6.2. Права на результаты научно-технической деятельности принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на созданные при выполнении настоящего государственного контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего государственного контракта программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем принадлежит Заказчику, выступающему от имени Российской Федерации.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.

6.4. Расходы на обеспечение правовой охраны результатов научно-технической деятельности осуществляются за счет выделяемых Заказчику средств федерального бюджета.

6.5. Исполнитель обязан информировать заинтересованных третьих лиц о наличии у Заказчика права (до прекращения действия прав Российской Федерации), предусмотренного пунктом 6.2. настоящего государственного контракта, в отношении объектов исключительных прав, созданных при выполнении настоящего государственного контракта, и об условиях настоящего государственного контракта, предусмотренных пунктами 3.3.7, 3.3.8 и 6.2 настоящего государственного контракта.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

6.6. В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо за свой счет в согласованные Заказчиком сроки изменить полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

6.7. Сведения о правах на все полученные результаты работ, их объеме и правообладателях, включая сведения о поданных заявках на объекты интеллектуальной собственности, оформляются Исполнителем в виде отдельного отчета, представляемого Заказчику одновременно с актом выполненных работ последнего этапа работ по настоящему государственному контракту.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту.

7.2. Исполнитель несет ответственность, в том числе имущественную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за качество и объем выполненных работ, сроки и исполнение иных обязательств, установленных настоящим государственным контрактом.

7.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

7.4. Исполнитель при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение Исполнителем срока окончания работ, установленного в пункте 1.4. государственного контракта – неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости государственного контракта;

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, предусмотренных Календарным планом работ (Приложение 2) - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости соответствующего этапа Календарного плана работ (Приложение 2);

- при необеспечении Исполнителем требуемого качества работ, т. е. несоответствии выполненных работ требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение 1) - штраф в размере 10 % от стоимости соответствующего этапа Календарного плана работ (приложение 2). При этом документом, подтверждающим наличие указанного факта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ в связи с выявленными нарушениями по качеству работ;

- за нарушение сроков, установленных в мотивированном отказе, в соответствии с пунктом 5.3. государственного контракта - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости государственного контракта;

- за передачу Исполнителем без письменного согласия Заказчика сведений и результатов работ, полученных в рамках исполнения настоящего государственного контракта Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% от стоимости государственного контракта.

7.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему государственному контракту (банковской гарантии, договора поручительства, удержания заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств).

Уплата Исполнителем штрафных санкций, установленных п. 7.4. государственного контракта, не лишает Заказчика права удовлетворить имущественные требования за счет обеспечения, предусмотренного п. 1.6. государственного контракта.

7.6. В случае, если заказчику стало известно о письменном (ых) заявлении (ях) об оспаривании с чьей бы то ни было стороны обеспечения исполнения обязательств, представленного на момент заключения государственного контракта, Исполнитель обязуется в срок 30 дней с даты предъявления требования Заказчиком представить надлежащее обеспечение исполнения обязательств (в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства, передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на три месяца.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров.

9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию в претензионном порядке.

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

10.1. Срок действия государственного контракта: с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему государственному контракту.

10.2. Расторжение настоящего государственного контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Заказчик имеет право расторгнуть государственный контракт в судебном порядке по своей инициативе в случаях:

- при нарушении сроков выполнения отдельных этапов работ (услуг), предусмотренных Календарным планом работ (Приложение 2), более чем на 20 календарных дней;

- при нарушении Исполнителем общего срока выполнения работ более чем на 20 календарных дней;

- при непредставлении обеспечения в период действия государственного контракта в соответствии с пунктом 7.6. настоящего государственного контракта;

- при необеспечении требуемого качества работ.

Документом, подтверждающим факт наличия данного основания для расторжения настоящего государственного контракта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ, в связи с выявленными нарушениями по качеству работ.

При этом Заказчик оплачивает Исполнителю только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего государственного контракта, без возмещения убытков.

10.4. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика передавать третьим лицам полученные в рамках исполнения настоящего государственного контракта сведения и результаты работ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: *

*Для бюджетных учреждений указывается:

- лицевой счет;

- ОКАТО

- разрешение № ……, дата ……., пункт …….;

- КБК

ЗАКАЗЧИК:

Федеральное дорожное агентство

, , УФК по г. Москве

р/с в отд.1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

, л/с

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

Приложение 1. Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы.

Приложение 2. Календарный план выполнения научно-исследовательской работы.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
	Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
__________________	_________________
М. П.	М. П.

