Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение подрядных работ (стр. 3 )

1.  Строка 6 заполняется в случае, если это указано в Информационной карте.

2.  По пунктам 7 – 10 заказчик вправе проверить подлинность представленной информации (п.7 Инструкции участнику размещения заказа).

Приложение:

1.  Копии лицензий (в части, касающейся предмета госконтракта).

Справочная информация по желанию участника может быть дополнена отзывами заказчиков, буклетами, справками, сведениями о задолженности по налогам и сборам, финансовой надёжности, репутации, об опыте работ, информацией о наличии дорожно-строительной техники, оборудования, инженерно-технического персонала и рабочих.

Руководитель организации ________________ /_______________________________________________/

(подпись) (ФИО полностью)

М. П.

Форма 2б

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(для индивидуальных предпринимателей)

1.	Организационно-правовая форма
2.	Фамилия имя отчество
3.	Серия номер паспорта
4.	Кем выдан паспорт
5.	Дата выдачи
6.	Место жительства (прописка)
7.	Почтовый адрес
8.	Номер контактного телефона, факс, е-mail
9.	Виды деятельности, на которые имеется лицензия (в части, касающейся предмета торгов)
10.	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений в отношении участника размещения заказа процедура банкротства (да /нет)
11.	Приостановлена или не приостановлена на момент предоставления сведений деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да / нет)
12.	Имеется или не имеется у участника размещения заказа задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (да / нет)
13.	Банковские реквизиты в целях заключения государственного контракта

Примечание:

1.  Строка 9 заполняется в случае, если это указано в Информационной карте.

2.  По пунктам 10 – 12 заказчик вправе проверить подлинность представленной информации (п.7 Инструкции участнику размещения заказа).

Приложение:

1.  Копии лицензий (в части, касающейся предмета госконтракта).

Справочная информация по желанию участника может быть дополнена отзывами заказчиков, буклетами, справками, сведениями о задолженности по налогам и сборам, финансовой надёжности, репутации, об опыте работ, информацией о наличии дорожно-строительной техники, оборудования, инженерно-технического персонала и рабочих.

Индивидуальный предприниматель ________________ /__________________________________________/

(подпись) (ФИО полностью)

М. П.

Форма 3

СВЕДЕНИЯ

О СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

N n/n	Вид контроля	Порядок осуществления, ответственные лица
1	2	3
1	Входной контроль
2	Операционный контроль
3	Геодезический контроль
4	Приемочный контроль	Пример: Главный инженер ФИО, должностная инструкция №_____ от ________ 200_ г.
5	Инспекционный контроль
6	Лабораторный контроль

Примечание: В случае невозможности осуществления одного или нескольких видов контроля, необходимо приложить копии договоров с другими юридическими лицами, имеющими соответствующую аттестацию на их обеспечение.

Кроме того, к настоящим сведениям участник размещения заказа должен приложить:

1.  Приказ о создании системы контроля за качеством строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности.

2.  Положение о системе управления качеством работ соответствующих предмету конкурса, утверждённое руководителем организации.

3.  Приказ (ы) о назначении должностных лиц, ответственных:

§  за обеспечение входного, операционного, геодезического, приемочного инспекционного и лабораторного контроля качества выполняемых работ и выпускаемой продукции;

§  за наличие системы стандартов предприятия, технологических карт контроля качества, соответствующих инструкций по проверке качества продукции, журналов работ;

§  за хранение проектной документации, документов по авторскому и техническому надзору, актов приемки выполненных работ, исполнительных схем и чертежей, документов о прочностных характеристиках применяемых материалов и конструкций.

§  на собственную испытательную лабораторию приложить копию свидетельства «Об оценке состояния измерений в лаборатории», выданное Центром стандартизации и метрологии, на лабораторные, геодезические приборы и оборудование представить свидетельства о поверке, действующие на период проведения работ. На привлеченную испытательную лабораторию приложить копию договора об оказании услуг и копию свидетельства «Об оценке состояния измерений в лаборатории» либо аттестат аккредитации.

___________________________________ Руководитель организации

М. П.

