изделия согласно сметной документации и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ, нести расходы связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ по данному контракту.

2.1.4. ПОДРЯДЧИК может заключать договора субподряда только с разрешения ЗАКАЗЧИКА, но не может передавать все работы по контракту. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют собственные лицензии на выполнение соответствующих работ и перечислены ПОДРЯДЧИКОМ в его аукционной документации.

2.1.5. Подрядчик несет полную ответственность за адекватность, постоянство, безопасность всех своих действий на объекте и методов производства работ, обязан обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по охране объекта, технике безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды, противопожарной безопасности и т. д.

2.1.6.ПОДРЯДЧИК обязан строго придерживаться указаний ЗАКАЗЧИКА по всем вопросам, касающимся выполнения работ на объекте.

2.1.7. Предоставить необходимые паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и оборудования государственным стандартам, техническим условиям и возможностям применения на данном объекте.

2.1.8. Немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок,

- ПОДРЯДЧИК обязан известить ЗАКАЗЧИКА о приемки готовности ответственных конструкций и скрытых работ.

2. 1.9. После заключения контракта, Подрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, обязан предоставить Заказчику акты приемки выполненных работ.

2.1.10. Подрядчик, не позднее 5 календарных дней, обязан предоставить Заказчику для утверждения самостоятельно изготовленную сметную документацию на выполняемые работы.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.2.1. Назначить до начала производства работ на строительной площадке полномочного представителя, который от имени ЗАКАЗЧИКА участвует в оформлении актов, осуществляет строительный контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых ПОДРЯДЧИКОМ материалов условиям контракта и проектной документации.

Уполномоченный представитель ЗАКАЗЧИКА имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ ПОДРЯДЧИКА в течение всего периода их выполнения.

2.2.2. При обнаружении в ходе осуществления контроля за выполнением работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ;

2.2.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА;

2.2.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную в п.1 настоящего контракта, в размерах и сроки, установленные настоящим контрактом;

2.2.5. Принять объект в течение 10-ти дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче-приемке.

2.2.6. ЗАКАЗЧИК обязан переодически проводить совещания в присутствии ПОДРЯДЧИКА, с целью проверки планов выполнения оставшихся работ и решения проблем согласно процедуре заблаговременного предупреждения. Периодичность проводимых совещаний устанавливается ЗАКАЗЧИКОМ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, поручаемых ПОДРЯДЧИКУ по настоящему муниципальному контракту, определена на основании цены, определенной на аукционе и составляет __________________________________________________________________. Цена контракта является фиксированной на весь срок действия настоящего контракта до окончательной сдачи приемочной комиссии, при условии выполнения всех видов и объемов работ, указанных в п.1 и сметной документации, изменению не подлежит.

3.2. Цена контракта включает в себя все затраты и рассчитана на весь период выполнения работ, включает в себя расходы на выполнение всех видов и объёмов работ, приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, уплату НДС, таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также другие затраты, необходимые для выполнения данной работы, предусмотреть охрану объекта и т. д.

3.3 Оплата по контракту производится по факту выполненных работ, окончательный расчет по контракту производится по акту приема – сдачи работ, после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, но не позднее г.

3.4. Оплата за выполненные работы производится заказчиком на основании актов приемки выполненных работ за отчетный период (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 10 банковских дней после завершения этапа работ и подписания форм КС-2, КС-3.

3.5. В случае расторжения контракта в силу существенного нарушения условий контракта ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК выдает документ, подтверждающий величину выполненных работ и использованных материалов за вычетом авансовых платежей, полученных ПОДРЯДЧИКОМ до расторжения контракта и за вычетом незавершенных работ. Если общая сумма, причитающаяся ЗАКАЗЧИКУ, превышает какую – либо сумму платежа, причитающегося ПОДРЯДЧИКУ, то эта разница представляет собой долг ЗАКАЗЧИКУ, который ЗАКАЗЧИК вправе истребовать у ПОДРЯДЧИКА любым законным способом.

3.6. Если контракт расторгнут из - за нарушения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей, ПОДРЯДЧИК в праве претендовать на оплату выполненных работ и поставленных на объект материалов.

3.7. При внесении соответствующих изменений в Контракт, в связи с сокращением потребности

выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта, но не более, чем на 10% от

такой цены.

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Срок исполнения работ - в строгом соответствии графику производства работ, не позднее г.

4.2. Сроком исполнения работ необходимо считать подписание акта сдачи – приемки в эксплуатацию, устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ, предоставление Заказчику согласованной ( надзорными органами в соотв. технического задания) исполнительной документации.

4.3. Продолжительность работ может быть увеличена в случае:

- изменения ЗАКАЗЧИКОМ технического задания в процессе выполнения работ;

5.Порядок проведения испытаний, сдачи и приёмки работ.

5.1. ПОДРЯДЧИК обязан провести испытания по завершении строительства. Подрядчик обязан не позднее чем за 21 день сообщить ЗАКАЗЧИКУ дату, после которой ПОДРЯДЧИК будет готов к проведению испытаний по завершении строительства. Если не согласовано иное, такие испытания должны быть проведены в пределах 14 дней после этой даты в день или в дни, указанные ЗАКАЗЧИКОМ.

