Без имени (стр. 2 )

5.3.4.  предоставлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и других реквизитов,  в противном случае все риски связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

5.3.5.  предоставлять документы на оплату не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным. 

5.4 Подрядчик  вправе:

5.4.1. запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

5.4.2.  требовать подписания Заказчиком документов об исполнении обязательств Подрядчиком.

5.4.3.  требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств.

6. Ответственность сторон

6.1. Подрядчик несет полную ответственность:

6.1.1.  Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда во время проведения работ согласно СНиП Ш-4-80*, СНиП  12.03-99.

6.1.2.  За пожарную безопасность в соответствии с «Инструкцией о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре на объектах образования при проведении капитального ремонта, текущего ремонта и аварийно-восстановительных работ», согласованной Начальником Управления по САО ГУ МЧС по городу Москве и утвержденной Начальником СОУО ДО города Москвы (Приложение к приказу по СОУО ДО города Москвы от 25.03.08 года № 000).

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность, в соответствии с гражданским, а также иным действующим предусмотренным законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.3. В случае просрочки, или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, а также за несвоевременное освобождение мест выполнения работ от принадлежащего Подрядчику имущества или мусора (в течение трех дней со дня окончания работ), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1% за каждый день просрочки от суммы неисполненного в срок обязательства.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Договора, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в сумме 9 998, 50 (Девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 50 копеек, что составляет 2,5 % Цены Договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем  обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле: П = (Ц - В) х С (где Ц - Цена Договора, В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательств по Договору, определяемая на основании документа о приемке услуг, С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К, ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки, ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплату пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплату пени.

При К, равном 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплату пени.

6.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 39 993,99 (Тридцать девять тысяч девятьсот девяносто три) рубля 99 копеек, что составляет 10% Цены Договоры.

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.9. Уплата неустойки и пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

  7. Порядок расторжения Контракта

7.1  Стороны  вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон, оформив дополнительное соглашение, или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.2 При расторжении Контракта по соглашению сторон, сторона, расторгающая Контракт, должна уведомить другую сторону письменно, не позднее 1 месяца до расторжения Контракта, незавершенные работы передаются Заказчику и оплачивается в установленном порядке.

7.3 Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным на основании, предусмотренным действующим  законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах.

8.2.  При выявлении в ходе проведения проверок контролирующей организацией расхождений и ошибок в расчетах  и ошибок в актах выполненных работ и/или выявления расхождений, зафиксированных в  актах, Подрядчик обязан произвести возврат денежных средств в 10-дневный срок после получения соответствующего уведомления.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становиться неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства указанные в п. 9.1. будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, предпринимать усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом города Москвы.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда города Москвы стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.