ПРОЕКТ (Лоты № 1 и 2)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ________

на выполнение подрядных работ (строительство)

«___» _________ 2007 г.

ЗАКАЗЧИК: Областное государственное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», ________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

ПОДРЯДЧИК: _______________________________________________________, лицензия на производство работ №___________ от «___» _________ 2007 года, в лице _____________________________________, действующего на основании _________________ с другой стороны, в соответствии с законом Новосибирской области «О внесении изменений в закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2007 год» от 01.01.2001г. и результатов торгов (протокола (рассмотрения/оценки и сопоставления) заявок на участие в конкурсе №____ от «__» ________ 200_ года), заключили настоящий государственный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в соответствии с техническим заданием (приложение №1), по утвержденной проектно-сметной документации. Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить её на условиях настоящего Контракта.

1.2. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим Контрактом.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляют: ______________________

_____________________________________________________________________________________. Технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ и приемку выполненных подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика (инспекторы), которые уполномочены руководителем подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и другие документы на основании доверенностей.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляют: ______________________________________, которые уполномочены руководителем организации подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и другие документы на основании доверенностей, прилагаемых к Контракту.

3. ОБЪЕМЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Объемы и сроки выполнения работ определяются в графике реализации проекта (приложение №2), с указанием срока ввода участков дороги (пусковых комплексов), календарном графике строительства по видам работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Календарный график строительства по видам работ включает в себя разбивку объемов работ помесячно, выраженную в ценах 2007 года.

Подрядчик в течение 30 дней после заключения Контракта представляет Заказчику для согласования проект производства работ (ППР), проверенный технической службой подрядчика и утвержденный главным инженером (техническим директором) подрядной организации в 2 экземплярах.

3.2. Корректировка объемов работ в случае их изменения относительно объемов, указанных в календарном графике строительства по видам работ, или в случае обнаружения технических ошибок в определении объемов работ, производится по согласованию сторон не позднее, чем за 10 дней до приемки работ, в пределах выделенных лимитов и на основании расчетов, представленных Подрядчиком.

3.3. Корректировка сроков выполнения работ не производится, за исключением корректировок, вызванных непредвиденными и компенсируемыми обстоятельствами, а так же по основаниям, указанным в п. 4.4. Непредвиденными являются обстоятельства непреодолимой силы (п. 10.1 контракта).

3.4. Компенсируемыми являются следующие обстоятельства:

- приостановка работ по распоряжению Заказчика, но не по причине неудовлетворительной работы подрядной организации и не по причине погодных явлений, не являющихся непредвиденными обстоятельствами;

- приостановка работ, вызванная ошибками в проектной документации, подтвержденными трехсторонним актом (с участием проектной организации).

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

4.1. Общая стоимость работ по объекту в текущих ценах составляет ____________________________________________________________ рублей, с учетом НДС.

Объем финансирования на 2007 год составляет___________________ рублей, с учетом НДС, в том числе: средства областного бюджета ___________________________ рублей, иные средства ____________________ рублей.

4.2.  Источником финансирования являются средства областного бюджета, поступающие Заказчику по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования Новосибирской области» и (или) иные средства, не противоречащие законодательству. Объемы и формы планового финансирования работ по данному Контракту определяются объемами и формами поступающего Заказчику финансирования.

4.3.  Финансирование осуществляется исключительно при выполнении Подрядчиком условий и сроков, предусмотренных техническим заданием, календарным графиком строительства по видам работ.

4.4.  В случае изменения финансирования стоимость работ по настоящему Контракту, объемы работ и сроки ввода объекта в эксплуатацию корректируются пропорционально изменениям и оформляются дополнительным соглашением сторон, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.5. Стоимость выполненных работ определяется по утвержденной проектно-сметной документации в ценах по состоянию на I квартал 2004 года, с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ на соответствующий год (_________) и с учетом результатов подрядных торгов (коэффициент снижения - ________). К стоимости работ, переходящих по вине подрядчика на следующий год из-за несоблюдения им календарного графика производства работ на текущий год, индекс-дефлятор следующего года не применяется. В последующие годы сметная стоимость остатков работ по объекту определяется в соответствии с индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ на соответствующий год производства работ.

