Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение подрядных работ (стр. 6 )

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне нахождения объекта Контракта, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы ремонта, капремонта и т. п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, стороны извещают друг друга в течение 5 дней с момента их наступления.

11.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

11.3. Если стороны не смогут в течение 15 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика за 10 дней в следующих случаях:

- задержки по вине Подрядчика начала работ более чем на 20 дней от даты, предусмотренной утвержденным графиком работ, или выполнения работ настолько медленно, что окончание их к установленным Контрактом срокам становится явно невозможным;

- необеспечения Подрядчиком требуемого качества производства работ согласно ГОСТ, СНиП, ВСН по Контракту;

- отсутствия у Подрядчика свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории, выданного Центром стандартизации, метрологии и сертификации;

- консервации объекта по любым причинам;

- утраты возможности финансирования, изменения объемов финансирования;

- не предъявления к сдаче работ за отчетный месяц в течение 30 последующих календарных дней после срока, установленного п. 7.1 настоящего Контракта, в том числе, если в этот период не устранены нарушения проекта, ГОСТа, СНиП, предписанные Заказчиком;

- систематического (более двух раз) нарушения Подрядчиком сроков предоставления сведений, отчетов (в том числе о результатах проверок), предусмотренных настоящим Контрактом;

- аннулирования у Подрядчика лицензии, предусмотренной действующим законодательством;

- наличия заключения проверяющей организации о нецелевом расходовании государственных средств;

- прекращения финансирования по независящим от Заказчика причинам, в том числе в связи с изменениями, вносимыми в план дорожно-строительных работ по Новосибирской области (на стадии проекта постановления);

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

В указанных случаях Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему Контракту до получения уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Контракта. Затраты за работы, выполненные некачественно, не возмещаются. Контракт прекращает свое действие по истечении 10 дней со дня получения уведомления от Заказчика.

12.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.

Об отказе от исполнения Контракта Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, на которое Заказчик должен ответить в течение 10 дней.

12.3. Изменения и дополнения Контракта с согласия сторон оформляется дополнительным соглашением в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Право собственности на объект, созданный в результате выполнения настоящего Контракта принадлежит Новосибирской области.

13.2. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на ремонт объекта или отдельной его части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме Субподрядчика).

13.3. При реорганизации одной из сторон настоящего Контракта, обязательства переходят к правопреемнику.

13.4. При передаче работ другой подрядной организации Подрядчик обязан возвратить проектно-сметную документацию Заказчику. В случае утраты Подрядчик восстанавливает проектно-сметную документацию за свой счет.

13.5. Заказчик оплачивает выполненные работы перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

13.6. В случае изменения юридического, фактического адреса и платежных реквизитов Стороны обязаны в письменном виде уведомить друг друга. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.

13.7. Исполнение настоящего контракта подрядчиком обеспечено ____________________________________________________ (реквизиты договора, иного документа в соответствии с частью 4 статьи 38 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). Подрядчик предоставляет заказчику все документы, обеспечивающие исполнение контракта и любые изменения к ним.

14. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, стороны разрешают путем переговоров.

14.2. Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 15-ти дневный срок с момента ее получения.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор рассматривается арбитражным судом в установленном законом порядке.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Вариант 1 (срок производства работ – 2007 год)

15.1. Настоящий Контракт имеет силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2007 г.

Вариант 2. (срок производства работ более года)

15.1. Настоящий Контракт имеет силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до «___»___________200__ г.

15.2. Окончание срока Контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств, представленных Контрактом.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: Областное государственное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юр. адрес: г. Новосибирск, ул. ;

Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. .

Тел.,

,

,

Р/счет

УФК по Новосибирской области (УФиНП НСО, ОГУ ТУАД Новосибирской области л/сч )

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК

ПОДРЯДЧИК:

____________________________________________.

630_ _ _, Новосибирск-_ _, ул. ___________ д. ____. Тел. ___________.

ИНН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Р/с _ _ _ _ _ _ _ _ _ в __________________________________.

БИК _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, кор./с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

Приложения к Контракту:

1. Техническое задание.

2. Календарный график производства работ.

