Контракт № _ на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию зданий (стр. 3 )

8.2.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком  работ.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2017 г. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия контракта.

11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 11.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в порядке, установленном в п. 11.3 Контракта.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

приложение 1 «Техническое задание»; приложение 2 «Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ»;

12.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	Подрядчик:
служба»
Адреса: - юридический:129128, г. Москва, Будайский проезд, д. 11 - фактический: 129128, г. Москва, Будайский проезд, д. 11 Тел. [phone] Электронный адрес: a. *****@***ru Получатель: Московский банк Сбербанка России ПАО г. Москва ГРН 2067755220135 Диспетчерская по приему заявок: Тел. [phone] Генеральный директор служба» ________________ М. П.

Приложение

к Контракту№ ______________________

от «___» _____________________ 201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию зданий

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Объект  закупки	Выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию зданий
2	Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров	2.1. Комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание систем инженерно-технического обеспечения – метод эксплуатации инженерных систем зданий, основанный на целесообразности выполнения всего комплекса работ по технической эксплуатации всех инженерных систем одной службой, и включающий весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надёжной, безотказной, устойчивой работы инженерных систем в течение всего срока службы. Система инженерно-технического обеспечения – одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления,  электроснабжения. Планово-предупредительное обслуживание (ППО) – техническое обслуживание, которое осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной документации. Планово-предупредительный ремонт (ППР) – проверка через установленные интервалы времени, независимо от состояния установок или инженерных систем с осуществлением настройки и регулировки, смазки, текущего ремонта или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы. Аварийные работы – комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению факторов аварийной ситуации, вызывающих увеличение ущерба и опасности, как следствий аварии, или предотвращению аварийной ситуации. Аварийно-восстановительные работы – работы, проводимые в зданиях и на инженерных сетях, пострадавших в результате аварий любого происхождения, и имеющие целью, как восстановление отказавшего объекта, так и ликвидацию последствий отказа.
3	Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента	3.1. В соответствии со следующими Приложениями к настоящему техническому заданию: Приложение – Адресный перечень, объем оказания услуг (выполнения работ). Приложение – Регламент Оказание услуг по содержанию и комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию систем инженерно-технического обеспечения.
4	Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению	4.1. Исполнитель выполняет сопутствующие работы, обеспечивающие возможность оказания предусмотренных Контрактом услуг, а также проводит работы на основании дополнительных заявок Заказчика по восстановительным работам, не входящим в перечень работ по Контракту, в том числе: - проводит демонтаж и монтаж инженерного оборудования, вынос мебели, оргтехники и прочего оборудования в помещениях объекта (при необходимости) для целей  проведения аварийно-технического обслуживания, проведения профилактических или ремонтных работ, и их монтаж после завершения работ; - обеспечить целостность и сохранность демонтированного инженерного оборудования и другого имущества учреждения, попавшего в зону работ; - вскрытие полов; - пробивка отверстий и борозд при ликвидации неисправностей на скрытых трубопроводах; - отключение стояков и отдельных участков трубопроводов для производства работ; 4.2. При проведении работ  использовать ограждающие конструкции.
5	Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок	Требования к оказанию услуг состоят в том, что Исполнитель обязан: 5.1. Оказать услуги (выполнить работы) в соответствии с настоящим Техническим заданием, надлежащим образом и своевременно оформить исполнительную и приемо-сдаточную документацию. 5.2. Соблюдать последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно действующим ГОСТам, СНиПам, СанПиНам, регламентирующим организационные и технические требования к эксплуатации и проведению аварийно-технического и технического обслуживания инженерного оборудования. 5.3. Оказать услуги в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными требованиями к оказанию услуг по предмету Контракта.   5.4. Выполнение работ, технология и методы их производства:   Комплексное обслуживание должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации, Правил промышленной безопасности, ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и иной нормативно-технической документации, регламентирующих основные организационные и технические требования, включая: Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ ; Федеральный закон от 01.01.2001 N 384-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; Приказ Московского Комитета образования от 01.01.2001 N 268 "Об утверждении перечней основных работ по техническому обслуживанию (эксплуатации) и текущему ремонту зданий"; Федеральный закон от 01.01.2001 N 35-ФЗ  "Об электроэнергетике"; Федеральный закон г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 01.01.2001 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";        "Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей" (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992);        Обслуживание электрических установок, электроинструмента и переносных электрических светильников должны соответствовать ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.013.0, Правилам устройства электроустановок, Правилам эксплуатации электроустановок потребителей и Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей; Приказ Минэнерго РФ от 01.01.2001 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"; Приказ Минэнерго СССР от 01.01.2001 