В случае изменения источника финансирования, цена госконтракта может быть откорректирована (в т. ч. индекс-дефлятор) в соответствии с вновь принятым порядком финансирования.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с требованиями проектно-сметной документации и требованиями нормативных документов, приведенных в перечне (приложение № 6).

5.1.2.  Заключить договоры поставки строительных материалов и ГСМ с Поставщиками. Обеспечивать входной контроль качества дорожно-строительных материалов технически компетентными лабораториями.

5.1.3. До начала производства работ разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства работ в соответствии с ВСН 37-84. После согласования графиков реализации проекта Подрядчик разрабатывает проект производства работ на текущий год. В состав проекта должны входить технологические карты, привязанные к конкретным условиям строительства. Срок разработки проекта – 1 месяц со дня подписания Контракта или дополнительного соглашения на текущий год.

5.1.4.  Представлять Заказчику в течение 5 дней со дня получения запроса письменные разъяснения по ходу строительства объекта. Обеспечить получение лесорубочных билетов в течение 3 дней со дня получения уведомления от Заказчика.

5.1.5. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно проекту.

5.1.6. Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию строительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель. До начала приемки работ рабочей комиссией Подрядчик представляет Заказчику копии актов о рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения инертных материалов и закончивших свое действие притрассовых производственных баз (АБЗ, ЦБЗ и др.).

5.1.7. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.

5.1.8. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с проектной документацией. Получать в установленном порядке лицензии на недропользование для разработки карьеров, водопользование и пользование водными объектами.

5.1.9. Производить оформление временного отвода земель под грунтовые резервы и карьеры.

5.1.10. Подрядчик осуществляет производство работ на земельном участке, отведенном под строительство, в пределах указанных в проектно-сметной документации.

Возмещать затраты Заказчика по временному отводу земель под строительство при невыполнении сроков и объемов работ, установленных Контрактом.

5.1.11. Исправлять за свой счет брак и дефекты, если они не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или неправильной эксплуатации объекта.

Наличие дефектов, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным организацией, выполняющей технический надзор и авторский надзор качества, или комиссией, в которую входят представители Заказчика, подрядчика и проектной организации. Акт подписывается представителями выше названных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

5.1.12. Нести имущественную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, выполненных субподрядным организациям.

5.1.13. Согласовывать с Заказчиком привлекаемые субподрядные организации (приложение №4), представлять по просьбе Заказчика документы, подтверждающие их надлежащую квалификацию. Объём работ, передаваемых на субподряд не должен превышать 50% стоимости по Контракту. Изменение субподрядной организации в процессе строительства оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту. Информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядчиками, поставщиками строительных материалов и конструкций, с указанием в информации номера и даты заключения договора, наименования организации и её адреса, предмета договора, стоимости и сроков исполнения.

5.1.14. Перед началом производства работ:

- осуществить проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом строительства.

- лаборатории, в том числе в субподрядных организациях, должны быть аттестованы, иметь необходимое поверенное оборудование. Субподрядные организации могут иметь договора на контроль качества дорожных работ с аттестованной лабораторией.

- производить сгущение пунктов геодезической разбивочной основы, в объеме, достаточном для производства всех разбивочных работ в период строительства, поддерживать в сохранности созданную геодезическую основу.

- производить детальную разбивку оси трассы, сохраняя ее на весь период строительства.

5.1.15. Немедленно уведомить Заказчика о приостановке работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) и о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

5.1.16. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика или представителей авторского и технического надзора, не противоречащие условиям Контракта.

5.1.17. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автодороге, в том числе за отсутствие ограждений мест производства работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства строительных работ и до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.18.  Выделять Заказчику транспорт для проведения приёмки выполненных работ и помещение (комнату) для работы в местах дислокации строительных организаций.