ЗАКАЗЧИК: ____________________________________ ____________________________________ ______________________

ПОДРЯДЧИК: ____________________________________ ____________________________________ ______________________

Приложение

К Государственному Контракту

№ от «___»__________ 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к Контракту на капитальный ремонт моста/мостового перехода ___________________________

силами ______________ за счет средств областного бюджета Новосибирской области

1. Основание для реализации контракта

Постановление администрации Новосибирской области №99-па от 01.01.2001 года «Об утверждении планов работ дорожно-строительного комплекса Новосибирской области на 2007 год» и _____________________________________________________

2. Цели и основные характеристики объекта

Капитальный ремонт моста предусматривает восстановление конструкций до первоначального состояния и устранение следующих дефектов:

1._______

2._______

Основные характеристики моста:____________________________________________ ­­­­­­­­­­­­­­­­

3.Условия разработки и утверждения проектной документации

3.1 Состав проектно-сметной документации на капитальный ремонт ______________________________________________________________ определяется действующими на момент подписания контракта нормативными документами и может быть уточнен по взаимному соглашению сторон.

3.2.Проектно-сметная документация разработана __________________ и утверждена ОГУ ТУАД Новосибирской области в 200_ году.

4. Особые условия производства работ

4.1. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.

5. Сроки реализации контракта

5.1 . Работы по капитальному ремонту должны быть начаты со дня подписания контракта и окончены в ______________ месяце 2007г.

5.2 Внесение изменений в установленные объемы и сроки выполнения работ производится по согласованию сторон в письменной форме.

6. Стоимость работ

6.1 Стоимость работ определяется на основании утвержденной проектно-сметной документации и составляет в ценах 2007 года __________ рублей с учетом НДС,

6.2. Стоимость работ предусматривает устранение дефектов, перечисленных в п.2 технического задания.

ЗАКАЗЧИК: _________________

ПОДРЯДЧИК: ___________________

Приложение

к Государственному контракту №___

от "___" __________ 2007г.

Календарный график производства работ на 200_ год

на капитальный ремонт моста/мостового перехода ___________________________________________ силами ____________________ за счет средств областного бюджета Новосибирской области

Наиме- нование района

Наиме- нование объекта

План капитальных вложений в ц.2007г., тыс. руб.

в том числе по кварталам

в том числе по месяцам

1 кв

в том числе по месяцам

2 кв

в том числе по месяцам

3 кв

в том числе по месяцам

4 кв

Всего

Срок ввода

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Заказчик:

Подрядчик:

ПРОЕКТ (Лот № 12)

Государственный Контракт № _____

на выполнение подрядных работ по реализации мероприятий по обеспечению безопасности и бесперебойности движения

г. Новосибирск « __ » ____________ 2007г.

ЗАКАЗЧИК: Областное государственное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава (доверенности № _____ от ____________ года), с одной стороны,

ПОДРЯДЧИК: __________________________________ в лице _________________________, действующего на основании Устава и лицензии № __________ от «______» ________________ г., с другой стороны в целях развития, повышения технического и потребительского уровня областной сети дорог и сооружений на них в соответствии с законом Новосибирской области «О внесении изменений в закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2007 год» от 01.01.2001г., протоколом (рассмотрения / оценки и сопоставления) заявок на участие в открытом конкурсе № _____ от ______________г., заключили настоящий Государственный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта подрядные работы по устройству автопавильона на ____ км а/д ________________ __________________________ в _________________ районе Новосибирской области в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта и утвержденной проектно-сметной документацией. Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее на условиях настоящего Контракта.

1.2. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим Контрактом.

1.3. Настоящий Контракт относится к числу Контрактов на выполнение подрядных работ для Государственных нужд.

2. Управление контрактом

2.1. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляет: заместитель начальника управления по производству . Технический надзор за выполнением работ и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика (инспекторы), которые уполномочены руководителем подписывать справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и другие документы на основании доверенности во исполнение настоящего Контракта.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляют: ________________________________ ______________________________________, которые уполномочены руководителем подписывать справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и другие документы во исполнение настоящего Контракта на основании выдаваемых доверенностей.

3. Объёмы работ и сроки их выполнения

3.1. Сроки и объемы работ, подлежащие выполнению в соответствии с настоящим Контрактом, предусмотрены «Техническим заданием» (Приложение ) и «Календарным графиком производства работ» (Приложение ), которые включают в себя разбивку объемов работ, выраженных в натуральных физических и денежных величинах, с указанием начала и завершения работ.