Приложение 1

к государственному контракту

от «__»_______2011 г. № _________

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

_________________

М. П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

1. Наименование темы: Разработка ОДМ «Рекомендуемые показатели стабилизаторов грунтов и стабилизированных грунтовых смесей для дорожного строительства».

2. Управление(я) Росавтодора, указанное(ые) в Плане НИОКР: Управление строительства и проектирования автомобильных дорог, Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования.

3. Основание для разработки: План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)», утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 01.01.2001 .

4. Статус разработки: Государственный заказ

5. Источник финансирования: средства федерального бюджета, предусмотренные на финансирование НИОКР подпрограммы “Автомобильные дороги” федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России ( годы)”: раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 015 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги».

6. Исходные данные:

- Методические рекомендации по строительству оснований дорожных одежд с использованием связных грунтов, укрепленных минеральными или органическими вяжущими с добавками пав и промышленных отходов.. Союздорнии. М., 1985.

- Методические рекомендации по применению противоморозных добавок при строительстве оснований из песчаных грунтов, укрепленных цементом, при пониженной положительной и отрицательной температурах воздуха (до минус 20°С). Союздорнии. М. 1989.

- Методические рекомендации по сооружению земляного полотна автомобильных дорог из грунтов повышенной влажности. СОЮЗДОРНИИ. М., 1980.

7. Состояние проблемы (вопроса):

В настоящее время разработанная «Классификация стабилизаторов в дорожном строительстве» позволяет применять в большом ассортименте химические активные добавки, так называемые стабилизаторы, позволяющие улучшать водно-физические свойства грунтов, особенно с большим содержанием глинистых частиц, и снизить их водопоглащение, набухание и морозное пучение. Использование таких стабилизаторов позволяет шире применять местные грунты в конструкциях дорожных одежд и снижать расход вяжущих при укреплении грунтов.

Наличие высокопроизводительной техники позволяет существенно повышать качество получаемых смесей из грунтов, обработанных стабилизаторами, а также повышать эффективность применения в конструкциях дорожных одежд местных материалов взамен щебня. В последние годы стали предлагаться к применению стабилизаторы нового поколения, в состав которых кроме поверхностно-активных веществ включаются вяжущие.

Однако, практический выбор необходимого вида стабилизатора применительно к той или иной разновидности грунта и элемента дорожной конструкции осложняется отсутствием нормативно-технической базы, а существующие нормативные документы касаются требований только укрепленных грунтов и не охватывают предлагаемый ассортимент других добавок нового поколения (стабилизаторов и стабилизаторов –композитов), появившихся в строительной индустрии в последнее время. В частности, отсутствие, рекомендуемых показателей к подбору грунтовых смесей, включающих стабилизаторы, а также методов их испытаний и практических рекомендаций, существенно осложняет их направленное и обоснованное применение в дорожном строительстве.

8. Цель работы: Разработка рекомендуемых показателей к стабилизаторам грунтов и грунтовым смесям в целях обоснованных теоретических и практических направлений успешного внедрения инновационных технологий в дорожном строительстве.

9. Отличия, новизна и преимущества:

9.1 Отличия: Разрабатываемые рекомендуемые показатели к стабилизаторам и стабилизированным смесям отличаются тем, что позволяют применять обоснованный широкий ассортимент химических веществ, активно взаимодействующих с тонко-дисперсной фракцией глинистых грунтов и влияющих на структурные свойства, а также правильно подбирать грунты с учетом их физико-химических свойств.

9.2 Новизна: Рекомендуемые показатели к стабилизаторам и стабилизированным смесям применительно к целям использования стабилизаторов и грунтов, обработанных стабилизаторами в дорожном строительстве, разрабатываются впервые в отечественной практике.

9.3 Преимущества: Рекомендуемые показатели разрабатываются на основе Классификации стабилизаторов в дорожном строительстве, включающей обобщения современных научных достижений, накопленных в нашей стране и за рубежом в области использования активных химических добавок и комплексных методов укрепления грунтов для дорожного строительства; полностью соответствуют современной технологии дорожного строительства; учитывают совместимость различный химического составов грунтов и стабилизаторов.

10. Содержание работы:

10.1 Анализ отечественной и зарубежной научно-технической и нормативной информации по вопросам обоснованного применения стабилизированных и грунтовых смесей;

10.2 Разработка первой редакции ОДМ «Рекомендуемые показатели стабилизаторов грунтов и стабилизированных грунтовых смесей для дорожного строительства»;

10.3 Выполнение поверочных расчетов:

10.4 Сопоставление с другими нормативными источниками;

10.5 Проведение обсуждения с заинтересованными организациями, рецензирование;

10.6 Подготовка окончательной редакции ОДМ «Рекомендуемые показатели стабилизаторов грунтов и стабилизированных грунтовых смесей для дорожного строительства»;

10.7 Подготовка документов на утверждение в Росавтодор.