5.1.19.  Представлять по требованию Заказчика необходимые сведения о задолженности Подрядчика по налогам в федеральный, областной и местные бюджеты, оплате субподрядным организациям, зарплате и планируемым по ним затратам на следующий месяц.

5.1.20. Представлять по требованию Заказчика банковские и иные документы на оплату материалов, услуг для подтверждения целевого использования бюджетных средств (выделенного аванса).

5.1.21. Представлять Заказчику ежемесячно до 20 числа текущего месяца сведения об ожидаемом выполнении за этот месяц.

5.1.22. За 3 дня извещать Заказчика о готовности к освидетельствованию «скрытых работ».

5.1.23. С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.1.24. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную проектно-сметную документацию в 10-ти дневный срок с момента расторжения.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, по согласованию с Заказчиком. Изменение сроков выполнения и сдачи работ производится путём подписания дополнительного соглашения к Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.2. Требовать письменных указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту.

5.3. Подрядчик не имеет право передавать свое право требования к Заказчику третьим лицам без согласия Заказчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1.  Передавать Подрядчику утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, необходимую для производства работ (3 экземпляра) в срок, не менее чем за один месяц до начала производства работ.

6.1.2.  Передавать Подрядчику по акту геодезическую разбивочную основу не менее, чем за 10 дней до начала производства работ.

6.1.3. Производить оформление отвода земель под строительство (кроме грунтовых резервов и карьеров) и лесорубочных билетов. При этом оформление лесорубочных билетов производится согласно календарному графику производства работ, не позднее одного календарного месяца до начала рубки.

6.1.4. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ на объектах, в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса.

6.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1.  Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций. Осуществлять авторский, технический надзор и контроль качества строительства силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.

6.2.2.  Отдавать письменное распоряжения (предписания):

- о приостановке работ по причине несоответствия их проектной документации;

- о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный СНиП и ГОСТ уровень качества;

- о приостановке работ по причине неблагоприятных (недопустимых по требованиям технических условий) погодных условий, не выполнением Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а так же при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

- о приостановке или запрещении работ по причинам изменения бюджетного финансирования в стадии корректировки раздела «Дорожное хозяйство» статьи «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования».

Распоряжения (предписания) отдаются должностными лицами Заказчика в письменном виде на имя представителя Подрядчика (п.2.2. контракта) с указанием даты его подписания и срока исполнения. Заказчик может выйти с предложением о замене работника Подрядчика и замене Субподрядчика, неудовлетворительно выполняющих работы по государственному Контракту.

6.2.3.  Согласовывать субподрядные организации.

6.2.4.  Заказчик или уполномоченные им лица и организации (выполняющие независимый лабораторный контроль, диагностику и др.) имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивание для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставленных по Контракту.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком только после представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам, в соответствии со Сборником форм производственно-технической исполнительной документации и их осмотра в натуре. В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то её части, а также непредъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, работы по нему не принимаются.

7.2. Подрядчик письменно или телефонограммой не менее чем за 3 дня информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком, субподрядчиком и Заказчиком. В случае неявки Заказчика в 3-х дневный срок со дня получения сообщения, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком без снятия ответственности за качество работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить её за свой счет.

В случае обнаружения дефектов, представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке, повторная приемка будет произведена после полного исправления обнаруженных дефектов и недоделок с повторным вызовом Заказчика за счет средств Подрядчика.

7.3. Приемка выполненных работ по конструктивным элементам производится на условиях, указанных в приложении №5.

7.4.  Заказчик принимает ежемесячно выполняемые объемы работ не позднее 30 числа текущего месяца. Оформление актов формы КС-2 производится на месте производства работ на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки формы КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат производится в управлении Заказчика.

7.5. Расчеты за принятые Заказчиком работы с учетом условий, указанных в приложении №5, производятся в следующем за отчетным месяце, до 30-го числа, при условии своевременного получения финансирования из соответствующих бюджетов на строительство данного объекта.

