7.1.7. Осуществить пуско-наладочные работы электрооборудования (КЛ) в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей.
7.1.8. Осуществить лабораторные испытания КЛ с привлечением сертифицированной лаборатории.
7.1.9. До начала производства работ письменно уведомить владельца инженерных сетей о предстоящих работах.
7.1.10. Участвовать в рабочей комиссии по приёмке выполненных работ, устранять выявленные замечания.
7.1.11. Обеспечивать на месте проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и уборке строительного мусора.
7.1.12. В 10 (Десяти) дневный срок после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, вывезти с места проведения работ, принадлежащее ему имущество, строительные материалы, строительные отходы.
7.1.13. Обеспечить соблюдение правил использования рабочей силы (в том числе иностранной) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.1.14. Обеспечить выполнение требований письма-согласования владельца выносимых инженерных сетей.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Договора назначить Уполномоченных лиц Заказчика и в письменной форме сообщить об этом Подрядчику с приложением копий доверенностей или иных документов, подтверждающих их полномочия.
7.2.2. Обеспечить допуск персонала Подрядчика и его субподрядных организаций на строительную площадку, а также на участки и в строения, через которые проходят возводимые инженерные коммуникации.
7.2.3. Оказывать содействие Подрядчику в привлечении соответствующих эксплуатационных служб для контроля за выполнением работ по вскрытию подземных коммуникаций.
7.2.4. Передать не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчику:
- утвержденную проектную (рабочую) документацию со штампом «В производство работ» в 2 (Двух) экземплярах на бумажном и электронном носителях;
- копию письма-согласования владельца выносимых инженерных сетей;
7.2.6. Оплатить Подрядчику работы в соответствии с п.3 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
7.2.7. Обеспечить рассмотрение и приемку представленных Подрядчиком документов, указанных в п.3.3 Договора в сроки указанные настоящим Договором.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока, предусмотренного п. 5.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости комплекса работ.
8.3. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик имеет право в бесспорном внесудебном порядке уменьшить сумму, подлежащую выплате Поставщику и предусмотренную п. 2.1 Договора, на сумму пеней или ущерба.
8.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, установленного разделом 3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости комплекса работ.
8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.
9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать. Включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
9.2. Наличие и продолжительность действия непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентными органами.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны обеими Сторонами.
11.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
12.1. Срок гарантии на выполненные по настоящему Договору работы устанавливается _____ месяца с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
12.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на время их устранения. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
12.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом, подписанным Подрядчиком и Заказчиком.
12.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.2. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ по настоящему Договору сторонние специализированные организации и несет при этом полную ответственность за качество и своевременность выполняемых ими работ.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
14.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение – Локальный сметный расчет № 1;
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчик: Наименование юридического лица: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» Сокращенное наименование юридического лица: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Адрес юридического лица: 125993 г. Москва, Ленинградский пр., дом. 37, корпус 7 Наименование Филиала: Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» Сокращенное наименование Филиала: Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Фактический адрес Филиала (для предоставления платежных документов): 199048, Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 53, литер «А» Почтовый адрес Филиала: 199048, Санкт-Петербург, а/я 224 Телефон для связи: (812)323-84-70, 323-84-75 Е-mail: [email protected] Код Код Банковские реквизиты: Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург р/сч 40502810355200101012, к/сч 30101810500000000653 | Подрядчик: |
От Заказчика: Директор филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ________________ «___» ________________ 2016 г. М. П. | От Подрядчика: |
ЧАСТЬ III. КАРТА ТРЕБОВАНИЙ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ЗАДАНИЕ)
Приложение
к договору №______от «____» ______________2016 г
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала
«Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
____________________
«____» ____________ 2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по выносу кабельной линии 2 КЛ 0,4кВ АВВБШВ 4х240 направлением ТП-26 – КНС-1А из пятна застройки объекта: «Технологическое здание и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупнённого центра г. Санкт-Петербург. Административный корпус», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стартовая, участок 14, в соответствии с разработанной проектной документацией.