3.2. Оплата работ производится по фактически выполненным работам.

3.3. Корректировка объемов работ в случае их фактического увеличения (уменьшения) относительно объемов, указанных в календарном графике производства работ, в случае обнаружения ошибок в определении объемов работ, производится по согласованию сторон не позднее, чем за 10 дней до приемки работ в пределах выделенных лимитов и на основании расчетов, представленных Подрядчиком путем подписания дополнительных соглашений.

3.4. Корректировка сроков выполнения работ не производится, за исключением корректировок согласно п.4.4, а также вызванных непредвиденными обстоятельствами. Непредвиденными являются обстоятельства непреодолимой силы (раздел 11 контракта).

4. Стоимость работ, формы и порядок финансирования работ

4.1. Стоимость работ составляет в ценах 2007 года ____________________ (___________________) рублей, с учетом НДС.

4.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Мероприятия по обеспечению безопасности и бесперебойности движения».

4.3. Финансирование выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком исключительно при выполнении Подрядчиком условий и сроков, предусмотренных «Календарным графиком производства работ» (Приложение ).

4.4. В случае изменения объемов финансирования стоимость работ по настоящему Контракту, объемы работ и сроки приемки объекта в эксплуатацию корректируются пропорционально изменениям и оформляются дополнительным соглашением сторон в установленном законодательством РФ порядке.

4.5. Стоимость выполненных работ определяется по утвержденной проектно-сметной документации в базисных ценах с переводом в текущий уровень согласно индексам изменения стоимости к прямым затратам, согласованным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области на момент проведения торгов (письмо ________№________), и с учетом результатов торгов (коэффициент снижения ____).

К стоимости работ, переходящих по вине Подрядчика на следующий год из-за несоблюдения им календарного графика производства работ, индекс-дефлятор следующего года не применяется.

5. Обязанности и права подрядчика

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с требованиями утвержденной проектно-сметной документации, ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД, технических регламентов, принятых в установленном порядке и другой нормативной документации

5.1.2. Подрядчик обеспечивает ведение, в установленном порядке, исполнительной документации по видам работ и журнал производства работ.

5.1.3. До начала производства работ разработать и согласовать в установленном порядке схемы организации движения и ограждения мест производства работ в соответствии с «Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» ВСН 37-84.

5.1.4. Представлять Заказчику в течение 5 дней со дня получения запроса письменные разъяснения о производстве работ на объекте. Обеспечить получение лесорубочных билетов в течение 3 дней со дня получения уведомления от Заказчика.

5.1.5. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды.

5.1.6. По окончанию работ произвести уборку и вывоз остатков материалов, мусора с мест временной дислокации баз.

5.1.7. Производить оформление временного отвода земель под грунтовые резервы и карьеры.

5.1.8. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.

5.1.9. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты и недостатки, выявленные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком.

5.1.10. Согласовывать с Заказчиком привлекаемые субподрядные организации, представлять по просьбе Заказчика документы, подтверждающие их надлежащую квалификацию.

5.1.11. Нести всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядным организациям, в соответствии с требованиями законодательства. Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

5.1.12. Немедленно уведомить Заказчика о приостановке работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) и заблаговременно уведомить о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

5.1.13. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта.

5.1.14. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автодороге, в том числе за отсутствие ограждений мест производства работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства работ.

5.1.15. Выделять Заказчику автотранспорт для приемки работ и помещение (комнату) для работы в местах дислокации строительных организаций.

5.1.16. Представлять по требованию Заказчика банковские и иные документы на оплату материалов, услуг для подтверждения целевого использования бюджетных средств (выделенных авансов).

5.1.17. Представлять Заказчику ежемесячно до 20 числа текущего месяца сведения об ожидаемом выполнении за этот месяц.

5.1.18. В случае расторжения Государственного Контракта вернуть Заказчику полученную проектно-сметную документацию в 10-ти дневный срок.

В случае ее утраты восстановить за свой счет.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, по согласованию с Заказчиком.

5.2.2. Требовать указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Требования Подрядчика предъявляются в письменном виде.

