Проект
КОНТРАКТ № _________
на выполнение работ по выборочному ремонту кровли над помещениями ИВС РАН
в здании по адресу: СПб, Биржевой пр., д. 6.
г. Санкт-Петербург «___» _______ 2013 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук (ИВС РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Доверенности от № 1 с одной стороны, и
__________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________., действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа заказчиком путем проведения запроса котировок цен ( Протокол № ______________ от ____________) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по выборочному ремонту кровли здания над помещениями Заказчика согласно «Техническому заданию» (Приложение ), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для нормальной эксплуатации объекта.
1.2.Работы выполняются в соответствии с условиями контракта, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами, относящимися к данному виду работ.
1.3. Срок исполнения Контракта – не более 40 календарных дней со дня подписания сторонами.
Настоящий Контракт действует с момента его подписания и до окончания расчетов между сторонами. Настоящий Контракт прекращается с исполнением Сторонами принятых обязательств. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА.
2.1. Общая цена Контракта составляет _________(_____________) рублей ___копеек, включая НДС________ (__________) рублей _____ копеек. В цену Контракта включаются расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов, стоимость материалов (изделий, конструкций, оборудования и других грузов для выполнения работ), тары, упаковки, погрузочно-разгрузочных, монтажных работ и другие накладные расходы и обязательные платежи Подрядчика.
2.2 Цена Контракта включает общую стоимость работ, оплачиваемых Заказчиком за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Обязательное приложение – смета на выполнение работ (Приложение ).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Для обеспечения выполнения работ Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить своими силами и техническими средствами работы в сроки и на условиях,
указанных в Контракте. Обеспечить необходимые для этого материальные и трудовые
ресурсы, строительную и другую технику, собственными силами и средствами осуществлять их приемку, разгрузку, складирование, хранение, нести ответственность за их сохранность.
3.1.2. Устранить за свой счет все дефекты в работах, возникшие по его вине, выявленные в
процессе их выполнения и в гарантийный период.
3.1.3. Обеспечить при выполнении работ соблюдение необходимых противопожарных
мероприятий, мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями действующих НТД:
-назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда.
-соблюдать требования охраны труда;
-обеспечить безопасное производство работ;
-выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала;
-обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, а так же иными средствами защиты и контролировать правильное их применение;
-содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для выполнения работ, в чистоте и порядке;
-обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро - пневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
3.1.4. В случае причинения ущерба, утраты, порчи работ или любой их части за свой счет, своими силами и средствами возместить заказчику убытки и устранить дефекты с
тем, чтобы работы по их завершению отвечали требованиям Контракта. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине подрядчика, компенсируется подрядчиком.
3.1.5. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку рабочих мест, территории рабочей площадки. Подрядчик при обращении со строительными отходами обязан руководствоваться Правилами обращения со строительными отходами, утвержденными распоряжением администрации г. Санкт-Петербург от 01.01.2001г., , и несет ответственность за несоблюдение данных требований. Подрядчик обязан не допускать накопления мусора и строительных отходов на Объекте и осуществлять предупреждение Заказчика о необходимости вывоза мусора
3.1.6. Осуществить выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной документацией.
3.1.7. Подрядчик освобождается от обязательств и обязанностей по настоящему Контракту
только после выполнения всех своих обязательств по Контракту и по истечении гарантийного срока.
3.1.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Для обеспечения выполнения работ Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставить Подрядчику объект работ в срок до __________ 2013 г.
3.2.2. Подготовить и обеспечить Подрядчику свободный доступ к месту производства работ.
3.2.3. Отвести место для переодевания, хранения инструмента и вещей Подрядчика.
3.2.4. Произвести первоначальный осмотр места производства Работ совместно с Подрядчиком.
3.2.5. Назначить ответственного представителя за прием выполненных работ.
3.2.6. Обеспечить точками подключения энергоснабжения и водоснабжения, местами складирования оборудования Подрядчика в ночное время.
3.2.7. Принять выполненные работы, рассмотреть и утвердить на условиях Контракта
предоставленный Подрядчиком акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы №№ КС-2, КС-3).
3.2.8. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном
Контрактом.
3.2.9. Обеспечить осуществление надзора за работами, выполняемыми Подрядчиком.
4. РАСЧЕТЫ ПО КОНТРАКТУ.
4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет по указанным реквизитам. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Подрядчик.
4.2. Авансовый платеж не предусмотрен.
4.3. Оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.
4.4. Расчеты за выполненные работы производятся на основании следующих документов:
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- правильно оформленный Подрядчиком оригинал счета.
4.5. Превышение Подрядчиком стоимости работ по Контракту не возмещается Заказчиком.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, в том числе, завершения
взаиморасчетов.
5.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие в ходе исполнения настоящего
Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, а при невозможности достигнуть соглашения - в Арбитражном суде Санкт-Петербурга.
5.3. Контракт может быть расторгнут в любое время по обоюдному соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
5.4. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту и заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с требованиями Федерального закона заключается контракт при уклонении победителя в запросе котировок от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа.
5.5. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.5.1. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.
5.5.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в
отношении него процедуры банкротства;
5.5.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2.1 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер неустойки устанавливается в 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ, от стоимости выполняемых работ, исполнение обязательств в отношении которых просрочено. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком условий Контракта,
вызвавшее временную приостановку выполнения работ по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ, от общей стоимости выполняемых работ, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня приостановки работ, до фактического исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению иных лиц, как за свои собственные.
7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
7.1. Подрядчик гарантирует, что качество работ и качество материалов, изделий, конструкций, используемых им, будут соответствовать современным требованиям и предоставить сертификаты, разрешительные документы (в случае, если последнего требует закон), обязательные для данного вида работ, а так же иные документы, подтверждающие качество выполняемых работ, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами, в соответствии с техническим заданием, строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ.
Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений
7.3. Устранение дефектов в выполненных работах:
7.3.1. В случае если будут обнаружены дефекты в выполненных работах, Подрядчик обязан
своими силами и за свой счет без увеличения цены Контракта их устранить в согласованные
Сторонами сроки.
7.3.2. В случае если Подрядчик не устранит некачественно выполненные работы в
установленный срок, Заказчику предоставляется право самостоятельно или с привлечением третьих
лиц переделать данные работы. Все расходы, связанные с переделкой некачественных работ, несет Подрядчик. В противном случае эти расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из средств, причитающихся Подрядчику, с отражением данного факта в платежных документах и актах и представлением Сторонами счет-фактур на сумму удержаний.
7.4. Подрядчик немедленно извещает Заказчика и, до получения от него указаний, приостанавливает работы при обнаружении неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
7.5. Заказчик в процессе выполнения работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:
- вывоза любых материалов, изделий, конструкций Подрядчика, не соответствующих условиям
Контракта;
- устранения нарушений техники безопасности, санитарных норм и правил, правил пожарной
безопасности, охраны объекта и т. п.
7.6. Подрядчик предает заказчику за два рабочих дня до начала приемки работ два экземпляра исполнительной документации, Подрядчик обязан передать Заказчику всю сметную документацию, а также акты на скрытые работы, акт огнезащитных работ, сертификаты на материалы, исполнительные схемы и чертежи, журнал производства работ и т. п., оформленные в установленном порядке.
8. ГАРАНТИИ НА РАБОТЫ.
8.1. Подрядчик гарантирует:
8.1.1. Выполнение работ в соответствии с Техническим заданием и в сроки, определенные настоящим Контрактом.
8.1.2. Высокое качество выполняемых работ. Гарантия качества выполняемых работ, в том числена используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и составляет не менее 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
8.1.3.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
гарантийный период.
8.2. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта со стороны третьих лиц.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после
заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна
дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с
момента её получения.
10.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным
судом Санкт-Петербурга.
10.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется
законодательство РФ.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. В случае если какой-либо пункт данного Контракта окажется не подлежащим
буквальному исполнению, он толкуется в соответствии с действующим законодательством с учетом
первоначальных интересов Сторон, при этом оставшаяся часть Контракта продолжает действовать в
полной мере.
11.2. В случае возникновения неурегулированных претензий между сторонами, каждая из них
может защищать свои нарушенные права в порядке, установленном законодательством РФ.
11.3. Подрядчик выполняет работы и исполняет прочие обязанности по настоящему Контракту
собственными силами. При необходимости Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для
выполнения отдельных работ с предварительного письменного согласия заказчика.
11.4.Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с
Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим
представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется
действующим законодательством РФ.
11.6. Контракт остается в силе в случае изменения реквизитов сторон, изменения их
учредительных документов, включая, но не ограничиваясь, изменением собственника,
организационно-правовой формы и др. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 3 (трех)
дневный срок уведомить об этом друг друга.
11.7. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие
действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными Соглашениями Сторон в
письменной форме.
11.8. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.
Приложение - Техническое задание
Приложение – Смета на производство работ
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук (ИВС РАН),
г. Санкт-Петербург, пр., д.31 УФК по г. Санкт-Петербургу (ИВС РАН, л/с 20726Ч33140) р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург.
| Подрядчик: |
Заказчик: ____________________ /_____________/ | Подрядчик: ________________ /_____________/ |
Приложение
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
ИВС РАН
_______
«_____» __________ 2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по выборочному ремонту кровли здания
над помещениями ИВС РАН по адресу: Биржевой пр., д. 6.
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | м. п. | 16,0 |
2 | Смена кровли средней сложности: с настенными желобами и свесами (двойной фалец) - сталь листовая с полимерным покрытием 0,70 мм | м2 | 300,0 |
3 | Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали - мастика герметизирующая | ||
4 | Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 50 мм - доски обрезные из хвойных пород 50 мм, шириной 150 мм | м2 | 30,0 |
5 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: каменным сте- нам - сталь листовая с полимерным покрытием 0,70 мм | м | 6,0 |
6 | Смена обделок из листовой стали примыканий к: вытяжным трубам - сталь листовая с полимерным покрытием 0,70 мм | м | 8,0 |
7 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам -антисептик ОГНЕБИО PROF PROSEPT 1 | м2 | 300,0 |
8 | Погрузка мусора вручную в автомобили – самосвалы с выгрузкой | т | 2,77 |
9 | Устройство временного покрытия кровли от атмосферных осадков (на время производства работ) | ||
10 | Устройство ходов (трапов) из досок (на время производства работ) | ||
11 | В смете предусмотреть средства по обеспечению требований ТБ (кровля без ограждения по периметру) |
.Требования к качеству, безопасности и результатам выполнения работ: все выполняемые работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Кроме того, подрядчик при выполнении работ должен соблюдать обязательные требования, предъявляемые к качеству, безопасности и результатам работ законами или иными правовыми документами:
- Требования к организации строительного производства в соответствии со СНиП 3.01.01-85 (ведение исполнительной и производственной документации, осуществление строительного контроля и т. д.).
- Требования в области охраны окружающей среды - в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также строительными нормами и правилами.
- Требования к обеспечению безопасности производства строительных работ (организация и выполнение работ в строительном производстве должны осуществляться при соблюдении требований СНиП и СНиП ).
- Требования к результатам выполненных работ - результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями. Гарантия качества выполняемых работ - не менее 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Работы должны производиться с учетом:
· Постановления Правительства от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;
· Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ.