Заказчик при наличии средств вправе авансировать Подрядчика в размере до 30% суммы по настоящему Контракту на текущий финансовый год на приобретение материалов для целей настоящего Контракта (битум, ГСМ, барьерное ограждение, дорожные знаки, щебень, отсев и прочее). Аванс выплачивается на основании письменной заявки, согласованной Заказчиком и счёта, предъявленного Подрядчиком к оплате не позднее 20 числа текущего месяца.

7.6. Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ осуществляется на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком акта приемки (форма КС-2), справки (форма КС-3) и счет-фактур. При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым сторонами ежеквартально актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком контрактам.

Выполненные строительно-монтажные работы принимаются к оплате Заказчиком с учётом прочих, временных, непредвиденных и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

§  затраты на временные здания и сооружения согласно п.3.2 ГСН 01 за фактически построенные временные здания и сооружения;

§  затраты на снегоборьбу – только в зимний период согласно сборнику сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно – монтажных работ в зимнее время (ГСН 01 п.8 «в»);

§  средства на покрытие затрат по добровольному страхованию объекта строительства – фактические затраты, подтверждённые платёжными документами.

§  накладные расходы и сметная прибыль - согласно приложения №2 протокола №4 от 13.04.05г. совещания межведомственной комиссии администрации области по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве от фонда оплаты труда (ФОТ);

§  дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время оплачиваются круглогодично в размере сметного норматива (раздел 1 ГСН 01);

§  средства на непредвиденные работы и затраты - оплачиваются обоснованные фактические затраты подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5 % от итога глав сводного сметного расчета;

§  другие прочие затраты (вахтовый метод, разъездной характер, перевозку рабочих) – согласно нормативу по каждой статье затрат.

Вышеуказанные затраты принимаются к оплате при наличии их в утверждённой сметной документации и, в зависимости от способа размещения госзаказа, в расчёте стартовой цены или условий торгов.

7.7. Приемке и оплате Заказчиком подлежат полностью законченный объект с учетом произведенных ранее платежей. Промежуточной приемке подлежат ежемесячные объемы работ, скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

В случае не выполнения Подрядчиком работ, влияющих на безопасность движения и сохранность дорог (устройство обочин, обустройство дороги, водоотвод), Заказчик при окончательной приемке работ в конце строительного сезона снимает 30% стоимости выполненных и принятых ранее работ по устройству покрытия.

Приемка выполненных непредвиденных работ и по временным зданиям и сооружениям производится ежемесячно с составлением акта приемки этих работ по формам №№ КС-2; КС-3. Работы, выполненные в ранние сроки, но предъявляемые к сдаче в конце строительного сезона, приемке не подлежат.

7.8. Подрядчик в соответствии с п. п. 2.1, 2.2 Постановления Губернатора Новосибирской области № 000 от 01.01.2001г. «О правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования (пусковых комплексов) и сооружений на них, относящихся к государственной собственности Новосибирской области» не позднее 10 дней до начала работы рабочей комиссии обязан представить Заказчику официальное извещение об окончании работ на объекте и предложение о дате проведения рабочей комиссии.

Подрядчик передает одновременно с этим извещением два комплекта исполнительной документации, оформленной согласно сборнику форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (утверждено распоряжением Росавтодор № ИС-478-р от 01.01.2001г), проект акта рабочей комиссии, копии актов по рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений и дорог старого направления, подлежащих рекультивации.

После устранения всех недоделок и дефектов, отмеченных в акте рабочей комиссии, в соответствии с п.3.3 вышеуказанного Постановления, Подрядчик письменно извещает Заказчика об устранении недоделок и дефектов и готовности объекта к предъявлению приемочной комиссии.

7.9. Заказчик после получения в полном объеме указанного перечня документов, организует выполнение комплекса обследований и диагностики вводимого объекта и назначает дату проведения приемочной комиссии.

В случае неготовности пускового комплекса к проведению диагностики, Заказчик извещает об этом Подрядчика.

7.10.  Полную оплату за выполненные работы по объекту Заказчик производит с Подрядчиком после подписания акта приемочной комиссией.

При переносе на следующий год выполнения отдельных видов работ (работы сезонного характера), которые не могут быть выполнены по погодным условиям и не влияют на безопасность движения, выполненные строительно-монтажные работы по вводимым в эксплуатацию автомобильным дорогам (пусковым комплексам) и сооружениям на них принимаются в размере 95 % от их стоимости. После выполнения перенесенных работ в полном соответствии с проектом и в сроки, определенные актом ввода, на основании акта совместной приемки Заказчиком и Подрядчиком осуществляется окончательная приемка выполненных работ по объекту.

7.11.  День подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийные сроки устанавливаются в соответствии с протоколом торгов, продолжительностью не менее:

§  земляное полотно - _______ года;

§  асфальтобетонное покрытие - _______ года;

§  водопропускные трубы - _______ года;

§  металлическое и ж/бетонное барьерное ограждение - _______ года;

§  дорожные знаки, сигнальные столбики - _______ года;

§  здания и сооружения (автопавильоны) - _______ года.

7.12. В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

При отказе Подрядчика от устранения недостатков Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется комиссией, в которую включаются представители Заказчика, Подрядчика и независимой организации.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

8.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, СТП ТУАД и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве работ не допускаются любые отклонения от проекта и нормативной документации без согласования с Заказчиком.

Работы, выполненные Подрядчиком в процессе строительства с изменением проектных решений без согласования с проектной организацией и Заказчиком, приемке не подлежат.

8.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих авторский, технический надзор и контроль качества, независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

8.3. При обнаружении дефектов в процессе выполнения работ, Заказчик должен уведомить Подрядчика о том, что данные работы не будут приняты и оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

8.4.  В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работ, Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работ и отдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.

8.5.  Заказчик и Подрядчик проводят совещания по согласованному графику для решения вопросов, возникающих в процессе работ по Контракту.

9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Подрядчик несет ответственность в размере ущерба, причиненного сооружениям, памятникам, коммуникациям, растительности, государственной, муниципальной, частной собственности по причине каких-либо действий (бездействий) или вследствие невыполнения норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния подобного или равноценного состоянию до нанесения ущерба.

9.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет настоящего контракта, до приемки этого объекта в эксплуатацию Заказчиком.

9.3. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (СНиП, ГОСТ, ВСН, СТП ТУАД, техническими регламентами и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает текущее финансирование работ в целом по объекту до устранения выявленных дефектов и повторной проверки качества работ за счет Подрядчика.

Если дефекты своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь для выполнения работ третью сторону и удержать с Подрядчика убытки.

9.4.  В случае необеспечения установленных контрактом сроков ввода в действие объекта или завершения выполнения работ после сроков, предусмотренных календарным графиком строительства по видам работ, по вине Подрядчика Заказчик при приемке объекта или работ уменьшает их стоимость до 5% от общей стоимости объекта или работ, в том числе при просрочке не более 10 дней - 1%; от 11 до 20 дней - 2%; от 21 до 30 дней - 3%; свыше 30 дней - 5%.

9.5.  В случае необеспечения Подрядчиком ввода в эксплуатацию пусковых комплексов в сроки, установленные Контрактом, и продлению по этой причине временного отвода земель, Заказчик в возмещение произведенных затрат по продлению на следующий год временного отвода земель удерживает из общего объема выполненных работ стоимость этих затрат.

9.6. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае предъявления Заказчику соответствующими органами санкций за указанные нарушения Подрядчик оплачивает данные расходы за свой счет.

9.7. За не предоставление Подрядчиком документов, подтверждающих целевое использование полученных денежных средств (п.5.1.20 контракта), Заказчик имеет право приостановить финансирование.

9.8.  Если объемы работ Подрядчиком не выполнены в сроки, установленные настоящим Контрактом, приложениями к нему, а также иными соглашениями сторон, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возвратить Заказчику разницу между стоимостью выполненных и принятых работ (устанавливаемой из совместных документов о выполненных работах) и стоимостью всего полученного финансирования Подрядчиком для целей выполнения обязательств по настоящему Контракту. Указанная задолженность возвращается Подрядчиком Заказчику денежными средствами в трехдневный срок с момента предъявления Заказчиком указанного требования, если иной порядок возвращения задолженности не предусмотрен дополнительным соглашением сторон.