5.3. Подрядчик не имеет право передавать свое право требования к Заказчику третьим лицам без согласия Заказчика.

6. Обязанности и права заказчика

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ на объектах, в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса.

6.1.2. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Выдать письменное предписание о приостановке или запрещении работ по причине неблагоприятных погодных условий, невыполнении подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также в связи с проведением исполнительными органами государственной власти мероприятий по изменению бюджетных обязательств. В случае осуществления работ субподрядными организациями Заказчик выдает предписание представителю этой организации с уведомлением Подрядчика о выдаче такого предписания.

6.2.2. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, как собственными силами, так и с привлечением независимого технического контроля.

6.2.3. Отдавать распоряжения:

–  о приостановке работ по причине несоответствия их проектной документации;

- о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества;

- о приостановке или запрещении работ по причине изменения лимитов финансирования в стадии корректировок статьи «Мероприятия по обеспечению безопасности и бесперебойности движения», постановления губернатора Новосибирской области.

- о приостановлении работ по причине неблагоприятных (недопустимых по требованиям Технических условий) погодных условий, при наступлении форс-мажорных обстоятельств;

Распоряжения (предписания) отдаются должностными лицами Заказчика в письменном виде на имя представителя Подрядчика (п.2.2. контракта) с указанием даты его подписания и срока исполнения.

6.2.4. Согласовывать субподрядные организации.

6.2.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по данному Контракту Заказчик вправе приостановить финансирование Подрядчика по Контракту, в том числе по выполненным и принятым работам, при обеспечении финансирования (аванса).

7. Порядок приёмки выполненных работ

7.1. Выполненные работы Заказчик принимает ежемесячно не позднее 29 числа текущего месяца. Оформление акта приемки выполненных работ формы КС-2 производится на месте производства работ на основании журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится в управлении Заказчика.

7.2. Подрядчик не менее чем за 3 дня должен вызвать Заказчика на приемку выполненных работ письменно или телефонограммой. Заказчик выполняет необходимые измерения и испытания для определения объема и качества выполненных работ.

7.3. Приемка выполненных работ по конструктивным элементам, в случае обнаружения дефектов и некачественно выполненных работ представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке и назначает дату повторной приемки.

7.4. День подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок.

Гарантийный срок – __ года.

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

8. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Оплате подлежат работы, определенные «Техническим заданием» и «Календарным графиком производства работ», выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком.

8.2. Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ осуществляется на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счетов-фактур, предъявленных подрядчиком.

При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым ежеквартально сторонами актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком Контрактам.

8.3. Оплату выполненных работ Заказчик производит в объемах выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ до 15 числа следующего месяца (при условии своевременного финансирования из областного бюджета Новосибирской области).

По соглашению сторон возможно авансирование Подрядчика для проведения заготовки материалов в размере не более 30 % общего суммы Контракта. В месячный срок со дня получения аванса Подрядчик предоставляет по требованию Заказчика документы, подтверждающие использование денежных средств по назначению.

8.4. Непредвиденные работы и затраты принимаются к оплате по согласованию с Заказчиком за фактические затраты.

9. Контроль качества работ

9.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, СТП ТУАД 3.01.04.-87, ВСН 38-90 и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве работ не допускаются любые отклонения от проекта и нормативной документации без согласования с Заказчиком.

Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без заблаговременного согласования с проектной организацией и Заказчиком, приемке не подлежат.

9.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

9.3. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ Заказчик уведомляет Подрядчика о том, что данные работы не будут приняты в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.

9.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания для решения вопросов, возникающих в процессе производства работ по Контракту.

10. Имущественная ответственность сторон

10.1. Подрядчик несет прямую материальную ответственность при нанесении прямого или косвенного ущерба сооружениям, памятникам, коммуникациям, существующей растительности, государственной, муниципальной, частной собственности по причине какого-либо действий или вследствие невыполнения норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния, подобного или равноценного состоянию до нанесения такого ущерба или повреждения.

10.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения дорожных знаков.

10.3. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП-ТУАД и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает текущее финансирование работ в целом до устранения выявленных дефектов и повторной проверки качества работ за счет Подрядчика.

Если дефекты своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь для выполнения работ третью сторону и удержать с Подрядчика убытки.

