Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение подрядных работ (стр. 5 )

10.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

10.3. Если стороны не смогут в течение 15 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Изменение и расторжение контракта

11.1. Изменения, дополнения и расторжение Контракта с согласия сторон оформляются дополнительными соглашениями в установленном законодательством РФ порядке.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от полного либо частичного исполнения Контракта в следующих случаях:

- утрате возможности финансирования, изменения финансирования;

- наличия заключения компетентных органов о не целевом расходовании бюджетных средств;

- в случае изменения собственника автодорог;

- задержки по вине Подрядчика начала работ более чем на 10 дней с момента согласования Заказчиком ППР (непредставления ППР в срок, указанный в п.3.4. Контракта), или выполнения работ настолько медленно, что окончание их к установленным Контрактом срокам становится явно невозможным;

- не обеспечения Подрядчиком требуемого качества производства работ согласно ГОСТ, СНиП, ВСН, Контракта;

- отсутствия у Подрядчика свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории, выданного Центром стандартизации, метрологии и сертификации;

- не предъявление к сдаче работ за отчетный месяц в течение 30 последующих календарных дней от установленной даты приемки, в том числе, если в этот период не устранены нарушения проекта, ГОСТа, СНиП;

- аннулирования у Подрядчика лицензии, предусмотренной действующим законодательством;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

В указанных случаях Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление об отказе от Контракта. Контракт прекращает свое действие по истечении 10 дней после получения Подрядчиком уведомления Заказчика. При этом до момента окончания указанного срока Заказчик и Подрядчик обязаны продолжать выполнение своих обязательств по настоящему Контракту. В этом случае Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему Контракту до получения уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Контракта.

11.3. Не подписание Подрядчиком в течение 10 дней представленного Заказчиком дополнительного соглашения на новый год (при размещении заказа на срок свыше одного календарного года) считается отказом Подрядчика от исполнения обязательств по контракту.

12. Прочие условия

12.1. Перед началом работ Подрядчик и Заказчик проводят комиссионную проверку количества заготовленных материалов с составлением акта.

12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).

12.3. При изменении организационно-правовой формы одной из сторон настоящего Контракта обязательства переходят к правопреемнику.

12.4. Заказчик может по просьбе подрядчика передать ему в аренду строительную технику на условиях, предусмотренных отдельным договором.

12.5. Заказчик переводит денежные средства на расчетные счета Подрядчика за выполненные работы указанные в Контракте.

12.6. В случае изменения юридического, фактического адреса и платежных реквизитов Стороны обязаны в письменном виде уведомить друг друга. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.

12.7. Исполнение настоящего контракта подрядчиком обеспечено _______________________________________________________ (реквизиты договора, иного документа в соответствии с частью 4 статьи 38 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). Подрядчик предоставляет заказчику все документы, обеспечивающие исполнение контракта и любые изменения к ним.

13. Решение спорных вопросов

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, стороны разрешают путем переговоров и с соблюдением претензионного порядка.

13.2. Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 15-дневный срок с момента её получения.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или не получения в указанный срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом в установленном законом порядке.

14. Срок действия контракта

14.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента подписания и действует до _________________ 200____ г. (срок производства работ свыше 1-го года – с пролонгацией Контракта до полного завершения работ по объекту, в зависимости от объемов ежегодно выделяемого финансирования).

14.2. Окончание срока Контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств, представленных Контрактом.

Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК: Областное государственное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юрид. адрес: г. Новосибирск, ул. ,

Почт. адрес:

 ,  501 001

р/счёт 001 000 45, УФК по Новосибирской области (УФиНП НСО, ОГУ ТУАД Новосибирской области лс  021)

Банк плательщика: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК,  , телефон: ,

ПОДРЯДЧИК:

Приложения к контракту:

1.  Техническое задание;

2.  Календарный график производства работ;

3.  Требования к качеству конструктивных элементов.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

М. П. М. П.