N 310 "Об утверждении Правил пользования электрической и тепловой энергией"; Правила устройства электроустановок (ПУЭ)"; "СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" (утв. Приказом Минрегиона России от 01.01.2001 N 635/10);        СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*" (утв. Приказом Минрегиона России от 01.01.2001 N 626);        "СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 01.01.2001 N 279);        "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 01.01.2001 N 280); "СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85" (утв. Приказом Минрегиона России от 01.01.2001 N 635/17); СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства (утв. постановлением Госстроя СССР от 01.01.2001 N 215); СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" (приняты Постановлением Госстроя России от 01.01.01 г. N 20); СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (утв. Постановлением Минстроя России от 01.01.01 г. N 18-7; с изм. от 3 июня 1999 г., 19 июня 2000 г.); СНиП 2.04.05.91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; "СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 01.01.2001 N 279) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.01.2001 N 189 (ред. от 01.01.2001) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; Приказ Минтруда России от 01.01.2001 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"; "ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 01.01.2001 N 3388); ГОСТ Р 54127-2-2011 Решение Комиссии Таможенного союза от 01.01.2001 N 768 (ред. от 01.01.2001) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования";  Приказ Минэнерго РФ от 01.01.2001 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей";        "Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" (утв. Госстроем РФ 12.08.2003)   Во время оказания услуг (выполнения работ) Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды. Исполнитель проводит техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты силами квалифицированного персонала, своих инструментов и оборудования. Применяя материал Заказчика. 5.5.  Запрашивать у Заказчика поставку материалов на объект только в количестве, необходимом для обеспечения работы. 5.6. Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны работ, строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 5.7. Проводить при необходимости демонтаж и монтаж оборудования, обеспечив его сохранность. Вновь смонтировать все демонтированное в процессе производства работ оборудование, провести пусконаладочные работы и передать его Заказчику и учреждению в исправном работоспособном состоянии. 5.8. Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды», Законом г. Москвы «Об отходах производства и потребления в г. Москве», а также предписаниями соответствующих надзорных органов. Содержать зону работ в течение всего времени производства работ в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС, МВД и иных надзорных органов к содержанию образовательных учреждений, решая с ними возникающие в зоне работ проблемы самостоятельно и за свой счет. 5.9. Восстановить после завершения работ, в случае повреждения (изменения) и сдать в установленном порядке: - электрические и локальные сети  - аварийно-технической службе по данному району, администрации учреждения и Заказчику; - слаботочные сети (включая ОПС, 01 и прочее) - аварийно-технической службе по данному району и представителю Госпожнадзора МЧС России. 5.10. Осуществлять выполнение скрытых работ только в присутствии на объекте представителя Заказчика, закрепленного на данном участке (объекте). Для этого Исполнитель не позднее, чем за 24 часа до начала скрытых работ, должен предупредить представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. 5.11. При отказах работы оборудования и аварийных повреждениях инженерных систем, прибытие Исполнителя на объект Заказчика для устранения аварийных ситуаций выполняется немедленно, не позднее 2 часов с момента получения заявки. 5.12. Дать письменные рекомендации и схемы, обоснованные нормативно, по устранению неаварийных повреждений объекта Заказчика. 5.13. Строго соблюдать сроки выполнения работ в соответствии с прилагаемыми Регламентами. 5.14. Выполнить полный объем работ своими силами с применением оборудования, в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и нормативно правовыми актами г. Москвы. 5.15. Работы проводятся в помещениях зданий образовательной организации в рабочее время Заказчика, без нарушений учебного процесса. Аварийные работы проводятся круглосуточно. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха (с применением эмульсии). При проведении работ (при необходимости) между Заказчиком и Подрядчиком  заключается договор на возмещение коммунальных услуг (потребление используемой эл. энергии и т. п. для проведения работ). 5.16. Осуществить после окончания работ восстановление рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенных в ходе выполнения работ инженерных коммуникаций, произвести малярные работы для восстановления покрытий стен, стен, потолков и полов в зоне производства при их нарушении в ходе работ.    5.17. Для оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику до начала оказания услуг, копии следующих документов, с представлением оригиналов этих документов для проверки: -письмо-направление на бланке Исполнителя со списком работников (фамилия, имя, отчество – полностью, дата рождения, специальность, паспортные данные), с указанием реквизитов, адреса, объема, сроков и места работы, печать, подпись; - наряд (задание, распоряжение на работы), наряд-допуск на работы повышенной опасности (на высоте, огневые, в лифтах, в электроустановках и другие) (при необходимости); -справка медицинской комиссии о годности, в случае если такое требование установлено нормативными правовыми актами, которыми Исполнитель обязан руководствоваться при выполнении работ на объекте.   Все работники Исполнителя, прибывшие на объект для оказания услуг (выполнения работ), обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность.   Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика, представляются Исполнителем на обозрение с одновременной передачей заказчику заверенных копий таких документов.   При изменении состава работников Исполнитель обязан оформить новый список работников, с приложением необходимых документов.   Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и нормативно правовыми актами г. Москвы.   Персонал, выполняющий функции технического обслуживания (эксплуатации), должен быть обучен и иметь соответствующую квалификацию по специальности, допуски и аттестацию.   Персонал Исполнителя должен владеть русским языком, иметь опрятный внешний вид. Исполнитель обеспечивает своих работников спецодеждой и необходимыми средствами защиты.   Исполнитель несет ответственность за соблюдение персоналом правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и поведения при оказании услуг (выполнении работ) по техническому обслуживанию.   Проживание рабочих Исполнителя и других лиц на объекте не допускается.   5.18. Остановка оборудования:   Все мероприятия, связанные с остановкой и/или отключением технологического оборудования и сроки проведения регламентных мероприятий должны согласовываться с Заказчиком в письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня до их проведения.   Регламентные мероприятия, связанные с остановкой технологического оборудования должны проводиться с 18.00 до 08.00 по рабочим дням, в выходные дни – круглосуточно.   Непредвиденные мероприятия:   Для проведения непредвиденных мероприятий Исполнитель обязан предусмотреть организацию постоянного круглосуточного дежурства оперативно-ремонтных бригад своих работников со своим специальным инструментом (Тепловые пушки, автономные сварочные аппараты, аварийные источники электроснабжения). Допускается использование сменного персонала в качестве оперативно-ремонтных бригад.   5.19. Все услуги, оказываемые Исполнителем, а также результаты осмотров, обнаруженные неисправности и меры, принятые по их устранению, время получения и выполнения заявок, причины невыполнения заявок и необходимые меры для их успешного выполнения должны заноситься в «Журнал оказания услуг», находящийся у Заказчика.   5.20. Гарантии:   Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями Контракта. 5.20.1.        Гарантийный срок на оказанные по настоящему Контракту услуги по техническому обслуживанию зданий, в случае ремонта оборудования (узлов, деталей, механизмов и их комплектующих) составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг Заказчиком. 5.20.2.        Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.   5.21. Исполнитель несет полную материальную ответственность происшедшие по вине Исполнителя при производстве работ. Исполнитель несет материальную ответственность перед Заказчиком за действия или бездействие, повлекшие за собой материальные потери, и ущерб, причиненный здоровью сотрудников образовательной организации.   5.22. Исполнитель предоставляет Заказчику ежемесячную отчетность по выполнению работ (акт сдачи-приемки работ).   5.23. Исполнитель назначает лицо, ответственное за охрану труда, пожарную безопасность и электробезопасность при оказании услуг (выполнение работ), лицо, ответственное за координацию и деятельность персонала по техническому обслуживанию объектов Заказчика.   Все выполненные работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, оборудование надежно закреплено и безопасно при использовании.   При производстве работ использовать оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.   5.24. Исполнитель в кратчайшие сроки принимает меры за свой счет по устранению предъявленных претензий.
6	Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг.	6.1. Выполнение работ, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом  соответствии с действующими нормативно-правовыми документами в  строительстве и эксплуатации, государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), определяющими нормы и правила строительных работ с учетом специфики школьных образовательных учреждений. 6.2.  Качество выполненных работ подтверждается проведением осмотра и опробования результата работ. Для этого Исполнитель в присутствии уполномоченного представителя Заказчика производит проверку работоспособности систем, сооружений, оборудования, установок, устройств, приборов, а также безопасности их функционирования  и качества выполненных работ. 6.3.  При оказании услуг (выполнении работ) необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства.
7	Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)	7.1. Организация и выполнение работ должны осуществляться на условиях наличия у  Исполнителя правоустанавливающих и разрешительных документов,  определенных действующими законами РФ по предмету Контракта.
8	Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта	8.1  Срок начала выполнения работ: 01.11. 2017 года.    Срок окончания выполнения работ: 31.12.2017 года.
9	Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта	9.1. Услуги оказываются и работы выполняются в соответствии с Контрактом, настоящим Техническим заданием, регламентами работ.   9.2. В случаях, когда услуги (работы) выполнены Исполнителем с отступлением от условий настоящего Технического задания или при их выполнении допущены недостатки, Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо соразмерного уменьшения оплаты работ за текущий месяц. 9.3. Порядок оплаты  услуг – в соответствии с условиями Контракта и настоящего Технического задания. 9.4.Заказчик производит оплату ежемесячно за фактически оказанные услуги (выполненные работы) при соблюдении требований, установленных в Техническом задании в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта оказанных услуг (выполненных работ), а также оригинала счета и счета-фактуры и иной документации, согласно требованиям Контракта,  в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта оказанных услуг (выполненных работ).
10	Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	10.1. Услуги должны оказываться с надлежащим качеством в соответствии с настоящим техническим заданием и Контрактом на протяжении всего срока действия Контракта.   10.2. Все услуги (работы) должны быть выполнены в полном объеме, своевременно, собственными материалами Исполнителя.   Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности предусмотренные  законодательством РФ.   10.3. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки.   10.4. Исполнитель обязан безвозмездно устранить или возместить ущерб нанесенный Заказчику и третьим лицам в случае возникновения аварийных, нештатных ситуаций связанных с нарушением и ненадлежащем исполнением Исполнителем условий Контракта.

Приложение