10.4. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков ввода в действие объекта или завершения выполнения работ после сроков, предусмотренных календарным графиком, по вине Подрядчика Заказчик при приемке объекта или работ удерживает из их стоимости до 5% от общей стоимости объекта или работ, в том числе при просрочке не более 10 календарных дней – 1%; от 11 до 20 календарных дней – 2%; от 21 до 30 календарных дней – 3%; свыше 30 календарных дней – 5%.

10.5. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, ненадлежащее использование полосы отвода. В случае предъявления Заказчику соответствующими органами санкций за указанные нарушения, они удерживаются с Подрядчика при расчете за выполненные работы.

10.6. В случае не предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих целевое использование полученных авансов, Заказчик имеет право приостановить финансирование.

10.7. Если объемы работ Подрядчиком не выполнены в срок, установленный настоящим Контрактом, приложениями к нему, а также иными соглашениями сторон, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возвратить разницу между стоимостью выполненных и принятых работ (устанавливаемой из совместных документов о выполненных работах) и стоимостью всего полученного финансирования (услуг, имущества, денежных средств) Подрядчиком для целей выполнения обязательств по настоящему Контракту. Указанная задолженность возвращается Подрядчиком Заказчику денежными средствами в трехдневный срок с момента предъявления Заказчиком указанного требования, если иной порядок возвращения задолженности не предусмотрен дополнительным соглашением сторон.

10.8. Подрядчик в период проведения выполнения работ по настоящему Контракту возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта на участке производства работ, а также отвечает за вред и ущерб, причиненный третьим лицам.

10.9. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные настоящим Контрактом сроки за счет своих средств.

10.10. Заказчик несет ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, природных явлений, военных действий в зоне выполнения работ, изменения законодательных актов, влияющих на выполнение Контракта.

О наступлении выше перечисленных обстоятельств, стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

11.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

11.3. Если стороны не смогут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

12. Изменение и расторжение контракта

12.1. Изменения, дополнения и расторжение Контракта с согласия сторон оформляются дополнительными соглашениями в установленном законодательством РФ порядке.

12.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика за 10 дней в следующих случаях:

- выполнения работ настолько медленно, что окончание их к установленным Контрактом срокам становится явно невозможным;

- не обеспечения Подрядчиком требуемого качества производства работ согласно ГОСТ, СНиП, ВСН, Контракта;

- отсутствия у Подрядчика свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории, выданного Центром стандартизации, метрологии и сертификации;

- прекращение финансирования и изменение финансирования;

- не предъявление к сдаче работ за отчетный месяц в течение 30 последующих календарных дней, в том числе, если в этот период не устранены нарушения ГОСТа, СНиП;

- систематическое (более двух раз) нарушение Подрядчиком сроков предоставления сведений, отчетов (в том числе о результатах проверок), предусмотренных настоящим Контрактом;

- наличия заключения компетентных органов о не целевом расходовании государственных средств;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

В указанных случаях Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему Контракту до получения уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Контракта. Затраты за работы, выполненные некачественно, не возмещаются. Контракт прекращает свое действие по истечении 10 дней со дня получения уведомления от Заказчика.

12.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.

Об отказе от исполнения Контракта Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, на которое Заказчик должен ответить в течение месяца.

12.4. Изменения и дополнения Контракта с согласия сторон оформляются дополнительным соглашением в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. Прочие условия

13.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).

13.2. При изменении организационно-правовой формы одной из сторон настоящего Контракта обязательства переходят к правопреемнику.

13.3. Заказчик переводит денежные средства на расчетные счета Подрядчика за выполненные работы указанные в Контракте.

13.4. В случае изменения юридического, фактического адреса и платежных реквизитов Стороны обязаны в письменном виде уведомить друг друга. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.

13.5. Исполнение настоящего контракта подрядчиком обеспечено ____________________________________________________(реквизиты договора, иного документа в соответствии с частью 4 статьи 38 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). Подрядчик предоставляет заказчику все документы, обеспечивающие исполнение контракта и любые изменения к ним.

14. Решение спорных вопросов

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, стороны разрешают путем переговоров и с соблюдением претензионного порядка.

14.2. Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 15-дневный срок с момента её получения.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или не получения в указанный срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом в установленном законом порядке.