						Приложение
						к Государственному контракту
					№ ______ от " __ " ____________ 2007г.
Техническое задание
на капитальный ремонт (ремонт) автомобильной дороги общего пользования _______________________________________
______________________________района Новосибирской области протяженностью _____км (КМ____ - КМ_______)
выполняемый силами _________________________________________ в 2007 г.
№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	Объем работ по контракту	Стоимость по ПСД (в ц.2007г. с НДС, тыс. руб.)	Коэффициент снижения по торгам	Стоимость в ценах 2007г. с НДС, тыс. руб. с учетом снижения по торгам	Дата ввода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовительные работы	км
2	Переустройство ВЛ и ЛЭП	шт
3	Земляное полотно	т. м3
4	Дорожная одежда	т. м2
5	Искусственные сооружения	шт/п. м.
6	Пересечения и примыкания	шт/м.
7	Дорожные устройства и обстановка дороги
	дорожные знаки	шт
	сигнальные столбики	шт
8	Охрана окружающей среды и рекультивация земель	Га
ЗАКАЗЧИК:					ПОДРЯДЧИК:

					Приложение
							к Государственному контракту
						№ ______ от " ___ " _____________ 2007г.
Календарный график производства работ
на капитальный ремонт (ремонт) автомобильной дороги общего пользования _______________________________________
______________________________района Новосибирской области протяженностью _____км ( КМ ____ - КМ_______)
выполняемый силами _________________________________________ в 2007 г.
№ п/п	Наименование работ	Всего по контракту, тыс. руб.	в том числе по месяцам
май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примечание: Выполнение работ по месяцам допустимо с опережением графика в пределах контрактной стоимости.
	ЗАКАЗЧИК:			ПОДРЯДЧИК:

Приложение

к Государственному Контракту №_____

от "______"_______________2007г.

Требования к качеству конструктивных элементов

И ВЕЛИЧИНА ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОТ ТРЕБОВАНИЙ СНиП 3.06.03-85

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ЗА ФАКТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ В ЦЕЛОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СУММА ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НАЗНАЧАЕМЫХ ЗА КАЖДЫЙ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПАРАМЕТР.

В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СУММАРНЫЙ РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ПРЕВЫШАЕТ 20% , РАБОТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Определение размера экономических санкций за фактическое качество работ на нормативном уровне качества.

Контролируемый параметр – ровность

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
фактическая ровность% измерений просветов под трёх метровой реёкой	До 5% измерений более 5 мм	Более 5% но менее 7 % измерений более 5мм	Более 7 % но менее 10 % измерений более 5 мм	Более 10% измерений более 5 мм	Более 15 % измерений более 5 мм
Просветы более 10 мм	Не должно быть просветов более 10мм	Более 5 % измерений более 10 мм

Контролируемый параметр – ширина покрытия

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Фактическая ширина:% измерений ширины	Более 90% измерений в пределах 10 см	Более 80% но менее 90% измерений в пределах 10 см	Более 70% но менее 80% измерений в пределах 10 см	Менее 70 % измерений в пределах 10 см	Менее 50 % измерений в пределах 10 см
Измерения выходящие за пределы 15 см	Не должно быть измерений, выходящих за пределы 15 см	Более 20% измерений выходят за пределы 15 см

Контролируемый параметр – поперечный уклон покрытия.

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Поперечный уклон покрытия	Более 90% измерений в пределах +-0,010	Более 80% но менее 90% измерений в пределах +-0,010	Более 70% но менее 80% измерений в пределах +-0,010	Менее 70 % измерений в пределах +-0,010	Менее 30 % измерений в пределах +-0,010
Измерения выходящие за пределы -0,015 и + 0,030	Не должно быть измерений выходящих за пределы -0,015 и +0,030	Более 30 % измерений выходят за пределы -0,015 и +0,030

4. Контролируемый параметр - толщина слоёв.

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Толщина асфальтобетонных слоёв	Более 90 % измерений вы пределах – 5 мм	Более 80 % но менее 90 % измерений в пределах-5мм	Более 70 % но менее 80 % измерений в пределах – 5 мм	Менее 70 % измерений в пределах -5 мм	Менее 50 %измерений в пределах – 5 мм
Измерения, выходящие за пределы 10 мм	Не должно быть измерений, выходящих за пределы 10 мм	Более 30 % измерений выходят за пределы 10 мм

5.Контролируемый параметр – водонасыщение асфальтобетона

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Водонасыщение асфальтобетона	100% измерений не превышают ГОСТ	Менее 100% но более 85% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-97	Менее 85% но не более 70% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-97	Менее 70% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-97	Менее 50% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-97
Измерения выходящие за пределы ГОСТ 9128-97	Не должно быть измерений выходящих за предел ГОСТ умноженного на 1,35	Более 10% измерений выходят за предел ГОСТ умноженного на 1,35