Если в контракте не определено иначе, испытания по завершении строительства будут проводиться в следующей последовательности:

а) предэксплуатационные испытания, которые будут включать проведение соответствующих проверок и функциональных испытаний,

б) эксплуатационные испытания, которые будут включать в себя функциональные испытания для определения соответствия требованиям и безопасности эксплуатации объема или его части при расчетных эксплуатационных условиях;

в) пробная эксплуатация, в ходе которой будет установлено, что объект и его части функционируют надежно и в соответствии с требованием контракта

5.2. После завершения работ и испытаний, в течение 10 - ти рабочих дней ПОДРЯДЧИК предъявляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приёмки выполненных работ и исполнительную документацию по установленной форме.

5.3. Окончанием строительства считать дату подписания акта сдачи объекта.

5.4. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки выполненных работ с составлением двухстороннего акта с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены ПОДРЯДЧИКОМ.

5.6. К Акту сдачи-приемки построенного объекта должны прилагаться следующие документы:

- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта проектной документации и подписанный ПОДРЯДЧИКОМ и Заказчиком;

- документы, подтверждающие соответствие построенного объекта техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков исполнения обязательств по контракту он, уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,2% от цены неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.5. За задержку устранения дефектов в работах, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом – Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,2% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

6.6. Если контракт расторгнут по инициативе ЗАКАЗЧИКА согласно п. 9.3.., то ЗАКАЗЧИК в праве предъявить иск ПОДРЯДЧИКУ о возмещении убытков, связанных с неисполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

6.7. При нарушении ПОДРЯДЧИКОМ сроков завершения отдельных этапов работы, установленных календарным гра­фиком , а также за задержку устранения выявленных дефектов и нарушений по не зависящим от ЗАКАЗЧИКА причинам, ЗАКАЗЧИК уменьшает размер оплаты на 0,2% от стоимости работ на данном этапе за каждый день просрочки, предварительно известив об этом ПОДРЯДЧИКА письменно, за 10 дней, в виде претензии, до применения данной санкции.

6.8. В случае, расторжения контракта из – за существенных нарушений условий контракта, ПОДРЯДЧИК несет ответственность по возмещению разницы в стоимости контракта следующего участника аукциона, но не более 10 % от суммы данной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта..

7. Действие непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой сто­роной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обу­словленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, бло­каду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихий­ные бедствия

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой Нижегородской области, является достаточным подтвержде­нием наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протя­жении 2 (двух) последовательных месяцев и не обнаруживают призна­ков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут За­казчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой сто­роне.

8.Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем перегово­ров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем пере­говоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Нижегородской области в установлен­ном законодательством РФ порядке.

9. Порядок изменения и дополнения контракта.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в Управление территориального заказа Борского района.

9.2. Досрочное расторжения контракта может иметь место по согла­шению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть контракт без возмещения убытков ПОДРЯДЧИКУ за неоконченные этапы работ, в случаях:

- задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на 30 календарных дней,

- снижения качества работ, предусмотренных техническим заданием, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта.

- задержки ПОДРЯДЧИКОМ начала работ более чем на 10 рабочих дней, с момента перечисления аванса, по причине или обстоятельствам, не за­висящим от ЗАКАЗЧИКА;

- признания нецелесообразным дальнейшего веде­ния работ по вине ПОДРЯДЧИКА;

- несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ при производстве работ требований законодательства Российской Федера­ции и иных нормативных документов, действую­щих в сфере строительства;

- выявления отступлений от технического задания и проекта без согласования таковых с ЗАКАЗЧИКОМ;

- аннулирования или приостановки действия лицен­зии ПОДРЯДЧИКА на строительную деятельность;

- объявления ПОДРЯДЧИКА банкротом в установлен­ном Законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчётных счетов, введения внешнего управления;

- нарушения ПОДРЯДЧИКОМ существенных условий контракта.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

- остановки Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

- уменьшения стоимости или финансирования работ, предусмотренных контрактом более чем на 10%;

- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ,

- нарушения ЗАКАЗЧИКОМ существенных условий контракта.

9.5. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объ­еме, определяемом ими совместно.

9.6. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письмен­ное уведомление другой стороне.

10. Особые условия.

10.1. Заказчик обладает полномочиями давать указания:

- удалить с объекта любые материалы или оборудование, которые, по мнению ЗАКАЗЧИКА не соответствуют условиям контракта или являются некачественными, с соответствующей заменой, за счет ПОДРЯДЧИКА,

- удалить или выполнить заново любую работу, которая была выполнена ненадлежащим образом, несмотря на какие – либо предыдущие платежи за нее.

10.2. ПОДРЯДЧИК обязан, по требованию ЗАКАЗЧИКУ предоставлять сведения о персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых к работе на объекте.

10.3. ЗАКАЗЧИК имеет право на обоснованное возражение относительно любого лица из персонала ПОДРЯДЧИКА и может потребовать от ПОДРЯДЧИКА немедленного удаления с объекта любого лица, которое нарушает дисциплину, проявляет некомпетентность, халатность, по отношению к своим обязанностям.

11. Прочие условия.

11.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует:

- достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении 5 лет, с момента подписания итогового акта сдачи – приема работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц,

- нормальную работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов, конструкций и соответствие фактически выполненных работ технической и проектной документации,

11.2. Дефекты, обнаруженные в процессе работ, в процессе приемки или в период гарантийной эксплуатации, образовавшиеся в результате нарушения ГОСТов, в результате использования Подрядчиком некачественных материалов, подлежат устранению Подрядчиком своими силами и за свой счет. Гарантийный срок прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает ПОДРЯДЧИК

11.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недос­татки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на пери­од устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4