№ п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
1 | 2 | 3 |
1. Общие положения | ||
1.1 | Заказчик | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» филиал «Аэронавигация Северо-Запада |
Подрядчик | Определяется по результатам открытого конкурса | |
1.2 | Источник финансирования | Собственные средства ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» |
1.3 | Предмет работ | выполнение строительно-монтажных работ по выносу кабельной линии 2 КЛ 0,4кВ АВВБШВ 4х240 направлением ТП-26 – КНС-1А из пятна застройки объекта: «Технологическое здание и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупнённого центра г. Санкт-Петербург. Административный корпус» в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией (шифр ПАК-ВКЛ 20/15 ЭС) |
1.4 | Местоположение объекта | Санкт-Петербург, ул. Стартовая, участок 14 |
1.5 | Основание для выполнения работ | Решение Заказчика, утверждённая Заказчиком и согласованная с владельцем Ворота Северной Столицы» проектно-сметная и рабочая документация. |
1.6 | Сроки выполнения работ | 70 рабочих дней со дня подписания Договора обеими сторонами |
1.7 | Вид работ | Строительно-монтажные работы |
1.10 | Требование к наличию разрешительных документов у Подрядчика | Наличие у Подрядчика действующего Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. |
1 | 2 | 3 |
2. Исходные данные и основные требования к проектным решениям | ||
2.1 | Исходные данные | Современное состояние и использование участка в зоне проектирования: Рельеф участка - равнинный, входит в пределы приморской ступенчатой равнины, сложен техногенными отложениями, насыпными грунтами, суглинками, песками и почвенно-растительным слоем толщиной 0,1-0,6м. На участке наблюдается поросль кустарника, насаждения в виде деревьев. Выносимая кабельная линия является действующей и находится под рабочим напряжением 0,4кВ. Заказчик представляет: - утверждённую Заказчиком и согласованную с владельцем Ворота Северной Столицы» проектно-сметную и рабочую документацию; - копию письма-согласования владельца выносимых инженерных сетей; |
2.2 | Основные требования | - проложить 2 КЛ 0,4кВ АВВБШВ 4х240 в соответствии с разработанной ПСД; - произвести врезку в местах указанных в документации; - установить соединительные муфты; - произвести фазировку и испытание КЛ; - произвести демонтаж части существующей кабельной линии направлением ТП-26 – КНС-1А, попадающей в зону строительства основного объекта; - представить исполнительную документацию на выполненные работы. |
2.4 | Требования к оформлению и комплектности исполнительной документации | Исполнительную документацию выполнить в соответствии с: - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (И 1.13-07); В том числе представить: - исполнительная схема прокладки КЛ; - акт осмотра кабеля на барабане; - протокол прогрева кабеля на барабане (в случае необходимости); - общий журнал работ; - журнал производства электромонтажных работ; - кабельный журнал; - журнал прокладки кабелей; - журнал монтажа кабельных муфт; - акт освидетельствования скрытых работ на устройство траншеи; - акт освидетельствования скрытых работ на устройство подстилающего слоя из песка; - акт освидетельствования скрытых работ на укладку электрокабеля; - акт освидетельствования скрытых работ на устройство покрывающего слоя из песка; - акт освидетельствования скрытых работ на устройство механической защиты (из плит ПЗК, кирпича, ленты); - акт освидетельствования скрытых работ на устройство обратной засыпки траншеи; - акт освидетельствования скрытых работ на устройство муфт соединительных; - протокол фазировки; - протокол испытания силового кабеля; - акт смонтированного электрооборудования - акт технической готовности электромонтажных работ; - паспорта и сертификаты на оборудование и материалы; - другие необходимые документы; Документацию представить на бумажном и электронном носителе; |
Согласовано: | ||
__________________________ | Начальник службы заказчика-застройщика по созданию СПб УЦ ЕС ОрВД | |
__________________________ | Начальник отдела проектирования, строительства и оснащения СПб УЦ ЕС ОрВД. | |
Составил: | ||
__________________________ | Заместитель начальника отдела проектирования, строительства и оснащения Санкт-Петербургского Укрупнённого центра ЕС ОрВД |
ЧАСТЬ IV. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
1. Основой для проведения оценки является представленная участником заявка на участие в запросе предложений, составленная в соответствии с Положением о закупке и Информационной картой запроса предложений.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