6. Контролируемый параметр – коэффициент уплотнения асфальтобетона

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Коэффициент уплотнения асфальтобетона	Нет измерений менее предела СНиП	Менее 15% измерений менее предела СНиП	Более 15% но менее 30% измерений в пределах СНиП	Более 30% измерений менее предела СНиП	Более 50 % измерений менее предела СНиП
Измерения менее предела, установленного СНиП 3.06	Не должно быть измерений, менее предела СНиП – 0,010	Более 10% измерений выходят за пределы СНиП -0,010

7. Контролируемый параметр – предел прочности на сжатие асфальтобетона

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Предел прочности асфальтобетона на сжатие при 200С и 500С	Нет измерений менее предела ГОСТ	Менее 10% измерений менее предела ГОСТ	Более 10% но менее 15 % измерений в пределах ГОСТ	Более15% измерений менее предела ГОСТ	Более 25 % измерений менее предела ГОСТ
Измерения менее предела установленного ГОСТ	Не должно быть измерений, менее предела ГОСТ, умноженного на 0,80	Более 25% измерений выходят за пределы ГОСТ умноженного на 0,80

Определение размера экономических санкций за фактическое качество работ по устройству поверхностных обработок на нормативном уровне качества

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Процент соответствия поверхностной обработки эталону	Более 95%	Менее 95% но более 93%	Менее 93% но более 90%	Менее 90%	Менее 85%

Качество выполнения поверхностных обработок контролируется по параметру - проценту соответствия поверхностной обработки эталону.

Описание эталона поверхностной обработки:

-  исходная порода, из которой приготовлен щебень, соответствует требованиям к качеству применяемых материалов;

-  фракционный состав щебня обработанного битумом, соответствует требованиям к технологии производства работ;

-  площадь перекрываемого покрытия заполнена щебнем поверхностной обработки фракции, соответствующей требованиям к качеству применяемых материалов, при этом расстоянии между отдельными щебенками не превышает 0.5 максимального размера фракции;

-  щебень поверхностной обработки погружен в битум не менее 2/3 своей высоты;

-  на поверхности отсутствуют битумные пятна.

метод контроля качества выполнения поверхностных обработок состоит в следующем. При осмотре на поверхность случайным образом прикладывают квадратную рамку 50 см на 50 см не менее 9 раз на 1 км дороги. На одном поперечнике рамку прикладывают:

-  по оси проезжей части + - 1.0 м;

-  по правой полосе движения на расстоянии м от края проезжей части;

-  по левой полосе движения на расстоянии м от края проезжей части;

При каждом прикладывании определяют процент соответствия площади поверхностной обработки в рамке эталону.

Процент соответствия поверхностной обработки эталону для обследуемого объекта определяется как среднее между результатами, полученными при прикладывании рамки.

Требования и параметры	отлично	Хорошо
Повышенный уровень качества	Нормативный уровень качества
Процент соответствия поверхностной обработки эталону	Не менее 97%	Не менее 95%
Сроки приёмки работ	Не менее чем через три недели после устройства поверхностной обработки

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

М. П. М. П.

ПРОЕКТ (Лот № 9)

Государственный Контракт № _____

на выполнение подрядных работ по модернизации и капитальному ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования

г. Новосибирск «__»________ 200_ г.

Областное государственное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________, действующего на основании Устава (доверенности от «__» __________ 200__ г. № ___ с одной стороны, и

____________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________, действующего на основании Устава и лицензии на производство работ №_____ от «___» ___________ 200_ г., с другой стороны, в соответствии с законом Новосибирской области «О внесении изменений в закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2007 год» от 01.01.2001г., протоколом (рассмотрения/оценки и сопоставления) заявок на участие в конкурсе №_____ от «___» __________ 200___ г., заключили настоящий Государственный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта подрядные работы по капитальному ремонту моста/мостового перехода__________________________________________________ по утвержденной проектно-сметной документации в соответствии с «Техническим заданием» (приложение №1). Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее на условиях настоящего Контракта.

1.2. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим Контрактом. Настоящий Контракт относится к числу Контрактов на выполнение подрядных работ для Государственных нужд.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляет: – начальник отдела ИССО. Технический надзор за выполнением ремонтных работ и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика (инспекторы), которые уполномочены руководителем подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и другие документы на основании доверенности.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляют: ______________________________ ____________________________________, которые уполномочены руководителем организации подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и другие документы на основании доверенностей.

3. ОБЪЕМЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки и объемы работ, подлежащие выполнению в соответствии с настоящим Контрактом, предусмотрены «Техническим заданием» (приложение №1) и «Календарным графиком производства работ» (приложение №2), которые включают в себя разбивку объемов работ, выраженных в денежных величинах, с указанием месяца завершения работ.

Подрядчик в течение 15 дней после заключения Контракта представляет Заказчику для согласования проект производства работ (ППР), проверенный технической службой подрядчика и утвержденный техническим руководителем подрядной организации в 2 экземплярах.

3.2. Корректировка объемов работ в случае их изменения или обнаружения технических ошибок в определении объемов работ, производится по согласованию сторон не позднее, чем за 10 дней до приемки работ, в пределах выделенных ассигнований и на основании расчетов, представленных Подрядчиком, путем подписания дополнительного соглашения в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3. Корректировка сроков выполнения работ не производится, за исключением корректировок, вызванных непредвиденными и компенсируемыми обстоятельствами. Непредвиденными являются обстоятельства непреодолимой силы (п.11.1 Контракта). Компенсируемыми являются следующие обстоятельства:

- приостановка работ по распоряжению Заказчика, но не по причине неудовлетворительной работы подрядной организации и не по причине погодных явлений, не являющимися непредвиденными обстоятельствами;

- приостановка работ, вызванная ошибками в проектной документации, подтвержденными трехсторонним актом (с участием проектной организации).

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Вариант 1 (срок производства работ – 2007год)

4.1. Стоимость работ составляет в ценах 200­7года ________ рублей с учетом НДС.

Вариант 2 (срок производства работ более года)

4.1. Общая стоимость работ по объекту в текущих ценах 2007г. составляет ________ рублей с учетом НДС. Плановый объем финансирования на 2007 год составляет _______ рублей с учетом НДС.

4.2.  Источником финансирования являются средства областного бюджета, поступающие Заказчику по разделу «Дорожное хозяйство», статья «Модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования».

4.3.  Объемы и формы планового финансирования работ по данному Контракту определяются объемами и формами поступающего Заказчику финансирования.

4.4.  Финансирование осуществляется исключительно при выполнении Подрядчиком условий и сроков, предусмотренных техническим заданием, календарным графиком строительства по видам работ.

Вариант 1. (срок производства работ – 2007год)

4.5. Стоимость выполненных работ определяется по утвержденной проектно-сметной документации в базисных ценах с переводом в текущий уровень согласно индексам изменения стоимости к прямым затратам, согласованным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области на момент проведения торгов (письмо ____ №____), и с учетом результатов торгов (коэффициент снижения____).

К стоимости работ, переходящих по вине Подрядчика на следующий год из-за несоблюдения им календарного графика производства работ на текущий год, индекс-дефлятор следующего года не применяется.

Вариант 2. (срок производства работ более года)

4.5. Стоимость выполненных работ определяется по утвержденной проектно-сметной документации в базисных ценах с переводом в текущий уровень согласно индексам изменения стоимости к прямым затратам, согласованным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области на момент проведения подрядных торгов (письмо от ____№____), индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ на соответствующий год производства работ и с учетом результатов подрядных торгов (коэффициент снижения ____).

К стоимости работ, переходящих по вине Подрядчика на следующий год из-за несоблюдения им календарного графика производства работ на текущий год, индекс-дефлятор следующего года не применяется.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, согласно ГОСТ, СНиП, ВСН, ТУ и другой нормативной документацией.

Вариант 1 (при разработке ПСД сторонней проектной организацией)

Перед началом выполнения работ, в течение 15 дней после получения проектно-сметной документации и не более чем за 30 дней до начала работ по настоящему Контракту, Подрядчик представляет Заказчику на согласование проект производства работ (ППР).

Вариант 2 (при разработке ПСД Подрядчиком)

Не менее чем за 45 дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик представляет на утверждение Заказчику проектно-сметную документацию и не более чем за 30 дней - проект производства работ (ППР).

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. До начала производства работ разработать и согласовать в установленном порядке схемы организации движения и ограждения мест производства работ в соответствии с «Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» ВСН 37-84.

5.2.2. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного автотранспорта на дороге, в том числе за отсутствие ограждений мест производства работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников движения, в период производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2.3. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

5.2.4. Обеспечить контроль качества выполняемых работ, строительных материалов технически компетентными лабораториями.