11. Конечный результат работы: ОДМ «Рекомендуемые показатели стабилизаторов грунтов и стабилизированных грунтовых смесей для дорожного строительства».

12. Область применения: дорожное и аэродромное строительство, в том числе сельские дороги, внутрихозяйственные, подъездные, местные. Проектные и научно-исследовательские организации строительного комплекса, а также другие заинтересованные потребители.

13. Внедрение результатов работы: дорожное хозяйство в целом.

14. Права сторон: Права на результаты научно-технической деятельности принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

15. Требования к представляемой продукции:

Итоговый научно-технический отчет, а также отчеты по промежуточным этапам, представляются Заказчику в печатном виде в 2-х экземплярах и на электронном носителе с краткой аннотацией работы по установленной форме.

Разработка, оформление и утверждение научно-технического отчета осуществляется в соответствии с требованиями к научно-технической продукции (ГОСТ 7.32-2001).

Разработка, оформление и утверждение документов системы технического регулирования осуществляется в соответствии с ОДМ 218.1..

16. Условия приемки работ: Работы принимаются Заказчиком по Акту выполненных работ согласно Календарному плану работ (Приложение 2).

17. Сроки выполнения работ: начало – с момента заключения контракта, окончание – 31.03.2013 г.

18. Предмет стандартизации: не нормируется

19. Перечень рецензентов: По согласованию с заказчиком

20. Особые условия: Отсутствуют.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	И. о. начальника Управления строительства и проектирования автомобильных дорог
__________________	_________________
М. П.	Начальник Управления научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования
	__________________

Приложение 2

к государственному контракту

от «__»_______2011 г. № _________

КАЛЕНДАРНЫЙ План ВЫПОЛНЕНИЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

по теме: Разработка ОДМ «Рекомендуемые показатели стабилизаторов грунтов и стабилизированных грунтовых смесей для дорожного строительства»

№ этапов работы	Наименование основных этапов и выходных документов по теме	Срок начало-окончание*	Расчетная цена, руб. в % к цене контракта
1	2	3	4
1.	Анализ отечественной и зарубежной научно-технической и нормативной информации по вопросам обоснованного применения стабилизированных и грунтовых смесей	С момента заключения контракта 15.03.2012	___ 45%
2.	Разработка первой редакции ОДМ «Рекомендуемые показатели стабилизаторов грунтов и стабилизированных грунтовых смесей для дорожного строительства». Выполнение поверочных расчетов	16.03.2012 30.09.2012	____ 33%
3.	Сопоставление с другими нормативными источниками. Проведение обсуждения с заинтересованными организациями, рецензирование. Подготовка окончательной редакции ОДМ «Рекомендуемые показатели стабилизаторов грунтов и стабилизированных грунтовых смесей для дорожного строительства». Подготовка документов на утверждение в Росавтодор.	01.10.2012 31.03.2013	___ 22%

Примечание:

– разработка, оформление и утверждение документов системы технического регулирования осуществляется в соответствии с ОДМ 218.1.;

– при разработке национальных стандартов предусматривать сроки публичного обсуждения проекта национального стандарта в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О техническом регулировании» и суммы затрат на опубликование уведомления о разработке проекта соответствующего стандарта и уведомления о завершении его публичного обсуждения.

Всего**: руб.,

в том числе:

сумма 2012 года руб.

сумма 2013 года руб.

* - заполняется с указанием дат начала и окончания соответствующих этапов работ.

**- стоимость работ по контракту в соответствии с протоколом № _ от «__» _____ 2011 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

____________________ (Ф. И.О.) ____________________

М. П. М. П.

Приложение 5.8. к конкурсной документации

ПРОЕКТ к лоту № 8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

г. Москва «__» __________ 2011 г.

Федеральное дорожное агентство, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя руководителя Федерального дорожного агентства , действующего на основании доверенности от 01.01.2001 г. № 01-33/23, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу (далее – работу) по теме: «Разработка комплекса проектов национальных стандартов ГОСТ Р, устанавливающих требования и методы испытаний битумов нефтяных дорожных вязких, гармонизированных с европейскими нормами».

1.2. Основание для заключения государственного контракта:

- План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. по подпрограмме “Автомобильные дороги” Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)», утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 17.02.11 ;

- протокол конкурсной комиссии от « __ » _____________ 2011 г. № __.

