3.7. Товары не поставлены, либо товары поставлены с существенными нарушениями условий Договора и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации – не подлежат приемке.
Если по итогам приемки товаров будет принято решение о невозможности осуществления приемки товаров, то документ о приемке товаров (либо протокол приемочной комиссии по проведению приемки товаров) составляется не менее чем в двух экземплярах и в течении 10 дней передается (направляется) Заказчику и Поставщику.
4. Гарантия качества товара
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим условиям и государственным стандартам, что подтверждается сертификатом качества.
4.2. Поставщик гарантирует, что:
4.2.1. Поставляемый товар ранее не использовался Поставщиком или третьими лицами, свободен от прав на него третьих лиц и других обременений.
4.2.2. Техническая документация, поставляемая Поставщиком, является комплектной и достаточной для сборки, эксплуатации и технического обслуживания товара.
С поставленным Товаром Поставщик должен предоставить: документацию, подтверждающую соответствие качества товара, заявленным требованиям.
Гарантийный срок на товар определяется в соответствии с руководством по гарантии производителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
4.2.3. Гарантийный срок на товар определяется в соответствии с руководством по гарантии производителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
4.3. При обнаружении дефектов поставленного товара Заказчик составляет рекламационный акт с обязательным уведомлением Поставщика. В случае, если Поставщик заявит требование об обязательном своем участии при оформлении рекламационного акта, Поставщик обязан в течении 5 рабочих дней обеспечить явку своего представителя с надлежаще оформленной доверенностью для подписания акта.
4.4. Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара. Поставщик обязан произвести замену дефектного товара, товаром надлежащего качества в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.
4.5. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.
4.6. На упаковке, транспортной таре и других сопроводительных документах должна быть информация на русском языке.
4.7. Поставщик обязан соблюдать соответствие товара описанию в техническом задании.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки оплаты поставки Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в пункте 2.4 настоящего Договора срока оплаты. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)
5.3. В случае нарушения сроков поставки Товара, указанных в п. 1.3. настоящего Договора Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
Пеня начисляется за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки указанного в Договоре.
5.4. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик оплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его договорных обязательств.
5.6. Неустойка взыскивается путем выставления требования Заказчиком Поставщику, либо вычитается из очередного причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.
5.7. В случае реорганизации одной из сторон ответственность за ненадлежащее исполнение договора несет правопреемник.
5.8. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Заказчик и Поставщик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности (наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, эмбарго на экспорт и импорт и т. п.)
В случае наступления обстоятельств форс-мажорного характера сроки исполнения обязательств по договору отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до момента полного выполнения сторонами обязательств по настоящему договору, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ, а в отношении расчетов до полного их погашения. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий.
6.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.
6.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
6.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
6.6. Все изменения и дополнения к договору оформляются соглашением, составленным в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и являющихся неотъемлемой частью договора.
6.7. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность других условий или всего договора в целом.
7. Споры
7.1. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий договора, Стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров с оформлением протокола разногласий.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Камчатского края по месту нахождения Заказчика.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика, Поставщика и Плательщика.
8.3. Все Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» КПП 410101001 УФК по Камчатскому краю л/сч. 20386U63660 Отделение Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский Р/сч 40501810500002000002 Адрес: 683004 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22 Тел. +7 (4152) 422401 *****@***ru ПОДПИСЬ: Главный врач | ПОСТАВЩИК: |
Плательщик: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском районе и г. Вилючинске»
УФК по Камчатскому краю U73180 Отделение Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский р/сч 40501810500002000002 Адрес: Камчатский край, Тел. +7 (41531) 64241 *****@***ru ПОДПИСЬ: Главный врач филиала |
Приложение
к гражданско-правовому договору № _____
от «___» _________ 2018 года
Спецификация
№ п\п | Наименование товара, страна происхождения товара | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. в том числе НДС/без НДС | Сумма (руб), в том числе НДС/без НДС |
ИТОГО |
ЗАКАЗЧИК: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» ПОДПИСЬ: Главный врач Плательщик: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском районе и г. Вилючинске» ПОДПИСЬ: Главный врач филиала | ПОСТАВЩИК: |
ЧАСТЬ VI. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