5.2.5. Обеспечить снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с проектной документацией и представить акт на рекультивацию земель по установленной форме; работать на плановых карьерах, расположенных в местах, отведенных Заказчику в полосе отвода земель, с последующим использованием их при рекультивации в соответствии с проектной документацией, в пределах грунтовых резервов, отведенных Подрядчику земельных участков.

5.2.6. Обеспечить получение лесорубочных билетов в течение 3-х дней со дня получения уведомления от Заказчика.

5.2.7. Производить оформление временного отвода земель под грунтовые резервы и карьеры. Получать в установленном порядке лицензии на недропользование для разработки карьеров, водопользование и пользование водными объектами. Нести ответственность за соблюдение требований, предусмотренных земельным, водным законодательством и законодательством о недрах.

Возмещать затраты Заказчика по отводу земель при невыполнении сроков и объемов работ, установленных Контрактом, по вине Подрядчика.

5.2.8. По окончании работ произвести уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, и произвести рекультивацию на строительной площадке с оформлением акта на рекультивацию земель. До начала приемки работ рабочей комиссией Подрядчик представляет Заказчику копию актов о рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов и площадок хранения инертных материалов и закончивших свое действие производственных баз (АБЗ, ЦБЗ, и др.).

5.2.9. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика), Подрядчик должен немедленно уведомить Заказчика.

5.2.10. Заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

5.2.11. Обеспечить ведение, в установленном порядке, исполнительной документации по видам работ и журнала производства работ.

Подрядчик обязан в течение гарантийного срока не менее 1 раза в год обеспечить комиссионное обследование законченного объекта с представителями Заказчика и эксплуатирующей организации.

5.2.12. Гарантировать достижение объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик оформляет гарантийный паспорт объекта.

Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты и недостатки, выявленные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком объекта.

5.2.13. Согласовывать с Заказчиком перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ.

Подрядчик обязан нести ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных Субподрядным организациям, в соответствии с требованиями законодательства. Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

5.2.14. Представлять по требованию Заказчика банковские и иные документы по оплате материалов и услуг для подтверждения целевого использования бюджетных средств (полученного аванса).

5.2.15. Представлять Заказчику ежемесячно до 20 числа текущего месяца сведения об ожидаемом выполнении за этот месяц.

Выделять Заказчику автотранспорт и помещение (комнату) для работы в местах ведения работ по настоящему Контракту.

5.2.16. За свой счет разработать и представить на утверждение Заказчику сметы на возникшие в ходе производства работ по объекту непредвиденные работы и затраты, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденной сметной документацией.

5.2.17. В случае расторжения Государственного Контракта вернуть Заказчику полученную проектно-сметную документацию в 10-дневный срок. В случае утраты восстановить за свой счет.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. Начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, по согласованию с Заказчиком.

Внесение изменений в указанные сроки производится в письменной форме и при условии обеспечения Подрядчика утвержденной проектно - сметной документацией.

5.3.2. Требовать указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Контракту. Требования Подрядчика предъявляются в письменном виде.

5.3.3. Подрядчик не имеет права передавать свое право требования к Заказчику третьим лицам.

5.3.4. Подрядчик имеет право в 15-дневный срок со дня получения проектно-сметной документации направить Заказчику свои замечания. При непредставлении замечаний в указанный срок замечания Подрядчика не принимаются, ПСД считается принятой Подрядчиком.

В случае разработки ПСД Подрядчиком предложения Подрядчика по корректировке ПСД принимаются только до ее утверждения Заказчиком.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

Вариант 1 (при разработке ПСД сторонней проектной организацией)

6.1.1. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, необходимую для производства работ (2 экземпляра) в срок, не менее чем за 30 дней до начала производства работ.

6.1.2. Передать Подрядчику по акту геодезическую разбивочную основу не менее чем за 10 дней до начала производства работ.

Вариант 2 (при разработке ПСД Подрядчиком)

6.1.1.Утвердить представленную Подрядчиком проектно-сметную документацию, необходимую для производства работ по настоящему Контракту, в срок, не более чем 15 дней со дня ее получения, при отсутствии замечаний.

6.1.2. По извещению Подрядчика в 5-дневный срок проверить закрепление знаков геодезической разбивочной основы на объекте с составлением акта, утвердить схему ГРО.

6.1.3. Произвести оформление лесорубочных билетов и постоянного отвода земель под ремонт сооружения в пределах полосы отвода. При этом оформление лесорубочных билетов производится согласно календарному графику производства работ, не позднее одного календарного месяца до начала рубки.

6.1.4. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ на объектах, в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса.

6.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ по причинам: применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество работ и уровень содержания; о приостановке работ по причине недопустимых по требованиям технических условий неблагоприятных погодных условий, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (п.11.1). Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения или заносятся в журнал производства работ.

6.2.2. Отдавать письменные распоряжения о приостановке или запрещении работ по причинам изменения финансирования при корректировке статьи «Модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений».

6.2.3. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, как собственными силами, так и с привлечением независимого технического контроля.

6.2.4. В случаях не обеспечения требований нормативных документов по качеству работ производить с представителем Подрядчика внеплановую проверку с составлением акта проверки и принимать решение о приостановлении оплаты выполненных работ до устранения допущенных нарушений.

6.2.5. Принимать решения о корректировке сметной стоимости объекта, если в процессе производства работ Заказчиком выявлены ошибки в определении объемов и стоимости работ.

6.2.6. Согласовывать привлечение Подрядчиком субподрядных организаций.

6.2.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по данному Контракту приостановить финансирование Подрядчика по данному Контракту.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Выполненные работы Заказчик принимает ежемесячно не позднее 29 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 производится на месте производства работ на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком.

Оформление справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится в управлении Заказчика с приложением счетов-фактур.

7.2. Приемка выполненных работ по конструктивным элементам производится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, СНиП 3.06.04-91 в объеме не более 95% до подписания акта приемочной комиссии.

Промежуточной приемке подлежат все работы, освидетельствование которых невозможно в более поздние сроки, являющиеся предметом оплаты по настоящему Контракту, выполненные в соответствии с требованиями проекта, ГОСТов и других нормативных документов.

Подрядчик не менее чем за 3 дня должен вызвать Заказчика на промежуточную приемку работ письменно или телефонограммой. В случае неявки Заказчика в 3-хдневный срок со дня получения сообщения, Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком с сохранением ответственности за качество работ.

Если Заказчик заблаговременно не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, то, по его требованию, Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и затем произвести восстановление конструкций и покрытий за свой счет.

В случае обнаружения дефектов представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке и назначает дату повторной приемки.

Повторная приемка может быть произведена после полного исправления обнаруженных дефектов и недоделок с повторным вызовом Заказчика за счет средств Подрядчика.

7.3. Заказчик выполняет необходимые измерения и испытания для определения объема и качества выполненных работ, оформляет и подписывает акт приемки выполненных работ либо выдает Подрядчику распоряжение (оформленное в письменном виде) об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки. Акт подписывается Заказчиком и Подрядчиком и служит основанием для оплаты работ. Промежуточная приемка работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность работ до момента окончательной приемки, при условии выполнения им всего комплекса работ, предусмотренного проектом.

Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует процесс хода подрядных работ с проведением соответствующих обследований.

7.4. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности к сдаче полностью законченных объектов, а Заказчик назначить рабочую или приемочную комиссию. За десять дней до начала работы комиссии Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации.

День подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки объекта в эксплуатацию и с этой даты начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения. Гарантийные сроки устанавливаются продолжительностью:

- мосты (путепроводы), регуляционные сооружения – ___ лет;

- земляное полотно подходов – ___ года;

- асфальтобетонное покрытие подходов – ___ года;

- щебёночное покрытие подходов – ___ года;

- металлическое барьерное ограждение – ___ года;

- дорожные знаки, сигнальные столбики – ___ года.

8. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Оплате подлежат работы, определенные «Техническим заданием» и «Календарным графиком производства работ», выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком.

Оплату выполненных работ Заказчик производит в течение месяца, следующего за отчётным, не ранее 15 числа, по счетам-фактурам на основании справок формы КС-3, при условии своевременного получения финансирования из областного бюджета и других источников.

При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым ежеквартально сторонами актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком Контрактам.

8.2. По соглашению сторон возможно авансирование Подрядчика для проведения заготовки материалов в размере 30% суммы Контракта. В месячный срок со дня получения аванса Подрядчик предоставляет по требованию Заказчика документы, подтверждающие целевое использование денежных средств.

8.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

8.4. Выполненные строительно-монтажные работы принимаются к оплате Заказчиком с учётом прочих, временных, непредвиденных работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

-  затраты на временные здания и сооружения - за фактически построенные временные здания и сооружения (согласно п.3.2 ГСН 01);

-  накладные расходы и сметная прибыль – согласно приложению №2 протокола №4 от 13.04.05 г. совещания межведомственной комиссии администрации области по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве от фонда оплаты труда (ФОТ).

-  средства на непредвиденные работы и затраты - обоснованные фактические затраты подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5 % от итога глав сводного сметного расчета;

- другие прочие затраты (на вахтовый метод, разъездной характер, перевозку рабочих) – согласно нормативу по каждой статье затрат.

Вышеуказанные затраты принимаются к оплате при наличии их в утверждённой сметной документации и, в зависимости от способа размещения госзаказа, в расчёте стартовой цены или условиях торгов.

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СТП ТУАД. При производстве работ не допускаются любые отклонения от проекта и нормативной документации без согласования с Заказчиком.

9.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

9.3. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ Заказчик уведомляет Подрядчика о том, что данные работы до устранения дефекта приемке не подлежат.

При этом составляется заключение или соответствующий акт, с участием представителей Подрядчика, субподрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет.

9.4. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работы Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работы и отдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.

9.5. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по согласованному графику для решения вопросов, возникающих в процессе производства работ по Контракту.

9.6. Работы, выполненные Подрядчиком в процессе ремонта с изменением проектных решений без согласования с проектной организацией и Заказчиком, приемке не подлежат.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Подрядчик несет материальную ответственность при нанесении прямого или косвенного ущерба сооружениям, коммуникациям, окружающей природной среды, землям государственной, муниципальной или частной собственности по причине какого-либо действия (бездействия) или вследствие невыполнения норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния, подобного или равноценного состоянию до нанесения такого ущерба или повреждения.

10.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего Контракта, до приемки этого объекта Заказчиком.

10.3. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (СНиП, ГОСТ, СТП ТУАД и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает текущее финансирование работ в целом по объекту до устранения выявленных дефектов и повторной проверки качества работ за счет Подрядчика.

Если дефекты своевременно не устранены, Заказчик вправе привлечь для выполнения работ другого подрядчика и удержать с Подрядчика убытки.

10.4. Заказчик, в возмещение произведенных затрат по продлению временного отвода земель в полосе отвода, уменьшает Подрядчику стоимость принятых объемов выполненных работ.

10.5. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего разрешения, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае причинения Заказчику убытков, возникших в результате оплаты им предъявленных санкций за указанные нарушения, засчитывается в счет оплаты Подрядчику за выполненные работы.

10.6. В случае обнаружения отклонений от проекта в процессе бетонных работ по вине Подрядчика, Заказчик при приемке работ уменьшает их стоимость на 30% от общей стоимости работ при снижении требуемого класса бетона на один класс, и на 100% от общей стоимости работ при снижении требуемого класса бетона более чем на один класс. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет произвести разборку и повторное восстановление конструкции.

10.7. Подрядчик в период выполнения работ по настоящему Контракту возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта на участке производства работ, а также отвечает за вред и ущерб, причиненный третьим лицам.

10.8. В случае не предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих целевое использование полученных авансов, Заказчик имеет право приостановить финансирование.

10.9. Если объемы работ Подрядчиком не выполнены в срок, установленный настоящим Контрактом, приложениями к нему, а также иными соглашениями сторон, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возвратить разницу между стоимостью выполненных и принятых работ (устанавливаемой из совместных документов о выполненных работах) и стоимостью всего полученного финансирования (услуг, имущества, денежных средств) Подрядчиком для целей выполнения обязательств по настоящему Контракту. Указанная задолженность возвращается Подрядчиком Заказчику денежными средствами в трехдневный срок с момента предъявления Заказчиком указанного требования, если иной порядок возвращения задолженности не предусмотрен дополнительным соглашением сторон.

10.10. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные настоящим Контрактом сроки за счет собственных средств.

10.11. Заказчик несет ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

10.12. В случае необеспечения установленных Контрактом сроков ввода в действие объекта или завершения выполнения работ после сроков, предусмотренных календарным графиком, по вине Подрядчика Заказчик при приемке объекта или работ уменьшает их стоимость до 5% от общей стоимости объекта или работ, в том числе при просрочке до 10 дней - 1%; от 11 до 20 дней - 2%; от 21 до 30 дней - 3%; свыше 30 дней - 5%.