9.9.  Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае необеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства работ по Контракту.

9.10. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные настоящим Контрактом сроки за счет своих средств.

9.11.Заказчик несет ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы (природные стихийные явления, военные действия, эпидемии, забастовки, запретительные акты государственных органов), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении выше перечисленных обстоятельств стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

10.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

10.3. Если стороны не смогут в течение 15 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменения и расторжение Контракта допускаются с согласия сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, в установленном законодательством РФ порядке.

11.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в следующих случаях:

- выполнения работ Подрядчиком настолько медленно, что окончание их к установленным Контрактом срокам становится явно невозможным;

- не обеспечении Подрядчиком требуемого нормативно-технической документацией качества производства работ;

- консервации объекта;

- наличия у Подрядчика просроченного свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории, выданного Центром стандартизации, метрологии и сертификации;

- аннулирования у Подрядчика лицензии, предусмотренной действующим законодательством;

- прекращения финансирования по независящим от Заказчика причинам, в том числе в связи с изменениями, вносимыми в титульные списки и план ДСР по НСО;

- непредставление к сдаче работ за отчетный месяц в течение 30 последующих календарных дней, в том числе, если в этот период не устранены нарушения проекта, СНиПа, СТП ТУАД и других нормативных документов;

- наличия заключения компетентных органов о нецелевом расходовании

бюджетных средств;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

В указанных случаях Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему Контракту до получения уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Контракта. Затраты за работы, выполненные некачественно, не возмещаются. Контракт прекращает свое действие по истечении 5 календарных дней со дня получения уведомления от Заказчика.

11.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования.

Об отказе от исполнения контракта Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, на которое Заказчик должен ответить в течение 15 дней со дня его получения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Право собственности на объект, созданный в результате выполнения настоящего Контракта, принадлежит Новосибирской области.

12.2. Подрядчик не имеет права распоряжаться проектной документацией на строительство объекта или отдельной его части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (исключение в части временной передачи субподрядчику).

При передаче объемов работ другому Подрядчику, проектно-сметная документация возвращается Заказчику в 10 дневный срок. В случае не возврата проектно-сметной документации Подрядчик возмещает затраты по ее восстановлению.

12.3. При изменении организационно-правовой формы, формы собственности одной из сторон настоящего Контракта обязательства переходят к правопреемнику.

12.4. Заказчик оплачивает выполненные работы на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

12.5 В случае изменения юридического, фактического адреса и платёжных реквизитов Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.

12.6. Исполнение настоящего контракта подрядчиком обеспечено ____________________________________________________(реквизиты договора, иного документа в соответствии с частью 4 статьи 38 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). Подрядчик предоставляет заказчику все документы, обеспечивающие исполнение контракта и любые изменения к ним.

13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

13.1.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, стороны разрешают путем переговоров. Неурегулированные споры рассматриваются в претензионно-исковом порядке.

13.2.  Претензия должна быть рассмотрена в 15-дневный срок с момента её получения. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в указанный срок ответа на претензию, спор рассматривается арбитражным судом Новосибирской области в установленном законом порядке.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до «____» 200_ г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик: Областное государственное учреждение

«Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юридический адрес: 11,

Почтовый адрес 1

, , Р/счет

УФК по Новосибирской области (УФиНП НСО, ОГУ ТУАД Новосибирской области лс )

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК

т. ;

Подрядчик: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения к Контракту:

1.  Техническое задание.

2.  График реализации проекта.

3.  Календарный график строительства по видам работ.

4.  Перечень субподрядных организаций (при наличии).

5.  Приемка работ по конструктивным элементам.

6.  Перечень нормативной документации.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Начальник ________________________________

ОГУ ТУАД Новосибирской области ________________________________

________________________________

________________________ _________________________________

Приложение

к государственному контракту

№ ____от «___»_________2007г.