15. Срок действия контракта

15.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2007 г.

15.2. Окончание срока Контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств, представленных Контрактом.

Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК: Областное государственное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юрид. адрес: г. Новосибирск, ул. ,

Почт. адрес:

 , КПП 540 501 001

р/счёт 001 000 45, УФК по Новосибирской области (УФиНП НСО, ОГУ ТУАД Новосибирской области лс  021)

Банк плательщика: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК,  , телефон: ,

ПОДРЯДЧИК:

Приложения к контракту:

1.  Техническое задание (к проекту госконтракта не прикладывается);

2.  Календарный график производства работ (к проекту госконтракта не прикладывается);

ЗАКАЗЧИК:		ПОДРЯДЧИК:
М. П.		М. П.

ПРОЕКТ (Лоты № 13 и 14)

Государственный Контракт № _____

на выполнение подрядных работ по реализации мероприятий по обеспечению безопасности и бесперебойности движения

г. Новосибирск от " ____ " ______ 2007 г.

ЗАКАЗЧИК: Областное государственное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», , действующего на основании Устава, с одной стороны,

ПОДРЯДЧИК: __________________________________ в лице __________________, действующего на основании Устава и лицензии № __________ от «______» ________________ г., с другой стороны в целях развития, повышения технического и потребительского уровня областной сети дорог и сооружений на них в соответствии с законом Новосибирской области «О внесении изменений в закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2007 год» от 01.01.2001г, протоколом (рассмотрения / оценки и сопоставления) заявок на участие в открытом конкурсе № _____ от ______________г., заключили настоящий Государственный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по ________________________________________________________ на а/д _____________________________ согласно «Техническому заданию» (приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим Контрактом.

1.3.  Настоящий Контракт относится к числу Контрактов на выполнение подрядных работ для государственных нужд.

2.УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1.  Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляет _____________________________________________________________________________________. Технический надзор за производством и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика (инспекторы), которые уполномочены руководителем организации подписывать справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и другие документы во исполнение настоящего Контракта на основании доверенности.

2.2.  Интересы Подрядчика по Контракту представляют: _____________________________________________________________________________________

(должность) Ф. И.О. _____________________________________________________________________________________,

(должность) Ф. И.О.

которые уполномочены руководителем организации подписывать справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и другие документы во исполнении настоящего Контракта на основании выдаваемых доверенностей.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ

3.1. Стоимость работ в ценах 2007г. составляет ______________________________ рублей (________________________________ рублей ______ коп), с учетом НДС.

Стоимость выполненных работ определяется в текущем уровне цен по утвержденным сметным расчетам, разработанным на основании действующих норм, с учетом результатов торгов (коэффициент снижения _____).

3.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Мероприятия по обеспечению безопасности и бесперебойности движения».

3.3.  В случае изменений объемов работ и источников финансирования в период действия настоящего Контракта, уточнение их производится на основании расчетов, согласованных сторонами, и оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в установленном законодательством РФ порядке.

3.4.  Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется всеми видами платежей, поступающих Заказчику от главного распорядителя средств областного бюджета Новосибирской области, а также из других источников финансирования.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ в соответствии с «Техническим заданием», а также другими обязательствами, предусмотренными настоящим Контрактом, независимо от фактических погодных условий.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Вести пообъектный учет выполненных работ, предоставлять Заказчику необходимый комплект рабочей и исполнительной документации на выполненные работы (ППР или технологические карты; журналы производства работ; акты на скрытые работы и др.).

4.2.2. Организовать предоставление Заказчику ежедневной оперативной информации о ходе выполнения работ.

4.2.3. Согласовывать с Заказчиком перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ. Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

4.2.4. Вести журнал производства работ в соответствии с приказом ФДС РФ №9 от 16.01.99г.

4.2.5. Выполнять в установленные сроки предписания Заказчика, выданные в письменном виде. Об исполнении предписания Подрядчик информирует Заказчика в письменном виде.

Во всех случаях, когда Подрядчик считает предписание несоответствующим действующим нормативным актам или положениям настоящего Контракта, он обязан направить Заказчику запрос о разъяснении указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи нормативных документов или положений Контракта.

4.2.6. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.2.7. В процессе производства работ выполнять мероприятия по обеспечению безопасности и бесперебойности движения в соответствии с требованиями ВСН 37-84. Осуществлять мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований охраны труда, экологическую безопасность, охрану окружающей среды.

4.2.8. Обеспечить представителей Заказчика транспортными средствами и оборудованием, необходимыми для осмотра дорог и приемки выполненных работ.

4.2.9. Подрядчик обязуется выполнить работы в объем и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с утвержденной проектно-сметной (сметной) документацией согласно ГОСТ, СНиП, ВСН, ТУ, СТП ТУАД и другой нормативной документацией.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Контракту. При этом Заказчик в пятнадцатидневный срок должен дать аргументированный ответ в письменной форме.

Документы по запросам, ответы и предписания оформляются в письменном виде, регистрируются в установленном порядке и подлежат хранению на все время действия Контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик формирует штат инспекторов, уполномоченных осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Контракту, осуществляет приемку и оплату выполненных работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно, в письменной форме, информировать Подрядчика обо всех изменениях в режиме эксплуатации автодорог.

5.2.2.  Своевременно информировать Подрядчика об изменениях: в нормативной документации, условий финансирования и правил приемки работ, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Подрядчика.

5.2.3. Давать Подрядчику разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Разъяснения должны быть даны в пятнадцатидневный срок после получения письменного запроса Подрядчика в письменном виде. При отсутствии ответа Заказчика в указанные сроки предложение Подрядчика считается принятым.

5.2.4. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке техническую документацию, необходимую для производства работ (2 экземпляра).

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Отдать письменное распоряжение:

о приостановке или запрещении работ по причине неблагоприятных погодных условий, применении некачественных материалов, невыполнении Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также по другим причинам, от которых зависит качество работ;

о приостановке или запрещении работ по причинам изменения бюджетного ассигнования финансирования в стадии корректировок статьи «Мероприятия по обеспечению безопасности и бесперебойности движения».

Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и сроком исполнения или заносятся в журнал производства работ.

5.3.2.  Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, выполняемых по Контракту.

5.3.3.  Проводить в течение месяца промежуточные приемки и по их результатам осуществлять окончательную приемку работ.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка работ производится ежемесячно, с участием уполномоченных представителей Подрядчика, Заказчика, районных ГИБДД.

6.2. Работы, принимаются по единичным расценкам по районам области согласно выданному Заказчиком заданию на конкретные виды работ по факту выполнения в пределах выделенных лимитов денежных средств.

6.3. Результаты приемки работ оформляются и подписываются на месте производства работ в день приемки в виде акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

Оформление справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 по принятию работ производится в управлении Заказчика.

Датой приемки является дата подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

6.4. Освидетельствованные в установленном порядке работы не подлежат приемке в случае отсутствия у Подрядчика на момент приемки журналов производства работ по каждому виду работ, ППР, актов на скрытые работы и другой установленной в отрасли исполнительной документации.

6.5. День подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок.

Гарантийный срок по замене не соответствующих ГОСТу барьерных ограждений - 4 года.

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с заказчиком.

При отказе Подрядчика от устранения недостатков Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные убытки на устранение недостатков взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных убытков определяется комиссией, в которую включаются представители Заказчика, Подрядчика и независимой организации.

7. ОПЛАТА РАБОТ

7.1.  Оплате подлежат работы, определенные Техническим заданием, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком.

7.2.  В целях выполнения настоящего Контракта на основании письменной заявки, согласованной Заказчиком, и представленных Подрядчиком счетов Заказчик может, при наличии средств, авансировать Подрядчика в размере 30% месячного объема, подлежащего выполнению, для приобретения материалов (барьерное ограждение, щебень, отсев и др.)

7.3.  Оплата принятых работ производится на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта о приемке выполненных работ формы КС-2, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, по текущей стоимости, определяемой с учетом раздела 6 настоящего Контракта.

7.4. Оплату выполненных работ Заказчик производит в месяце, следующем за отчетным, 15 числа, по предъявленным Заказчику счетам-фактурам на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта о приемке выполненных работ формы КС-2, при своевременном поступлении средств из областного бюджета. При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым ежеквартально сторонами актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком контрактам.