1.3. Предусмотренная настоящим государственным контрактом работа выполняется Исполнителем в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение научно-исследовательской работы (далее – Техническое задание) (Приложение 1 к настоящему контракту) в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения научно-исследовательской работы (далее – Календарный план работ) (Приложение 2 к настоящему контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

1.4. Срок выполнения работы в соответствии с Календарным планом работ (Приложение 2), составляет: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 01 мая 2013 года.

1.5. Датой приемки работ по настоящему государственному контракту считается дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ по последнему этапу работы при условии выполнения Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 1) обязательств по всем этапам, указанным в Календарном плане работ (Приложение 2).

1.6. Исполнитель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему государственному контракту предоставляет_____________________________ (указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия, договор поручительства, передача в залог денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита)) в размере _______________________тыс. рублей.

1.7. Существенными условиями государственного контракта для сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту в период действия государственного контракта в документальной форме.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненные в соответствии с условиями настоящего государственного контракта работы Заказчик уплачивает Исполнителю ____________ (__________) рублей, НДС не облагается (в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (частью второй) от 01.01.2001 г. , разд. VIII, гл. 21, ст. 149, п.3, пп. 16), в том числе:

- в 2012 году: _______ (____________ тысяч) рублей, НДС не облагается;

- в 2013 году: _______ (____________ тысяч) рублей, НДС не облагается.

2.2. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Цена государственного контракта, заключенного государственным заказчиком, может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» без изменения предусмотренных государственным контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

Источник финансирования - средства федерального бюджета, предусмотренные на финансирование НИОКР подпрограммы “Автомобильные дороги” федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России ( годы)”: раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 015 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги».

2.3. Оплата выполненной научно-исследовательской работы производится поэтапно, после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы (этапа работ), оформленной актом выполненных работ, в соответствии с Календарным планом работ (Приложение 2), в течение 10 (десяти) банковских дней с момента утверждения Заказчиком акта выполненных работ очередного этапа.

2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе:

Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения научно-исследовательской работы третьих лиц, без увеличения государственной контрактной цены. При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения научно-исследовательских работ в рамках настоящего государственного контракта.

Невыполнение третьими лицами обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта.

3.2. Заказчик вправе:

В случае досрочного выполнения работы (этапов работы) досрочно принять и оплатить работы Исполнителя по государственной контрактной цене.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Выполнить работу в полном соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 1), и передать Заказчику результаты, в том числе разработанные согласно настоящему государственному контракту отчетные материалы, научно-техническую и иную документацию в предусмотренный Календарным планом работ (Приложение 2) срок;

3.3.2. Проводить патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 в случае, если выполнение научно-технических исследований или разработок по настоящему государственному контракту включает создание соответствующего технического решения, и на дату его завершения обеспечить защиту используемых при выполнении работ авторских прав и прав патентообладателей;

3.3.3. Незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении государственного контракта результате в виде объекта интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий, обладающем хотя бы одной из нижеследующих характеристик:

- является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности;

- не является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, но является информацией, для которой может быть установлен режим коммерческой тайны.

Уведомление должно быть письменным и содержать краткое описание объекта, указание действительных авторов объекта, а также содержать обоснованные положения по порядку использования и форме правовой охраны.

3.3.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в Техническом задании (Приложение 1);

3.3.5. Приостановить выполнение работы и в течение 5 дней информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работы;

3.3.6. Гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;

3.3.7. Согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам;

3.3.8. Представлять в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти сведения:

- о заявках на выдачу охранных документов на объекты интеллектуальной
собственности и о наличии ноу-хау;

- о полученных охранных документах;

- о заключенных сделках, касающихся прав на объекты интеллектуальной
собственности и другие результаты научно-технической деятельности;

- о фактах использования объектов интеллектуальной собственности и
других результатов научно-технической деятельности, в том числе о лицензионных договорах (соглашениях) с зарубежными партнерами.

3.3.9. Представить Заказчику на согласование перечень рецензентов в течение 30 дней с момента заключения государственного контракта.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. При отсутствии замечаний принять и оплатить результаты работы (этапа работ), выполненные Исполнителем в полном соответствии с условиями настоящего государственного контракта, требованиями Технического задания (Приложение 1) и в сроки, установленные в Календарном плане работ (Приложение 2);

3.4.2. Сообщить Исполнителю в 5-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата работы (этапа работ) решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

3.4.3. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим государственным контрактом результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в государственном контракте, в 20-дневный срок с момента получения информации, направленной Исполнителем в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящего государственного контракта.