на выполнение подрядных работ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К государственному контракту № от на строительство

автомобильной дороги

для выполнения дорожно-строительных работ

1. Основание для реализации контракта.

2.Цели и основные характеристики объекта.

Основные характеристики:

Протяженность участка дороги -

Протяженность пусковых комплексов

Техническая категория дороги -

Тип покрытия –

3.Условия разработки и утверждения проектной документации.

4. Основные условия:

5. Сроки реализации контракта.

6. Стоимость работ:

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

					Приложение
				к государственному контракту
					№ от 2007г.
					на выполнение подрядных работ
Г Р А Ф И К
реализации проекта
на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги .
Этапы инвестиционного проекта и подконтрольные результаты их реализации	Исполнители, включая субподрядные, проектные и научные организации	Сроки исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	Обязательства подрядчика, предусмотренные контрактом и связанные с реализацией данного этапа, с указанием даты ввода
Кап. влож. в ценах 2007г.	в т. ч. по источникам
				Субсидии из ФБ
	Средства областного бюджета
ЗАКАЗЧИК:				ПОДРЯДЧИК:

Приложение

к государственному контракту № ____ от "____"__________________2007г.

на выполнение подрядных работ

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

выполнения строительно-монтажных работ по видам работ

на строительство автомобильной дороги .

ц. 2007г в тыс. руб.

Наименование

План капит. вложений

2007 год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

март

всего

апрель

май

июнь

всего

июль

август

сентябрь

всего

октябрь

ноябрь

декабрь

всего

Средства областного бюджета

Итого из средств областного бюджета

Субсидии из ФБ

Итого субсидии ФБ

ВСЕГО по строительству а/дороги

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

		Приложение
	к государственному контракту
		№ от 2007г.
		на выполнение подрядных работ
ПЕРЕЧЕНЬ
субподрядных организаций
на строительство (реконструкцию) .
№ п/п	Наименование субподрядной организации, дата и № лицензии на производство работ, кем выдана	Вид выполняемых работ
	ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:

			Приложение
			к государственному контракту
			№_______ от "_____"___________2007г.
			на выполнение подрядных работ
ПРИЕМКА РАБОТ ПО КОНСТРУКТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ
Промежуточная приемка выполненных работ по конструктивным элементам
производится в следующих размерах (от сметной стоимости конструктива):
Наименование работ	Зимний период, %	Летний период, %	Примечание
1	2	3	4
1. Земляные работы	80	95	При наличии качественных и количественных характеристик в соответствии с проектом и при наличии работ сезонного характера (РСХ) после принятия объекта государственной комиссии.
	100	После принятия государственной комиссии и выполнении в полном объеме РСХ.
2. Рекультивация земель
- карьеры		95	При наличии акта на рекультивацию земель и 100% выполнении работ. При наличии РСХ после принятия объекта государственной комиссией.
	100	После принятия государственной комиссии и выполнении в полном объеме РСХ.
- временная полоса отвода	-	-	При отсутствии акта на рекультивацию
	95	При наличии акта на рекультивацию земель, в сроки соответствующие акту о временном отводе земель. При наличии РСХ после принятия объекта государственной комиссией.
		100	После принятия государственной комиссии и выполнении в полном объеме РСХ.
3. Дорожная одежда
- подстилающий слой и основание		95	При наличии качественных и количественных характеристик в соответствии с проектом и при наличии работ сезонного характера (РСХ).
100	После принятия государственной комиссии и выполнении в полном объеме РСХ..
- а/бетонное покрытие		95	При наличии качественных и количественных характеристик в соответствии с проектом и при наличии работ сезонного характера (РСХ).
100	После принятия государственной комиссии и выполнении в полном объеме РСХ.
4. Искусственные сооружения	80	95	До принятия государственной комиссией и при наличии РСХ после принятия объекта государственной комиссией.
	100	После принятия государственной комиссии и выполнении в полном объеме РСХ.
5. Обстановка дороги	-	95	До принятия государственной комиссией и при наличии РСХ после принятия объекта государственной комиссией.
	100	После принятия государственной комиссии и выполнении в полном объеме РСХ.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: