Схема на устройство облицовки цоколя здания склада №6, литер р, р1 листами профнастила с21-0,5 с полимерным покрытием (стр. 2 )

6. Цена договора и порядок расчетов

6.1. Стоимость работ и материалов Подрядчика, предусмотренных п.1.1. настоящего договора составляет сумму в размере__________________(________) руб., в т. ч.НДС 18%,  (Приложение к настоящему договору); в том числе:

1 объект: ___________________________руб., в  том числе НДС 18%  (Приложение к настоящему договору);

2 объект: ___________________________руб., в  том числе НДС 18%  (Приложение к настоящему договору);

3 объект: ___________________________руб., в  том числе НДС 18%  (Приложение к настоящему договору).

6.2. Порядок оплаты работ за:

1 объект: предоплата в размере 30% от суммы стоимости работ по данному этапу - в течение 2 (двух) банковских дней с даты заключения договора;

окончательный расчет в размере 70% - не позднее 45 (сорока пяти) банковских дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по данному этапу;

2 объект: предоплата в размере 30% от суммы стоимости работ по данному этапу - в течение 2 (двух) банковских дней с даты начала работ по данному этапу;

окончательный расчет в размере 70% - не позднее 45 (сорока пяти) банковских дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по данному этапу;

3 объект: предоплата в размере 30% от суммы стоимости работ по данному этапу - в течение 2 (двух) банковских дней с даты начала работ по данному этапу;

окончательный расчет в размере 70% - не позднее 45 (сорока пяти) банковских дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по данному этапу.

При наличии возможности Заказчика, по согласованию сторон допускается окончательный расчет по всем этапам в более ранние сроки.

6.3. Цена договора включает в себя стоимость работ и стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Работа является выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате только после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в полном объеме, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.5. Заказчик обязан оплатить выполненную Подрядчиком и принятую к оплате работу.

6.6. Работы оплачиваются Заказчиком за фактически выполненные работы, указанные в акте о приемке выполненных работ (формы КС-2), перечислением на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета - фактуры. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8. Ответственность сторон

8.1. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков завершения работ уплачивается пеня в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки.

- за задержку устранения дефектов в работах Подрядчиком уплачивается пеня в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, начиная со дня просрочки согласованного сторонами графика устранения дефектов.

8.2. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает от исполнения обязательств в натуре.

8.3. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- уменьшения установленной за работу цены, в размере, установленном в п. 6.1 настоящего Договора.

8.4. Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

8.5. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.6. Подрядчик несет ответственность:

8.6.1. За соответствие приобретаемых материалов (продукции) требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для конкретного вида продукции, а также сертификатам соответствия. В случае поставки материалов (продукции), не соответствующих указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию. Порядок и срок замены некачественной продукции устанавливается сторонами в дополнительном соглашении.

8.6.2. За предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8.6.3. За несохранность предоставленных Заказчиком материалов или их порчу, утрату - в виде возмещения их полной стоимости Заказчику.

8.6.4. За ненадлежащее качество предоставленного им оборудования и приобретенных материалов в виде возмещения их полной стоимости Заказчику и оплаты работ по их замене.

8.6.5. Перед третьими лицами за причинение вреда при осуществлении подрядных работ по настоящему Договору и в гарантийный период.

8.6.6. За некачественный результат работы, согласно ст.723 ГК РФ.

8.6.7. За квалификацию персонала (в том числе и привлеченного). 

8.6.8. За обеспечение спецодеждой, исправными и испытанными средствами индивидуальной и коллективной защиты, электрозащитными средствами, инструментом и приспособлениями, их применением при производстве работ.

8.6.9. За соблюдение Правил и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды его работниками при работе на объектах и территории Заказчика.

8.7. В случае привлечения контрольными или надзорными органами Заказчика или его должностных лиц к административной ответственности за нарушения действующего законодательства РФ, возникшие в результате невыполнения (некачественного, несвоевременного выполнения) Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору и приведшее к уплате Заказчиком административного штрафа на основании вступившего в законную силу решения уполномоченного органа, Подрядчик обязуется оплачивать суммы административного штрафа в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего постановления.

9. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

10. Прочие условия договора

10.1. Стороны обязуются разрешать споры, вытекающие из договора, путем взаимных переговоров. В случае не достижения соглашений, все споры, возникшие между сторонами при исполнении договора, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Алтайского края.

10.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Акты о приемке выполненных работ должны быть подписаны руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) каждой из сторон или уполномоченным на то соответственной доверенностью лицом.

10.5. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.6. Передача прав и обязанностей по настоящему договору допускается только по соглашению сторон.

10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:

Приложение – Локальная смета (локальный сметный расчет) устройство облицовки цоколя здания склада № 4, литер Т, Т1 листами профнастила С21-0,5 с полимерным покрытием.

Приложение – Локальная смета (локальный сметный расчет) устройство облицовки цоколя здания склада №6, литер Р, Р1 листами профнастила С21-0,5 с полимерным покрытием.

Приложение – Локальная смета (локальный сметный расчет) устройство облицовки цоколя здания овощехранилища, литер С листами профнастила С21-0,5 с полимерным покрытием.

Приложение – Техническое задание на выполнение работ.

Приложение – Схема на устройство облицовки цоколя здания склада № 4, литер Т, Т1 листами профнастила С21-0,5 с полимерным покрытием.

Приложение – Схема на устройство облицовки цоколя здания склада №6, литер Р, Р1 листами профнастила С21-0,5 с полимерным покрытием.

Приложение – Схема на устройство облицовки цоколя здания овощехранилища, литер С листами профнастила С21-0,5 с полимерным покрытием.

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:  Подрядчик: 

  Алтайского края»

656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов,59

 

отделение № 000 СБ РФ г. Барнаул

______________________________

________________/______________

Приложение
к договору подряда
от «___» ________2015 г. № _____
«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму:	руб.	Смета на сумму:	руб.
Генеральный  директор
ОАО  «ТПК  Алтайского  края»
________________ /______________________ /	________________ /_Ю. Л.  Азаев_ /
«______»____________________ 2015_г.	«______»____________________ 2015_г.
Стройка:	ОАО  "ТПК  Алтайского  края"  по  адресу:  г.  Барнаул,  проспект  Космонавтов, 59
Объект:	Здание  склада  № 4,  литер Т, Т1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)
Устройство облицовки цоколя здания склада № 4, литер Т, Т1 листами профнастила С21-0,5 с полимерным покрытием
Сметная стоимость:	тыс. руб.
Hормативная трудоемкость:	тыс. чел. ч
Сметная заработная плата:	тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 04.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон) с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 000/пр)".

№ поз.	Код норматива,  Наименование,  Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего
Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
Материал	В т. ч. з/п	Материал	В т. ч. з/п	Материал	В т. ч. з/п	Материал	В т. ч. з/п

Составил:

(должность, подпись, Ф. И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф. И.О)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15
1.

Приложение
к договору подряда
от «___» ________2015 г. № _____
«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму:	руб.	Смета на сумму:	руб.
Генеральный  директор
ОАО  «ТПК  Алтайского  края»
________________ /______________________ /	________________ /_Ю. Л.  Азаев_ /
«______»____________________ 2015_г.	«______»____________________ 2015_г.
Стройка:	ОАО  "ТПК  Алтайского  края"  по  адресу:  г.  Барнаул,  проспект  Космонавтов, 59
Объект:	Здание  склада  № 6,  литер  Р, Р1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)
Устройство облицовки цоколя  здания  склада  №6,  литер  Р, Р1  листами  профнастила С21-0,5  с  полимерным  покрытием
Сметная стоимость:	тыс. руб.
Hормативная трудоемкость:	тыс. чел. ч
Сметная заработная плата:	тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 04.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон) с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 000/пр)".

№ поз.	Код норматива,  Наименование,  Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего
Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
Материал	В т. ч. з/п	Материал	В т. ч. з/п	Материал	В т. ч. з/п	Материал	В т. ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15
1.

Составил:

(должность, подпись, Ф. И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф. И.О)

Приложение
к договору подряда
от «___» ________2015 г. № _____
«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму:	руб.	Смета на сумму:	руб.
Генеральный  директор
ОАО  «ТПК  Алтайского  края»
________________ /______________________ /	________________ /_Ю. Л.  Азаев_ /
«______»____________________ 2015_г.	«______»____________________ 2015_г.
Стройка:	ОАО  "ТПК  Алтайского  края"  по  адресу:  г.  Барнаул,  проспект  Космонавтов, 59
Объект:	Здание  овощехранилища,  литер  С
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)
Устройство облицовки цоколя здания овощехранилища, литер С листами профнастила С21-0,5 с полимерным покрытием
Сметная стоимость:	тыс. руб.
Hормативная трудоемкость:	тыс. чел. ч
Сметная заработная плата:	тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 04.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон) с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 000/пр)".

№ поз.	Код норматива,  Наименование,  Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего
Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
Материал	В т. ч. з/п	Материал	В т. ч. з/п	Материал	В т. ч. з/п	Материал	В т. ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15
1.

Составил:

(должность, подпись, Ф. И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф. И.О)

Приложение