3.4.4. Своевременно выполнить требования по государственному учету результатов научно-технической деятельности, созданных при выполнении работ.

4. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

4.1. В ходе исполнения настоящего государственного контракта Стороны при необходимости определяют сведения, признаваемые конфиденциальными, и информацию, в отношении которой следует установить режим коммерческой тайны.

4.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Перечень работ, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определяется Техническим заданием (Приложение 1) и Календарным планом работ (Приложение 2).

Разработка и оформление отчетной документации осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Разработка проектов национальных стандартов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.2-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены». Разработка проектов ОДМ осуществляется в соответствии с положениями ОДМ 218.1. «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства» и ОДМ 218.1. «Рекомендации по организации и проведению работ по стандартизации в дорожном хозяйстве».

На последнем этапе выполнения работ Исполнитель обязан представить Заказчику информацию по Форме 1 по учету сведений о результате научно-технической деятельности (объекте учета), полученном за счет средств федерального бюджета при выполнении научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 01.01.01 г. № 000.

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документа» Исполнитель обязан предоставлять информацию и документы, обязательные для государственной регистрации НИОКР. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности» документы предоставляются в ФГНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной регистрации и учету документов, содержащих результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, а также проектов внедрения новых информационных технологий, выполняемых с использованием государственной поддержки, утвержденными Минобрнауки РФ от 10 ноября 2010 г.

В недельный срок после получения регистрационной карты и информационной карты с отметкой о регистрации Исполнитель обязан направить копии обеих карт Заказчику.

5.2. При завершении выполнения этапа работы Исполнитель обязан в письменной форме направить Заказчику сопроводительным письмом результаты работ и документацию в соответствии с требованиями настоящего государственного контракта и Технического задания (Приложение 1), в том числе акт выполненных работ, счет, счет фактура (в случае наличия), накладная (в случае наличия).

Перечень научной, технической, другой документации и данных, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ по настоящему государственному контракту, определен Техническим заданием (Приложение 1) и Календарным планом работ (Приложение 2).

Научная, техническая и другая документация, подлежащая сдаче Заказчику, представляется Исполнителем на бумажном носителе и в электронном виде в форматах, установленных Заказчиком.

5.3. Заказчик в течение 30 дней со дня получения от Исполнителя акта выполненных работ и отчетных документов, обязан рассмотреть полученную научно-техническую продукцию и при отсутствии замечаний утвердить акт выполненных работ.

При наличии замечаний к выполненным работам Заказчик предъявляет Исполнителю обоснованные замечания (мотивированный отказ от приемки выполненных работ) и (или) претензии по результатам выполненной работы (этапа работ) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего государственного контракта и требований Технического задания (Приложение 1) с указанием срока для приведения результатов работы (этапа работ) (не менее пяти дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика) в соответствие с условиями настоящего государственного контракта.

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в установленные сроки устранить допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

5.4. После представления Исполнителем доработанного отчета в установленные сроки, приемка работ осуществляется в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 настоящего государственного контракта.

Акт выполненных работ утверждается Заказчиком после устранения Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков.

5.5. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям настоящего государственного контракта и Технического задания (Приложение 1), акт выполненных работ Заказчиком не утверждается до момента устранения выявленных нарушений.

Документом, подтверждающим факт наличия данного основания, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ, в связи с нарушениями по качеству.

5.6. Направление Заказчиком мотивированного отказа в соответствии с п. 5.3 настоящего государственного контракта по промежуточным этапам не влечет перенос сроков сдачи работ последующих этапов, установленных Календарным планом работ (Приложение 2).

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

6.1. Под правами на результаты работ (научно-технической деятельности) понимаются:

исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных;

права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.4. Исполнитель при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

- при нарушении Исполнителем общего срока выполнения работ более чем на 20 календарных дней;

- при необеспечении требуемого качества работ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: *

*Для бюджетных учреждений указывается:

- лицевой счет;

- ОКАТО

- разрешение № ……, дата ……., пункт …….;

- КБК

ЗАКАЗЧИК:

Федеральное дорожное агентство

, , УФК по г. Москве

р/с в отд.1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

, л/с

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

Приложение 1. Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы.

Приложение 2. Календарный план выполнения научно-исследовательской работы.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
	Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
__________________	_________________
М. П.	М. П.

Приложение 1

к государственному контракту

от «__»_______2011 г. № _________

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

__________________

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Извещение о проведении открытого конкурса (стр. 12 )

ПРОЕКТ к лоту № 8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы